<data>
<row _id="1"><Numero CUP>F11B00000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 655 BRADANICA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE 1 TRONCO, 1 LOTTO DELLA MARTELLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 655 BRADANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE 1 TRONCO, 1 LOTTO DELLA MARTELLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>MATERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.578441, 40.669874]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>90.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/01/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>2243</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/03/2020</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/01/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>98.068.603,70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>56.677.197,16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.479.529,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.136.972,44</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.050.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>281.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.213.935,32</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.960.665,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>19.625.361,99</Fonte Regionale><Fonte Statale>78.443.241,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>98.068.603,70</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>52.819.056,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>55.854.859,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>55.495,58</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,19%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="2"><Numero CUP>F11B01000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/01/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLA S.S. N. 534 A RACCORDO AUTOSTRADALE CON LA A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA (FIRMO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLA S.S. N. 534 A RACCORDO AUTOSTRADALE CON LA A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA (FIRMO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>21</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CASSANO ALLO IONIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.390963, 39.752256]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>179.316.288,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>179.316.288,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>242</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>149.142.500,31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>100.693.472,22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48.449.028,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3.000.060,84</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.079.260,20</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>562.781,96</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>7.153.255,80</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>3.264.588,16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>143.285.448,12</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.857.052,19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>149.142.500,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>103.864.629,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>108.219.374,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>207.491,82</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>103,15%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="3"><Numero CUP>F11B04000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/07/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR, TRA I KM 108+000 E 139+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR, TRA I KM 108+000 E 139+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA</Regione><Provincia>POTENZA,SALERNO</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>853.271.217,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>853.271.217,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/02/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/03/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>41</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/02/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.031.795.503,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>868.476.030,99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>163.319.472,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>14.957.444,11</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.000.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.685.584,07</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.828.421,86</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>3.266.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>33.711.775,55</Fonte Regionale><Fonte Statale>998.083.727,65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.031.795.503,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>863.788.529,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>880.210.895,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>24.017,46</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,46%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="4"><Numero CUP>F11B04000480003</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRA I KM 9+800 E 44+400 PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRA I KM 9+800 E 44+400 PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO</Provincia><Comune>AGRIGENTO, CANICATTI', FAVARA, GROTTE, RACALMUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.565973, 37.322554], [13.837775, 37.371788], [13.672253, 37.317606], [13.685218, 37.422153], [13.750323, 37.403225]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>594.583.224,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>594.583.224,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/01/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>494</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/01/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>457.452.771,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>32.157.704,34</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="5"><Numero CUP>F11B05000460002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/09/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORI COMUNALI*TRATTO MONTE ROMANO EST CINELLI: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO MONTE ROMANO EST CINELLI: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>VITERBO</Provincia><Comune>MONTE ROMANO, VETRALLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.903521, 42.324303], [12.024773, 42.311299]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>117.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>117.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/02/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/02/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>145</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>70.828.328,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="6"><Numero CUP>F11B09000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI VITTORIO VENETO, TANGENZIALE EST: COLLEGAMENTO LA SEGA OSPEDALE, 1 STRALCIO, LA SEGA RINDOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI VITTORIO VENETO, TANGENZIALE EST: COLLEGAMENTO LA SEGA OSPEDALE, 1 STRALCIO, LA SEGA RINDOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>TREVISO</Provincia><Comune>VITTORIO VENETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.296483, 46.004109]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>64.999.448,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>64.999.448,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>52.147.331,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>4.853.907,99</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="7"><Numero CUP>F13D15000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 7 VIA APPIA, 303 DEL FORMICOSO, 7 DIR E 91 DELLA VALLE DEL SELE*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA, IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 7 VIA APPIA, 303 DEL FORMICOSO, 7 DIR E 91 DELLA VALLE DEL SELE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA, IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CAMPAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.126802, 40.663064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>962.125,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>962.125,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/09/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>638.014,85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>600.139,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.875,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>37.875,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>638.014,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>638.014,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>600.136,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>579.260,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="8"><Numero CUP>F13D15000370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*SS.SS. NN. 36 E 36 RACC: POSA DI CANALETTE METALLICHE PER REGIMAZIONE ACQUE DI INFILTRAZIONE ALL'INTERNO DELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SS.SS. NN. 36 E 36 RACC: POSA DI CANALETTE METALLICHE PER REGIMAZIONE ACQUE DI INFILTRAZIONE ALL'INTERNO DELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>LECCO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.422794, 45.857456]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>584.803,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>584.803,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>64</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>423.429,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>337.826,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>85.603,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.625,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>423.429,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>423.429,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>337.809,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>342.877,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="9"><Numero CUP>F16G14001610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CUPONE: RIPRISTINO SUPERFICIALE DI PILE, SOLETTE E OPERE DI SCARICO DEGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CUPONE: RIPRISTINO SUPERFICIALE DI PILE, SOLETTE E OPERE DI SCARICO DEGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>CERRO AL VOLTURNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.111163, 41.659651]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>135</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.409.922,05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.125.226,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>284.695,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.963,91</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>64.210,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.409.922,05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.409.922,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.125.005,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.026.749,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="10"><Numero CUP>F17H02000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL KM 104+135, GALLERIA FORTOLESE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL KM 104+135, GALLERIA FORTOLESE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.28823, 37.518989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.635.641,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.635.641,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>01/04/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>842.731,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>602.897,79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>239.833,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>43.192,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>47.986,74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>842.731,76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>842.731,76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>602.857,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>557.188,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,28%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="11"><Numero CUP>F17H08000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/05/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 17, 212 E 645*TERRITORIO REGIONALE*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CON MIGLIORAMENTO PENDENZE E RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 17, 212 E 645</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CON MIGLIORAMENTO PENDENZE E RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.595315, 41.684185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/01/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/07/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/11/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>40</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/07/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/01/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/07/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.102.134,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>818.895,18</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>283.238,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>32.548,98</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.102.134,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.102.134,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>779.806,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>799.843,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>14.894,68</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,23%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="12"><Numero CUP>F17H12000690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.816702, 38.281381]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>794.775,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>794.775,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/01/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>369</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>593.026,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>457.781,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.244,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>21.188,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>593.026,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>593.026,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.826,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="13"><Numero CUP>F17H12000690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.816702, 38.281381]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>794.775,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>794.775,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/01/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>369</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>593.026,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>457.781,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.244,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>21.188,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>593.026,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>593.026,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.826,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="14"><Numero CUP>F17H12000700001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO DI ROVITO AL KM 41+350, STRALCIO A</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO DI ROVITO AL KM 41+350, STRALCIO A</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ROVITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.317441, 39.309444]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.804.575,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.804.575,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>139</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.170.399,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>861.499,91</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>308.900,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>74.552,17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.170.399,91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.170.399,91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>840.301,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>889.777,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,54%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="15"><Numero CUP>F17H13000890001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO COMUNALE*S.S. N. 76 DIR, RACCORDO DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CHIARAVALLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>S.S. N. 76 DIR, RACCORDO DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CHIARAVALLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FALCONARA MARITTIMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.374313, 43.621079]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.951.152,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.951.152,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.494.698,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>7.575.787,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.918.910,67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>100.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>210.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>997.890,79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.494.698,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.494.698,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.234.833,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.728.248,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>440.539,79</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>82,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="16"><Numero CUP>F17H13001000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO BRUCIANNA: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO BRUCIANNA: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>SAN SALVO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.752321, 42.046444]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.001.865,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.001.865,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>45</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.678.516,61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.800.131,34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>878.385,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.515,79</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>157.452,20</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.678.516,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.678.516,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.265.095,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.336.930,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>80,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="17"><Numero CUP>F17H13001070005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SERRALUNGA TRA I KM 41+000 E 42+100: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SERRALUNGA TRA I KM 41+000 E 42+100: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CAMPAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.126802, 40.663064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.807.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.807.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/08/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>22/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.205.631,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.550.039,54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.655.591,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>57.408,73</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>351.861,53</6. Interferenze><7.  Imprevisti>100.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>127.912,51</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.205.631,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.205.631,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.550.039,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.580.898,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="18"><Numero CUP>F17H14000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 30+212 E 71+385</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 30+212 E 71+385</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.995043, 42.424066]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.174.111,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.174.111,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/07/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/07/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1169</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.628.562,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>832.977,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.795.585,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>34.533,78</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.369.747,27</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.628.562,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.628.562,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>832.404,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.572.106,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="19"><Numero CUP>F17H14000710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 30+000 E 30+350</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 30+000 E 30+350</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>MONTAQUILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.110545, 41.551508]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>371.254,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>371.254,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>150</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>274.782,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>163.782,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>111.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>64.347,83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>274.782,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>274.782,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>163.430,50</Importo SAL><Importo Pagamenti>221.211,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,54%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="20"><Numero CUP>F17H14000720001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 167+400 E 172+210</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 167+400 E 172+210</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>ISERNIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.21599, 41.607508]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318.211,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>318.211,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/09/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1239</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/09/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237.163,84</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136.163,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>101.000,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>61.869,57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237.163,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237.163,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>135.447,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>193.408,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="21"><Numero CUP>F17H14000750001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 15+225: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI GIUNTI AMMALORATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 15+225: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI GIUNTI AMMALORATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>CHIAUCI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.373612, 41.681541]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.567.628,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.567.628,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.125.694,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>844.155,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>281.539,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24.695,21</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>63.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.125.694,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.125.694,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>844.136,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>778.142,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="22"><Numero CUP>F17H14001110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 295+250 SOVRAPASSANTE LA LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 295+250 SOVRAPASSANTE LA LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423, 45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>733.250,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>733.250,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>70</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/06/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>561.606,85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>400.356,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>161.250,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.233,70</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>60.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>561.606,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>561.606,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>400.349,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>424.471,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="23"><Numero CUP>F17H14001300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE DI PONTI, VIADOTTI E GALLERIE TRA I KM 13+000 E 41+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DI PONTI, VIADOTTI E GALLERIE TRA I KM 13+000 E 41+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629, 45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.149.200,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.149.200,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>172</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/06/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.013.226,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.366.026,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>647.200,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>96.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.013.226,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.013.226,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.366.009,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.140.951,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="24"><Numero CUP>F17H14001550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 299+030 SU LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 299+030 SU LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423, 45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.153.250,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.153.250,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>290</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>893.743,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>670.493,80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223.250,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.200,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>67.626,09</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>893.743,80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>893.743,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>670.466,58</Importo SAL><Importo Pagamenti>637.941,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="25"><Numero CUP>F17H14001690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO CORPO STRADALE E RIFACIMENTO MURI DI SOTTOSCARPA INTERESSATI DA CEDIMENTO AL KM 5+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO CORPO STRADALE E RIFACIMENTO MURI DI SOTTOSCARPA INTERESSATI DA CEDIMENTO AL KM 5+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>PIANO DI SORRENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.424105, 40.62391]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>644.200,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>644.200,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>473.970,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>350.987,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>122.982,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>15.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30.960,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>473.970,16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>473.970,16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>350.838,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>365.119,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="26"><Numero CUP>F17H14001850001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI ZITTOLA E VANDRA: RIPRISTINO SOLETTE E BARRIERE METALLICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI ZITTOLA E VANDRA: RIPRISTINO SOLETTE E BARRIERE METALLICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.249612, 41.64938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.099.159,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.099.159,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>835.815,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>551.401,86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>284.413,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>35.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>71.045,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>835.815,41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>835.815,41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>551.265,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>512.211,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,97%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="27"><Numero CUP>F17H14001940001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 340 E 708*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 340 E 708</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO</Provincia><Comune>COMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.080946, 45.804381]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/01/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.113.411,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>538.155,84</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>575.255,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>399.168,61</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.113.411,41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.113.411,41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>18.858,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="28"><Numero CUP>F17H14001980001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 262+387 E 317+260 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 262+387 E 317+260 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.57961, 45.231062]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>345</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>735.617,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>148.195,09</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>587.422,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>483.074,95</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>735.617,87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>735.617,87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>148.041,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>136.855,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>13.041,50</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>21,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="29"><Numero CUP>F17H14001990001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 DIR*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 4+366 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 4+366 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423, 45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>854</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>375.173,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>58.440,57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>316.733,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>264.559,16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>375.173,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>375.173,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>57.847,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>259.398,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="30"><Numero CUP>F17H14002000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CALLORA: CONSOLIDAMENTO DEI TRAVERSI, RISANAMENTO CORTICALE DI TRAVI E PULVINI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CALLORA: CONSOLIDAMENTO DEI TRAVERSI, RISANAMENTO CORTICALE DI TRAVI E PULVINI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>BOJANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.460126, 41.487249]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.536.900,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.536.900,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.533.893,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.980.282,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>553.610,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.969,22</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>89.196,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.533.893,77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.533.893,77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.975.612,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.837.842,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="31"><Numero CUP>F17H14002010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 85 VENAFRANA*TERRITORIO PROVINCIALE*DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO GALLERIE CARPINO, HOMOAESERNIENSIS TRINIT?</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 85 VENAFRANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO GALLERIE CARPINO, HOMOAESERNIENSIS TRINIT?</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.249612,41.649380]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>115</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.766.477,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.407.832,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>358.644,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>71.905,11</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.766.477,07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.766.477,07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.393.199,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.492.352,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,84%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="32"><Numero CUP>F17H14002020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTO FRASSO III AL KM 24+066: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO FRASSO III AL KM 24+066: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.776587, 41.702435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>888.126,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>888.126,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>635.567,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>463.497,05</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.070,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>33.934,96</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>635.567,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>635.567,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>459.401,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>478.619,28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="33"><Numero CUP>F17H14002040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA LAMA BIANCA: DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO PIEDRITTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA LAMA BIANCA: DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO PIEDRITTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>CAMPOBASSO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.661669, 41.567593]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.495.144,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.495.144,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.041.884,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>814.244,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>227.640,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>59.125,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.041.884,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.041.884,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>812.720,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>503.923,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>57,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="34"><Numero CUP>F17H14002070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTI MERGOLO E TECCHIO: RIPRISTINO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTI MERGOLO E TECCHIO: RIPRISTINO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>PETACCIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.847626, 42.01192]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>574.887,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>574.887,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>305</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>495.408,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>385.512,27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>109.895,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.623,30</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.185,65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>495.408,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>495.408,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>385.066,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>173.014,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>41,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="35"><Numero CUP>F17H14002140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA MONTELUCO: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA MONTELUCO: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>L'AQUILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.424766, 42.393338]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.629.388,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.629.388,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/09/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.770.356,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.386.815,54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>383.541,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>25.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>57.865,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.770.356,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.770.356,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.386.805,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.245.311,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="36"><Numero CUP>F17H14002150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI MELELLO, ZONCHI, CAPPELLA E MANGIACORE: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MELELLO, ZONCHI, CAPPELLA E MANGIACORE: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.856756, 43.53384]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.347.773,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.347.773,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>102</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.596.570,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.870.288,16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>726.282,19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>38.526,09</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21.210,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>103.074,43</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.596.570,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.596.570,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.869.933,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.321.965,18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="37"><Numero CUP>F17H14002190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE DALLA VOLTA DELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE DALLA VOLTA DELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629, 45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>115.575,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>115.575,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>59</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/12/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86.106,45</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>70.481,45</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.625,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>550,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86.106,45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86.106,45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>70.461,29</Importo SAL><Importo Pagamenti>70.491,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="38"><Numero CUP>F17H14002440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 129 E 537*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO: S.S. N. 129 TRA I KM 56+916 E 92+430; S.S. N. 537 TRA I KM 0+000 E 9+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 129 E 537</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO: S.S. N. 129 TRA I KM 56+916 E 92+430; S.S. N. 537 TRA I KM 0+000 E 9+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>NUORO,SASSARI</Provincia><Comune>BOLOTANA, OROTELLI, ILLORAI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.948237, 40.320791], [9.10482, 40.316825], [8.989075, 40.356581]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.588.830,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.588.830,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.251.706,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.004.208,31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>247.498,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.600,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.246,26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.251.706,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.251.706,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.004.048,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.020.246,16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="39"><Numero CUP>F17H14002760001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 39 DEL PASSO DELL'APRICA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 6+000 E12+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 39 DEL PASSO DELL'APRICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 6+000 E12+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>APRICA, VILLA DI TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.14663, 46.13146], [10.139854, 46.187789]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>132</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>435.742,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>347.786,23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87.956,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13.514,13</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>9.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>435.742,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>435.742,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>347.641,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>281.461,60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="40"><Numero CUP>F17H14002780001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*VERNICIATURA DELLE PARETI, PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA MARGINALE, ALL'INTERNO DELLE GALLERIE TRA I KM 55+000 E 97+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VERNICIATURA DELLE PARETI, PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA MARGINALE, ALL'INTERNO DELLE GALLERIE TRA I KM 55+000 E 97+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629, 45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>315.718,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>250.587,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65.130,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.557,61</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>315.718,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>315.718,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>250.587,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>250.587,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="41"><Numero CUP>F17H14002830001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 42 E 591*TERRITORI COMUNALI*SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 42 E 591</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BERGAMO</Provincia><Comune>GRASSOBBIO, ZANICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.723702, 45.647827], [9.697648, 45.632843]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>488.871,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>488.871,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>128</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>355.546,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>285.536,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.010,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.437,61</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>355.546,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>355.546,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>264.311,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>234.712,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,57%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="42"><Numero CUP>F17H15000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA TRA I KM 50+000 E 86+500 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA TRA I KM 50+000 E 86+500 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISTOIA</Provincia><Comune>ABETONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.667484, 44.133683]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>670.222,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>670.222,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>163</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>551.738,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>443.988,58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>107.750,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.597,22</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>20.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>551.738,58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>551.738,58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>438.520,91</Importo SAL><Importo Pagamenti>440.938,09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="43"><Numero CUP>F17H15000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE PIANI VIABILI E SCARPATE FRA I KM 4+480 E 72+900</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE PIANI VIABILI E SCARPATE FRA I KM 4+480 E 72+900</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156, 42.10406]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>923.483,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>923.483,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>147</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633.789,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>486.893,08</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>146.896,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.521,74</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>35.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633.789,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633.789,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>486.885,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>507.460,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="44"><Numero CUP>F17H15000320005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 337 DELLA VAL VIGEZZO*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA A SEGUITO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 9+130. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 337 DELLA VAL VIGEZZO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA A SEGUITO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 9+130. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANO-CUSIO-OSSOLA</Provincia><Comune>TRONTANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.36446, 46.089088]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>125.640,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>125.640,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>22/04/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>108.740,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>87.377,14</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.363,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.030,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.740,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.740,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>87.331,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>86.924,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="45"><Numero CUP>F17H15000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 340 REGINA E 340 DIR*TERRITORIO PROVINCIALE*GALLERIE RONCACCIO, COSTACARONE, DURINO,BRIENNO, CROCETTA, PORLEZZA, ALBOGASIO, LOVENO, NOBIALLO, GAETA, SASSORANCIO, SASSOLDO, CASTELLACCIO, SAN NICOLAO E BREVA: REGIMAZIONE IDRAULICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 340 REGINA E 340 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIE RONCACCIO, COSTACARONE, DURINO,BRIENNO, CROCETTA, PORLEZZA, ALBOGASIO, LOVENO, NOBIALLO, GAETA, SASSORANCIO, SASSOLDO, CASTELLACCIO, SAN NICOLAO E BREVA: REGIMAZIONE IDRAULICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.152598, 45.929114]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.254.620,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.254.620,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>910.544,29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>714.224,73</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>196.319,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>51.917,39</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>910.544,29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>910.544,29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>714.061,91</Importo SAL><Importo Pagamenti>581.031,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="46"><Numero CUP>F19J11000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/02/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 DIR CENTRALE NUORESE*TERRITORI COMUNALI*RICOSTITUZIONE DELLA PORTANZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 50+150</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 DIR CENTRALE NUORESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTITUZIONE DELLA PORTANZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 50+150</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>NUORO,ORISTANO</Provincia><Comune>NUORO, OTTANA, ABBASANTA, SEDILO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.299455, 40.339477], [9.03847, 40.226357], [8.770046, 40.140135], [8.940265, 40.180977]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.921.656,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.921.656,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/05/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.132.114,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>7.267.185,43</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.864.928,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>113.600,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>358.800,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>396.449,19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.776.313,32</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7.355.801,02</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.132.114,34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.474.492,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.526.389,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.903,20</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="47"><Numero CUP>F21B07000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/06/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE DEL TRONCO 1 LOTTO 2; TRONCO 1 LOTTO 1 STRALCIO 2; TRONCO 3 LOTTO 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL TRONCO 1 LOTTO 2; TRONCO 1 LOTTO 1 STRALCIO 2; TRONCO 3 LOTTO 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>PIZZONI, SANT'ONOFRIO, SIMBARIO, SORIANO CALABRO, STEFANACONI, VALLELONGA, VAZZANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.247411, 38.621366], [16.175314, 38.682716], [16.328837, 38.617208], [16.200751, 38.617024], [16.154018, 38.663457], [16.299897, 38.649277], [16.244803, 38.641712]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44.299.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>44.299.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>477</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>45.482.958,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>21.347.198,32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.731.559,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>300.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.016.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>353.798,27</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>540.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>329.237,38</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.414.361,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>45.452.958,50</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>45.482.958,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.466.096,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>21.823.550,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>7.854,18</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="48"><Numero CUP>F21B10000890001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/03/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 55+050 E 61+450, LOTTO 6</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 55+050 E 61+450, LOTTO 6</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>BERCHIDDA, MONTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.208099, 40.790525], [9.356727, 40.796658]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108.315.710,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>108.315.710,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/03/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/08/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>72.929.000,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>51.863.812,88</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.065.187,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.820.548,11</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.400.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.741.721,49</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.000.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.748.963,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.107.833,87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>72.929.000,01</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>72.929.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33.862.105,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>33.897.534,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>839.455,53</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>65,29%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>50,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="49"><Numero CUP>F21B88000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/04/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI GIGNOD TRA I KM 6+175 E 7+783: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI GIGNOD TRA I KM 6+175 E 7+783: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>1988</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>GIGNOD</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.260631, 45.783281]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.102.253,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.102.253,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/08/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/08/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>181.363.028,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>105.829.620,13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42.198.145,02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.294.321,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.700.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>776.672,60</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>955.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.073.780,74</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.322.902,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>181.363.028,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>181.363.028,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>82.356.630,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>84.142.761,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>12.112,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>77,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="50"><Numero CUP>F21B96000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/06/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*MACROLOTTO 3, PARTE 2: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR TRA I KM 153+400 E 173+900</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MACROLOTTO 3, PARTE 2: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR TRA I KM 153+400 E 173+900</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1996</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>LAURIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.883140,40.070211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>654.369.150,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>654.369.150,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/11/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/11/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/06/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>538.988.717,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>10.090,50</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="51"><Numero CUP>F21B97000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/05/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORI COMUNALI*COMPLETAMENTO COSTRUZIONE 3 LOTTO DEL 5 TRONCO CHIARAVALLE SOVERATO, DALLA S.P. PER ARGUSTO ALLO SVINCOLO DI GAGLIATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO COSTRUZIONE 3 LOTTO DEL 5 TRONCO CHIARAVALLE SOVERATO, DALLA S.P. PER ARGUSTO ALLO SVINCOLO DI GAGLIATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1997</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>ARGUSTO, GAGLIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.43731, 38.680567], [16.460856, 38.673402]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.005.991,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.005.991,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/02/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/08/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/08/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/02/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.552.360,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6.497.277,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.055.082,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>100.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>322.852,94</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>166.665,25</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.552.360,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.552.360,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.291.040,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.401.031,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.794,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="52"><Numero CUP>F23D13000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE SITE FRA I KM 159+100 E 159+590: ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DI SPECIFICHE INDAGINI STRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE SITE FRA I KM 159+100 E 159+590: ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DI SPECIFICHE INDAGINI STRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>PIEVE SANTO STEFANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.058885, 43.67878]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.401.551,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.401.551,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>108</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.198.105,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4.091.191,15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.106.914,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>17.300,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>129.381,30</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.198.105,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.198.105,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.090.989,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.723.294,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="53"><Numero CUP>F23D13000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO SVINCOLO LUCERA: PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DI SVINCOLO AL KM 323+200 E DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO DELL'INGRESSO OVEST DEL COMUNE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO SVINCOLO LUCERA: PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DI SVINCOLO AL KM 323+200 E DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO DELL'INGRESSO OVEST DEL COMUNE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>LUCERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.35183, 41.497515]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.099.435,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.099.435,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>77</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.709.721,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.045.638,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>664.083,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>325.727,53</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>49.516,19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.709.721,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.709.721,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.038.495,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.397.142,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,32%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="54"><Numero CUP>F23D14000590001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIE VIGNALE, FERRAZZANA, SAN PIETRO, CEFALONE, LA PAGLIETTA: ILLUMINAZIONE E VERNICIATURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIE VIGNALE, FERRAZZANA, SAN PIETRO, CEFALONE, LA PAGLIETTA: ILLUMINAZIONE E VERNICIATURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>COLLEDIMEZZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.388893, 41.989535]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.698.462,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.698.462,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>61</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.486.099,27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.907.482,72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>578.616,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>152.065,81</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>46.115,96</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.486.099,27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.486.099,27</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.907.476,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.886.310,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="55"><Numero CUP>F27H05000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/04/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI - ESERCIZIO 2004</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI - ESERCIZIO 2004</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>372.125,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>372.125,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/06/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/09/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/09/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/11/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/09/2013</Ultima Data Evento><Costo Attuale>271.046,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>220.214,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>50.832,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.312,50</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.004,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>271.046,96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>271.046,96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>220.214,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>222.218,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,97%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="56"><Numero CUP>F27H12000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELIMINAZIONE DI VIZIOSIT? PLANO ALTIMETRICHE E SISTEMAZIONE DELLE CURVE ED INCROCI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BANCHINE LATERALI TRANSITABILI E ROTATORIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ELIMINAZIONE DI VIZIOSIT? PLANO ALTIMETRICHE E SISTEMAZIONE DELLE CURVE ED INCROCI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BANCHINE LATERALI TRANSITABILI E ROTATORIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>CAGLIARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.165634,39.378960]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.623.008,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.623.008,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>582</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.866.413,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.213.013,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>653.400,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>92.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>90.400,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.866.413,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.866.413,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.212.996,66</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.241.056,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="57"><Numero CUP>F27H12000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/07/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO COMUNALE*REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA TRA I KM 46+300 E 46+500 E RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE DESSESTATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA TRA I KM 46+300 E 46+500 E RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE DESSESTATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CETARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.6929, 40.657751]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>71.268,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>71.268,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/11/2013</Ultima Data Evento><Costo Attuale>48.948,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>35.589,07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.359,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.023,74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>48.948,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>48.948,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.070,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="58"><Numero CUP>F27H13000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA*FRAZIONE MADONNA DELL'OLMO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA FERROVIA AL KM 82+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>FRAZIONE MADONNA DELL'OLMO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA FERROVIA AL KM 82+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>CUNEO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.55276, 44.416152]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.060.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.060.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>152</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.740.006,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>800.006,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>940.000,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>70.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>63.430,44</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>150.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.900,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>379.800,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.740.006,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.740.006,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799.989,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>996.009,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="59"><Numero CUP>F27H13000990007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/11/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILIT? IN CORRISPONDENZA DEI TORRENTI PONZO, VOD?, MUNITA, GALIPARI, ALACO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILIT? IN CORRISPONDENZA DEI TORRENTI PONZO, VOD?, MUNITA, GALIPARI, ALACO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>BADOLATO, GUARDAVALLE, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.510450,38.569542],[16.500748,38.507118],[16.523383,38.536339],[16.517841,38.616302]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>192</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/06/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.594.529,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.371.826,06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.222.703,80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62.497,43</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>169.925,29</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>80.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>196.637,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>126.686,79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>3.594.529,86</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.594.529,86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.371.268,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.139.662,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="60"><Numero CUP>F27H13002460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 89, 272 E 693 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 89, 272 E 693 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602, 41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>556.757,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>556.757,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/10/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/05/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>366.724,25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>293.039,46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>73.684,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>366.724,25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>366.724,25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>292.786,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>112.268,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>37,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="61"><Numero CUP>F27H14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+800</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+800</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>APRIGLIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.467279, 39.215962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>222.869,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>165.513,75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>57.355,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>222.869,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>222.869,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>165.490,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>167.471,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="62"><Numero CUP>F27H14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+650</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+650</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>APRIGLIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.467279, 39.215962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>218.685,28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>172.007,07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46.678,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>7.547,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>218.685,28</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>218.685,28</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>171.077,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>173.891,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,46%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="63"><Numero CUP>F27H14000560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*TERRITORIO COMUNALE*PONTE IN MURATURA AL KM 17+480: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE IN MURATURA AL KM 17+480: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>REINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.826068, 41.297894]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>326.784,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>326.784,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/08/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>238.018,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>169.775,53</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>68.242,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.618,90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>238.018,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>238.018,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>169.775,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>172.762,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.028,27</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="64"><Numero CUP>F27H14000650001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DEI MANUFATTI SOVRAPPASSO CASCINA REBECCA, CAVALCAVIA S.S. N. 342 DIR NORD E SUD E CAVALCAVIA FERROVIARIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEI MANUFATTI SOVRAPPASSO CASCINA REBECCA, CAVALCAVIA S.S. N. 342 DIR NORD E SUD E CAVALCAVIA FERROVIARIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>NIBIONNO, GIUSSANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.262996, 45.749335], [9.211147, 45.693687]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.910.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.910.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.854.832,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.240.832,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>614.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>94.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.854.832,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.854.832,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.225.166,19</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.834.346,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="65"><Numero CUP>F27H14000830001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO TRAVI VIADOTTO NOCE I</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO TRAVI VIADOTTO NOCE I</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MARATEA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.729067, 39.996636]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/08/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>9</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.100.295,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>862.099,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>238.195,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>42.543,33</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.100.295,40</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.100.295,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>846.262,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>234.368,51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="66"><Numero CUP>F27H14000910001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106, 92, 481, 653, NSA 290, 18, 19, 585 E NSA 289 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO MANUTENTORIO D*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106, 92, 481, 653, NSA 290, 18, 19, 585 E NSA 289 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952, 40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>465.308,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>465.308,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>393.310,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>324.401,72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>68.908,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.216,28</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>393.310,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>393.310,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>314.546,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>322.479,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="67"><Numero CUP>F27H14001090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO SISMICO DEL SOVRAPPASSO AL KM 12+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO SISMICO DEL SOVRAPPASSO AL KM 12+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>SOMMA LOMBARDO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.69866, 45.669258]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>396.865,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>396.865,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>650</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/08/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>291.710,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>217.845,72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>73.865,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.160,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>17.940,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>291.710,72</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>291.710,72</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>206.311,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>205.808,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,71%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,77%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="68"><Numero CUP>F27H14001220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 700 DELLA REGGIA DI CASERTA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARCO DELLA REGGIA : MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, I STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 700 DELLA REGGIA DI CASERTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARCO DELLA REGGIA : MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, I STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>CASERTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.357379, 41.088154]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.150.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.150.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>202</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>847.196,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>621.633,98</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>225.562,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11.610,40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>88.952,52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>847.196,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>847.196,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>619.883,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>613.041,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="69"><Numero CUP>F27H14001250001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO FUNZIONALIT? E MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO FUNZIONALIT? E MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530.386,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>530.386,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/04/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/04/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>362.658,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>292.215,95</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.442,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>362.658,34</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>362.658,34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>292.215,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>265.341,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>3.494,91</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,21%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="70"><Numero CUP>F27H14001370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO RISANAMENTO STRUTTURALE VIADOTTO FRANCO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO RISANAMENTO STRUTTURALE VIADOTTO FRANCO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.686009, 40.575938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.792.137,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.438.959,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>353.177,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>81.572,81</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.792.137,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.792.137,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.354.127,79</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.388.204,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,10%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="71"><Numero CUP>F27H14001400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, RIFACIMENTO MURO SOTTOSCARPA E TOMBINO AL KM 18+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, RIFACIMENTO MURO SOTTOSCARPA E TOMBINO AL KM 18+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.686009, 40.575938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.267.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.267.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/10/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>898.901,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>694.369,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>204.531,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>56.206,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>898.901,58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>898.901,58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>694.351,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>570.251,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="72"><Numero CUP>F27H14001630001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602, 41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.268.486,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.268.486,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/08/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>829.242,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>663.091,42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>166.151,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30.716,43</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>829.242,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>829.242,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>662.631,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>669.865,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="73"><Numero CUP>F27H14001640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16 E 673*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16 E 673</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602, 41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.268.505,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.268.505,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>843.418,12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>671.690,57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>171.727,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.292,77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>843.418,12</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>843.418,12</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>671.684,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>693.518,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="74"><Numero CUP>F27H14001670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 7+600 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO FERNO-CARDANO AL CAMPO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 7+600 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO FERNO-CARDANO AL CAMPO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>CARDANO AL CAMPO, FERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.75671, 45.644815], [8.739928, 45.618881]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>396.865,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>396.865,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/05/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>304.250,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>209.042,08</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>95.208,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.200,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>38.243,70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>304.250,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>304.250,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>208.967,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>234.132,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="75"><Numero CUP>F27H15000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ARQUATA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.282863, 42.76263]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>903.956,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>903.956,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>600.379,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>570.022,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>30.356,80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30.356,80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>600.379,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>600.379,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>569.920,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>582.811,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="76"><Numero CUP>F27H15000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ARQUATA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.282863, 42.76263]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>757.996,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>757.996,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/05/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>549.513,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>522.016,80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>27.496,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>27.496,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>549.513,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>549.513,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>503.999,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>520.828,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="77"><Numero CUP>F27H15000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 67 TOSCO ROMAGNOLA*TERRITORIO COMUNALE*OPERA D'ARTE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 32+950 E 33+150: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 67 TOSCO ROMAGNOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERA D'ARTE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 32+950 E 33+150: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISA</Provincia><Comune>SAN MINIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.841286, 43.667876]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516.102,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>516.102,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.252,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>268.546,57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>165.705,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>25.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>61.192,93</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>434.252,19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>434.252,19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>268.487,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>278.449,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="78"><Numero CUP>F27H15000650001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 12 CHIETI PESCARA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL RILEVATO STRADALE TRA I KM 14+510 E 14+590 LATO DESTRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 12 CHIETI PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL RILEVATO STRADALE TRA I KM 14+510 E 14+590 LATO DESTRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>PESCARA</Provincia><Comune>PESCARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.202801, 42.456048]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.059.240,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.059.240,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>99</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>697.122,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>513.210,23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>183.912,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>35.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>697.122,41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>697.122,41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>506.773,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>543.055,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="79"><Numero CUP>F27H15000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BERGAMO,BRESCIA,COMO,LECCO,LODI,MANTOVA,MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA,PAVIA,SONDRIO,VARESE</Provincia><Comune>BERGAMO, BRESCIA, COMO, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, MONZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.663919, 45.696657], [10.225887, 45.532452], [9.080946, 45.804381], [9.422794, 45.857456], [9.503423, 45.314499], [10.806346, 45.149295], [9.173203, 45.468259], [9.275604, 45.585364], [9.164437, 45.197773], [9.856893, 46.180347], [8.812888, 45.823938]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.781.364,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.781.364,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>115</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.504.456,11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.223.092,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>281.364,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>73.434,76</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.504.456,11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.504.456,11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.222.474,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.242.954,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="80"><Numero CUP>F27H15000780001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DIR DELLA VAL D'AOSTA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARAMASSI TRA I KM 1+600 E 1+750: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DIR DELLA VAL D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARAMASSI TRA I KM 1+600 E 1+750: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>PRE'-SAINT-DIDIER</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[6.954652, 45.758352]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.780.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.780.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>284</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.393.415,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.053.597,29</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>339.818,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.200,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.013,49</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>91.826,82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.393.415,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.393.415,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.053.495,67</Importo SAL><Importo Pagamenti>869.583,28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="81"><Numero CUP>F31B04000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/06/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE DI MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE DI MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>CINISELLO BALSAMO, MONZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.218241, 45.557363], [9.275604, 45.585364]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>159.449,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>159.449,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/09/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/10/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>860</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/07/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>283.751.297,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>209.504.996,53</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>74.246.301,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>24.233.022,78</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.645.038,59</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>26.856.832,10</10. Altro><Fonte Altra pubblica>19.802.159,10</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>263.949.138,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>283.751.297,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>200.953.509,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>248.177.552,51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>79.690.245,03</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,28%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="82"><Numero CUP>F31B05000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 423+300 E 442+920</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 423+300 E 442+920</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA, SCILLA, VILLA SAN GIOVANNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.718239, 38.112856], [15.780905, 38.231526], [15.667924, 38.228894]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>601.026.317,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>601.026.317,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/04/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/01/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>61</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/04/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>590.854.786,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>466.452.957,82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>124.401.828,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3.495.755,96</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>29.212.112,94</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.643.833,35</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.439.482,97</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.243.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>590.854.786,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>590.854.786,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>465.667.476,50</Importo SAL><Importo Pagamenti>491.908.562,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>23.483.810,60</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="83"><Numero CUP>F31B05000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI*LOC. MONTEROTONDO SCALO*COLLEGAMENTO A S.S. N. 4 SALARIA, BRETELLA SALARIA SUD: APPALTO INTEGRATO, 1 STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>LOC. MONTEROTONDO SCALO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO A S.S. N. 4 SALARIA, BRETELLA SALARIA SUD: APPALTO INTEGRATO, 1 STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>MONTEROTONDO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.62251, 42.067659]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>61.943.320,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>61.943.320,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/03/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/08/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/08/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>140</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/06/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/03/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58.831.057,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>42.098.314,34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.732.743,02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>800.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.720.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>430.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.100.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.093.393,90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>58.831.057,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>58.831.057,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.001.079,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>46.685.695,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>6.585.350,34</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,27%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,11%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="84"><Numero CUP>F31B05000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/03/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE *S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE*TRONCO: BARI-TARANTO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 7+200 AL KM. 44+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRONCO: BARI-TARANTO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 7+200 AL KM. 44+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.912083,40.777275],[16.950433,40.873514]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>39.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>39.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/12/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>504</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/12/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>29.025.858,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>964.504,27</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="85"><Numero CUP>F31B07000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/11/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.G.C. E 78 GROSSETO FANO*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRATTO GROSSETO SIENA, TRA I KM 30+040 E 41+600. LOTTI 5, 6, 7 E 8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.G.C. E 78 GROSSETO FANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRATTO GROSSETO SIENA, TRA I KM 30+040 E 41+600. LOTTI 5, 6, 7 E 8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>GROSSETO,SIENA</Provincia><Comune>CIVITELLA PAGANICO, MONTICIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.289288, 43.00434], [11.224661, 43.118358]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>271.123.345,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>271.123.345,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>417</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>269.795.216,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>216.254.211,17</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>53.541.005,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3.084.943,39</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.322.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.234.616,84</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2.800.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.735.530,84</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>269.795.216,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>269.795.216,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>211.435.688,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>217.003.447,08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>8.729.175,22</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="86"><Numero CUP>F31B14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>E 78, S.G.C. GROSSETO FANO*TERRITORIO COMUNALE*SOVRAPPASSO FERROVIARIO, LOC. PIAN DELLE CORTINE, E NUOVA USCITA A QUATTRO CORSIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>E 78, S.G.C. GROSSETO FANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOVRAPPASSO FERROVIARIO, LOC. PIAN DELLE CORTINE, E NUOVA USCITA A QUATTRO CORSIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>SIENA</Provincia><Comune>ASCIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.522834, 43.243507]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.521.739,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.521.739,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.500.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.543.844,74</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.160.630,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>335.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>77.150,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>140.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>471.619,81</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>158.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.206.192,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.293.808,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>898.057,10</Importo SAL><Importo Pagamenti>902.621,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.762,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>25,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>19,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="87"><Numero CUP>F32C05000280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI MORBEGNO, I LOTTO, TRA GLI SVINCOLI DI FUENTES E DI TARTANO, STRALCIO 2. PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI MORBEGNO, I LOTTO, TRA GLI SVINCOLI DI FUENTES E DI TARTANO, STRALCIO 2. PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>MORBEGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.586732, 46.133035]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>671.852,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>671.852,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/04/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/10/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>120</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>339.849.971,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>13.827,76</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="88"><Numero CUP>F33D13001190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI MARMO, TORRE I E TORRE II: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI IN CARREGGIATA NORD E SUD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MARMO, TORRE I E TORRE II: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI IN CARREGGIATA NORD E SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.806836, 40.659511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.378.382,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.378.382,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/05/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.520.505,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6.319.170,04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.201.335,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>70.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>84.255,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>215.516,72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.520.505,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.520.505,57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.623.074,77</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.149.936,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.847,43</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>57,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>46,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="89"><Numero CUP>F33D14000770001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORI COMUNALI*RAFFORZAMENTO BARRIERE METALLICHE A RIDOSSO DELLA FERROVIA COLICO TIRANO TRA I KM 7+000 E 62+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO BARRIERE METALLICHE A RIDOSSO DELLA FERROVIA COLICO TIRANO TRA I KM 7+000 E 62+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO,SONDRIO</Provincia><Comune>COLICO, TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.36774, 46.126651], [10.179506, 46.211856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/11/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>539</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/05/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.432.679,92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>379.578,72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.053.101,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>16.525,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6.569,20</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>821.311,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.432.679,92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.432.679,92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>379.567,10</Importo SAL><Importo Pagamenti>418.794,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>34,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="90"><Numero CUP>F33D15000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225, 40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>485.614,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>485.614,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>579.586,02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>420.999,68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>158.586,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.335,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>40.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>579.586,02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>579.586,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>420.954,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>428.518,09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="91"><Numero CUP>F36G09000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/09/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*COMPLETAMENTO ASTE DI COLLEGAMENTO CON LA LITORANEA (EX S.S. N. 16) A NORD E A SUD DI MOLFETTA E A SUD DI GIOVINAZZO TRA I KM 774+200 E 785+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO ASTE DI COLLEGAMENTO CON LA LITORANEA (EX S.S. N. 16) A NORD E A SUD DI MOLFETTA E A SUD DI GIOVINAZZO TRA I KM 774+200 E 785+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>GIOVINAZZO, MOLFETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.657363,41.160930],[16.569774,41.182609]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21.454.573,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>21.454.573,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/12/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>246</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/12/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.768.150,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2.381.197,77</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="92"><Numero CUP>F37H07001510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/06/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA I KM 131+890 E 152+590</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA I KM 131+890 E 152+590</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>SIRACUSA</Provincia><Comune>SIRACUSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.213648, 37.039367]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.963.782,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.963.782,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/03/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/11/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/05/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/08/2012</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>62</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/12/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.599.325,92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.095.637,82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.503.688,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>58.393,04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>196.264,95</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.599.325,92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.599.325,92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.324.547,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.892.007,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>65,24%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="93"><Numero CUP>F37H09000710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*VIA TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO, BALSORANO, CANISTRO, CAPISTRELLO, CIVITELLA ROVETO, MORINO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.446326, 42.037231], [13.583755, 41.799594], [13.397543, 41.934242], [13.376267, 41.975927], [13.410223, 41.896643], [13.442721, 41.842648], [13.5286, 41.83323]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.593.903,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.593.903,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/10/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/08/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>157</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.187.608,28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>825.775,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>361.832,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.691,42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.187.608,28</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.187.608,28</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>810.745,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>823.169,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>4.030,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,44%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="94"><Numero CUP>F37H11000410001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/04/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORI COMUNALI*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO, CANISTRO, CAPISTRELLO, CIVITA D'ANTINO, CIVITELLA ROVETO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.446326, 42.037231], [13.397543, 41.934242], [13.376267, 41.975927], [13.476701, 41.886492], [13.410223, 41.896643], [13.5286, 41.83323]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.197.062,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.197.062,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/02/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/08/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>189</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/11/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/11/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>169.781,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>169.781,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>19.781,42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>169.781,42</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>169.781,42</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.781,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="95"><Numero CUP>F37H13000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE SUL CANAL BIANCO AL KM 50+500: RIPRISTINO DELLA PILA SUD DANNEGGIATA A SEGUITO DI IMPATTO CON NATANTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE SUL CANAL BIANCO AL KM 50+500: RIPRISTINO DELLA PILA SUD DANNEGGIATA A SEGUITO DI IMPATTO CON NATANTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>ROVIGO</Provincia><Comune>BOSARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.772429, 45.002247]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>212.201,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>212.201,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/06/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/05/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/04/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/07/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186.029,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>153.840,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.189,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186.029,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186.029,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>151.373,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>150.841,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,65%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="96"><Numero CUP>F37H13001340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO SOLETTA DEI VIADOTTI METAURO III AL KM 85+285, SANTA MARIA AL KM 88+040, PIAN DI GUALDO AL KM 89+035, TARUGO AL KM 91+250</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO SOLETTA DEI VIADOTTI METAURO III AL KM 85+285, SANTA MARIA AL KM 88+040, PIAN DI GUALDO AL KM 89+035, TARUGO AL KM 91+250</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>PESARO E URBINO</Provincia><Comune>URBINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.623604, 43.739156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.169.180,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.169.180,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.216.940,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.734.137,29</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.482.803,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.045,60</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>546.380,57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.216.940,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.216.940,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.587.740,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.180.011,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,08%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>50,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="97"><Numero CUP>F37H13001850001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106 E 107</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>S.S. N. 106: SOSTITUZIONE GIUNTI DEI VIADOTTI TRA I KM 241+00 E KM 241+600 E KM 173+900 (VIADOTTO LAMIA); S.S. N. 107: SOSTITUZIONE BARRIERE AL KM 100+00 (VIADOTTO LEPRE), RICOSTITUZIONE CORPO STRADALE PARZIALMENTE DISSESTATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,CROTONE</Provincia><Comune>STALETTI, CACCURI, CROTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.545742, 38.763508], [16.807739, 39.211594], [17.087825, 39.092954]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.091,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.091,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/04/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/03/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/03/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>475.830,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>364.470,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>111.360,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.273,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>475.830,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>475.830,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>364.395,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>384.343,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="98"><Numero CUP>F37H13001940001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>CORTE BRUGNATELLA, OTTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.370987, 44.708313], [9.301022, 44.62645]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.888.533,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.888.533,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/09/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.503.134,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.740.872,21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>762.262,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23.266,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>50.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>152.633,98</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.503.134,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.503.134,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.740.712,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.813.124,13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="99"><Numero CUP>F37H13001950001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 95+000 (BOBBIO) E 135+000 (LA VERZA)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 95+000 (BOBBIO) E 135+000 (LA VERZA)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>BOBBIO, PIACENZA, RIVERGARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.386307, 44.792095], [9.7179, 45.041228], [9.611601, 44.916319]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.577.015,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.577.015,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/04/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>951</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.487.641,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.858.316,92</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>629.324,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22.369,03</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>104.453,83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.487.641,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.487.641,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.857.954,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.345.842,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="100"><Numero CUP>F37H13002170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16, 379 E 613*TERRITORIO PROVINCIALE*CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16, 379 E 613</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616, 40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>742.527,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>742.527,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>500.177,67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>393.498,32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106.679,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500.177,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500.177,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>393.493,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>403.637,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="101"><Numero CUP>F37H13002170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16, 379 E 613*TERRITORIO PROVINCIALE*CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16, 379 E 613</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616, 40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>742.527,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>742.527,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>500.177,67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>393.498,32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106.679,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500.177,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500.177,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>393.493,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>403.637,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="102"><Numero CUP>F37H14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO TRA I KM 305+100 E 304+300 MEDIANTE ELIMINAZIONE DELL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA. PROGETTO ESECUTIVO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO TRA I KM 305+100 E 304+300 MEDIANTE ELIMINAZIONE DELL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA. PROGETTO ESECUTIVO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758, 45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.791.132,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.791.132,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/07/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/07/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>317</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.745.898,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4.339.349,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.406.549,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.852.901,94</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>181.710,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>270.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>715.846,29</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.745.898,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.745.898,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.715.363,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.834.733,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>57.531,15</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>85,62%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>69,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="103"><Numero CUP>F37H14000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO E OPERE D'ARTE COLLEGATE: RIFACIMENTO CORDOLI, APPOGGI, GIUNTI E VELETTE LATERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO E OPERE D'ARTE COLLEGATE: RIFACIMENTO CORDOLI, APPOGGI, GIUNTI E VELETTE LATERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>LOZZO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.423217, 46.508156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>412.127,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>412.127,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/10/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/10/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286.486,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>224.546,68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61.939,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>286.486,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>286.486,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>223.797,91</Importo SAL><Importo Pagamenti>229.788,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,67%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="104"><Numero CUP>F37H14000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 52 CARNICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE DEL PISSANDOLO SUL TORRENTE PADOLA AL KM 108+080: AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 52 CARNICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE DEL PISSANDOLO SUL TORRENTE PADOLA AL KM 108+080: AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>BELLUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.219097, 46.140855]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.415.190,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.415.190,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>163</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.131.179,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>815.989,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>315.190,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>33.500,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>47.100,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.131.179,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.131.179,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>815.271,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>756.997,57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,97%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="105"><Numero CUP>F37H14000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 52 CARNICA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARAMASSI AL KM 86+250: SOSTITUZIONE DELLE TRAVI D'IMBOCCO E RIPRISTINO STATICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 52 CARNICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARAMASSI AL KM 86+250: SOSTITUZIONE DELLE TRAVI D'IMBOCCO E RIPRISTINO STATICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>SANTO STEFANO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.610066, 46.574933]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>805.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>805.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633.335,05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>483.335,05</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>150.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633.335,05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633.335,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>483.334,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>509.704,57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="106"><Numero CUP>F37H14000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 47 VALSUGANA*TERRITORIO PROVINCIALE*FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 47 VALSUGANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.490777, 45.67372]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>682</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>953.510,32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>513.050,32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>440.460,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.912,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>281.026,26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>953.510,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>953.510,32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>512.561,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>526.826,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="107"><Numero CUP>F37H14000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO SAN SALVATORE UBICATO AL KM 90+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO SAN SALVATORE UBICATO AL KM 90+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>BOBBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386307, 44.792095]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.498.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.498.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>90</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.115.666,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>844.328,44</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>271.338,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>33.941,25</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>74.570,93</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.115.666,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.115.666,71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>843.150,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>897.223,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,16%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="108"><Numero CUP>F37H14000280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 88+762 E 88+809. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 88+762 E 88+809. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>CITTADUCALE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.967159, 42.386752]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>486.991,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>486.991,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350.066,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>247.984,86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>102.082,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>37.775,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.425,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350.066,86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350.066,86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>239.358,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>230.354,57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,52%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="109"><Numero CUP>F37H14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CESINELLE AL KM 316+537: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CESINELLE AL KM 316+537: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>AVELLINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.787984, 40.913715]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>722.785,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>722.785,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>520.640,51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>396.828,54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>123.811,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.160,54</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>20.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>520.640,51</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>520.640,51</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392.428,91</Importo SAL><Importo Pagamenti>366.279,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="110"><Numero CUP>F37H14000620001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 434 TRANSPOLESANA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI TRA I KM 50+400 E 73+840. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 434 TRANSPOLESANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI TRA I KM 50+400 E 73+840. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758, 45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234.007,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>234.007,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/06/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/11/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>185.480,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>149.732,41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35.747,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>185.480,16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>185.480,16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>148.396,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>147.654,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,29%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="111"><Numero CUP>F37H14000630001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOVRAPPASSO VIA CASA SAVOIA (EX S.S. N. 184 DELLE GAMBARIE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOVRAPPASSO VIA CASA SAVOIA (EX S.S. N. 184 DELLE GAMBARIE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>CAMPO CALABRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.667683, 38.217132]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.572.352,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.572.352,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.433.912,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>860.545,28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>573.367,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>90.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22.728,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>60.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>101.977,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>57.606,77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.433.912,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.433.912,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>841.919,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>958.195,51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="112"><Numero CUP>F37H14000800001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 72+800 E 120+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 72+800 E 120+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA,ENNA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA, RESUTTANO, SANTA CATERINA VILLARMOSA, ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.008238, 37.470333], [14.049947, 37.680647], [14.090264, 37.595773], [14.28823, 37.518989]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25.450.740,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.450.740,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.847.341,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.323.441,22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>523.900,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>94.852,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>102.960,24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.847.341,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.847.341,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.323.362,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.354.129,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="113"><Numero CUP>F37H14000950001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI IN TRATTI SALTUARI, CON RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI RETI PARAMASSI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI IN TRATTI SALTUARI, CON RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI RETI PARAMASSI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>AMALFI, VIETRI SUL MARE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.583542, 40.634703], [14.708865, 40.675175]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/09/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>636.971,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>464.971,52</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>11.798,91</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>57.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>636.971,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>636.971,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>464.930,06</Importo SAL><Importo Pagamenti>472.944,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="114"><Numero CUP>F37H14000980001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA POGGIO BASTIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA POGGIO BASTIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>GROSSETO</Provincia><Comune>FOLLONICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.76363, 42.961954]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.304.057,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.304.057,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.897.810,68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.443.144,55</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>454.666,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>17.300,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>72.257,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.897.810,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.897.810,68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.442.704,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.350.121,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="115"><Numero CUP>F37H14001070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 E S.S. N. 407*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONI LOCALI OPERE D'ARTE ITINERARIO BASENTANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 E S.S. N. 407</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONI LOCALI OPERE D'ARTE ITINERARIO BASENTANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.806836, 40.659511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.065.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.065.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>26</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.477.237,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.315.737,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.161.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>40.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>310.413,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.477.237,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.477.237,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.313.660,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.117.808,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="116"><Numero CUP>F37H14001090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 E SS.SS. NN. 7VAR B, 407, 7, 7RACC E 99 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 E SS.SS. NN. 7VAR B, 407, 7, 7RACC E 99 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952, 40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>501.863,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>501.863,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/08/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/04/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>361.489,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>290.944,44</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.545,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.084,80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>361.489,66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>361.489,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>282.979,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>258.969,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,26%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="117"><Numero CUP>F37H14001170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 14, 14VAR, 14VAR A, 14VAR B, 13, 51, 309, 516, 16, 12 E 434 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA, CENTRI DI MANUTENZIONE 1 E 2*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 14, 14VAR, 14VAR A, 14VAR B, 13, 51, 309, 516, 16, 12 E 434 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA, CENTRI DI MANUTENZIONE 1 E 2</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>PADOVA,ROVIGO,TREVISO,VENEZIA,VERONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.807945, 45.349271], [11.92564, 45.010529], [12.217658, 45.794589], [12.457606, 45.506305], [11.036304, 45.416747]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.942.124,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.942.124,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>45</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/09/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.348.612,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.064.511,70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>284.100,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.106,84</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.850,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.348.612,07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.348.612,07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>998.176,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>801.412,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="118"><Numero CUP>F37H14001280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 1, 29, 45 E 62 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO REGIONALE*DISTESE GENERALI PERIODICHE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 1, 29, 45 E 62 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661, 44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>860.738,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>860.738,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/08/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>568.848,81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>446.262,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>122.586,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6.961,36</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>21.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>568.848,81</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>568.848,81</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>243.674,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>225.104,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>54,60%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="119"><Numero CUP>F37H14001370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*S.S. N. 7 DIR C: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>S.S. N. 7 DIR C: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>SANT'ANDREA DI CONZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.365419, 40.854055]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.451.630,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.451.630,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.133.928,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>542.155,48</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>591.772,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.470,80</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>415.515,86</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.133.928,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.133.928,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>530.834,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>501.057,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>51,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="120"><Numero CUP>F37H14001380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO DEL DUCA TRA I KM 290+750 E 290+950: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DEL DUCA TRA I KM 290+750 E 290+950: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>VENTICANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.923645, 41.059487]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>424.679,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>285.986,47</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>138.693,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>22.413,16</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>34.062,69</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>424.679,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>424.679,71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>285.983,84</Importo SAL><Importo Pagamenti>300.805,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="121"><Numero CUP>F37H14001550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN VITO: MANUTENZIONE VOLTA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN VITO: MANUTENZIONE VOLTA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>SAN VITO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.180658, 46.473414]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.150.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.150.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>398</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.985.058,79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.372.473,12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>612.585,67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>20.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>111.498,71</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.985.058,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.985.058,79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.238.540,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.023.275,27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="122"><Numero CUP>F37H14001560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 51 DI ALEMAGNA E 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 51 DI ALEMAGNA E 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>BELLUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.219097, 46.140855]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.531.691,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.531.691,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>365</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.184.502,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>706.109,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>478.393,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>42.005,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>269.900,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.184.502,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.184.502,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>706.109,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>919.627,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="123"><Numero CUP>F37H14001570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 7, 106 E 172*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO GIUNTI AMMALORATI, INSTALLAZIONE EX NOVO GIUNTI E RIPRISTINO STRATI CORTICALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 7, 106 E 172</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO GIUNTI AMMALORATI, INSTALLAZIONE EX NOVO GIUNTI E RIPRISTINO STRATI CORTICALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616, 40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>846.614,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>846.614,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>574.574,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>457.242,81</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>117.331,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>574.574,33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>574.574,33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>457.180,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>472.287,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="124"><Numero CUP>F37H14001640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.15534, 43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>966.999,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>966.999,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>748.636,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>557.727,80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>190.908,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>28.464,19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>748.636,41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>748.636,41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>549.107,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>586.103,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="125"><Numero CUP>F37H14001710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE PENDICE PER FRANA DI VALLE LATO DESTRO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE PENDICE PER FRANA DI VALLE LATO DESTRO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>NARNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.51392, 42.503998]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>330.941,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>330.941,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/12/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>241.351,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>193.351,03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.300,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.004,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>241.351,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>241.351,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>193.146,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>197.617,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,49%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="126"><Numero CUP>F37H14001810001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 43+000 E 44+000 DISSESTATA DALLA FRANA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 43+000 E 44+000 DISSESTATA DALLA FRANA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>COLLAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.276389, 44.347615]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.895.063,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.895.063,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>158</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/05/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.367.374,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.222.071,67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.145.302,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>125.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>176.320,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>139.980,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.328.993,31</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.367.374,16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.367.374,16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.221.995,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.026.480,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="127"><Numero CUP>F37H14002050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 89 GARGANICA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 89 GARGANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>PESCHICI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.031045, 41.912276]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.283.109,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.283.109,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>142</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>926.099,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>726.878,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>199.220,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>31.858,33</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>926.099,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>926.099,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>724.175,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>750.968,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="128"><Numero CUP>F37H14002050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 89 GARGANICA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 89 GARGANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>PESCHICI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.031045, 41.912276]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.283.109,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.283.109,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>142</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>926.099,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>726.878,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>199.220,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>31.858,33</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>926.099,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>926.099,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>724.175,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>750.968,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="129"><Numero CUP>F37H14002220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 394 DEL VERBANO ORIENTALE*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO E DELLE OPERE D'ARTE TRA I KM 7+650 E 8+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 394 DEL VERBANO ORIENTALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO E DELLE OPERE D'ARTE TRA I KM 7+650 E 8+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.812888, 45.823938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.080.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.080.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>43</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>761.041,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>604.520,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>156.521,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>755,44</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>38.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>761.041,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>761.041,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>604.403,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>611.723,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="130"><Numero CUP>F37H15000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMOLORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMOLORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156, 42.10406]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>853.853,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>853.853,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>206</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>488.364,61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>468.492,61</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.872,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>19.872,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>488.364,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>488.364,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>468.061,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>485.985,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="131"><Numero CUP>F37H15000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 5 - 5 QUATER - 690 - 696 - 696 DIR*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLE SCARPATE E DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 5 - 5 QUATER - 690 - 696 - 696 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLE SCARPATE E DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156, 42.10406]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.433.450,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.433.450,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>112</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/11/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.388.461,27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.333.461,27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.388.461,27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.388.461,27</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.332.499,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.076.762,82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="132"><Numero CUP>F37H15000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 687 PEDEMONTANA DELLE MARCHE*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN MARTINO PAGANICA: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 687 PEDEMONTANA DELLE MARCHE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN MARTINO PAGANICA: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>PESARO E URBINO</Provincia><Comune>LUNANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.435386, 43.74972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.130.675,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.130.675,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>20</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>791.078,10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>628.238,34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>162.839,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30.349,97</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>791.078,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>791.078,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>628.157,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>524.530,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="133"><Numero CUP>F37H15000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORIO COMUNALE*VERNICIATURA DELLE PARETI E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VERNICIATURA DELLE PARETI E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.446326, 42.037231]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>569.284,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>569.284,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>338.079,55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>277.521,22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.558,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>338.079,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>338.079,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>277.519,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>273.877,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="134"><Numero CUP>F37H15000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PRIMA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI GRAVEMENTE AMMALORATI CARATTERIZZATI DA FESSURAZIONI, BUCHE DIFFUSE E DISTACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 757+000 E 776+000 CARREGGIATE NORD E SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/12/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>1.153.977,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="135"><Numero CUP>F37H15001070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/09/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE A PROTEZIONE DELLA VIABILIT? STRADALE E DELL'ABITATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE A PROTEZIONE DELLA VIABILIT? STRADALE E DELL'ABITATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANO-CUSIO-OSSOLA</Provincia><Comune>CANNERO RIVIERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.675096,46.014242]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>440.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>440.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>362.080,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>302.080,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>10.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>362.080,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>362.080,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>302.000,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>329.861,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="136"><Numero CUP>F41B01000330007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/06/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRONCO MAGLIE OTRANTO TRA I KM 985+000 E 999+100 CON ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. 78 80</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DEL TRONCO MAGLIE OTRANTO TRA I KM 985+000 E 999+100 CON ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. 78 80</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>21</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>GROTTAMINARDA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.059057,41.064943]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81.749.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>81.749.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>67.761.540,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>70.309,15</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="137"><Numero CUP>F41B04000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/07/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 393+500 E 423+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 393+500 E 423+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA, GIOIA TAURO, PALMI, SCILLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.816702,38.281381],[15.921011,38.430035],[15.872941,38.378244],[15.780905,38.231526]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.193.679,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.193.679,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/07/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/09/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/03/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/07/2004</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>904.829.287,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>969.910.638,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>288.359.432,96</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="138"><Numero CUP>F41B07000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI. II STRALCIO: SVINCOLI DI CROTONE AEROPORTO, GABELLA, NUOVO CIR MARINA, LA MARINELLA, MANDATORICCIO, CALOPEZZATI, ZOLFARA E INNESTO ARANCETO.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA,CROTONE</Provincia><Comune>CALOPEZZATI, MANDATORICCIO, ROSSANO, CIRO', CIRO' MARINA, CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.793964, 39.557274], [16.848943, 39.497804], [16.64033, 39.578495], [17.045192, 39.383891], [17.108646, 39.365435], [17.087825, 39.092954], [17.084366, 38.958998]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>34.321.700,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>34.321.700,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/12/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/03/2020</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/12/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>36.526.513,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>12.870.388,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.920.828,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>256.333,45</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.094.160,25</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>542.777,40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.827.890,70</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.287.038,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.444.564,21</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>36.526.513,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>36.526.513,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.434.374,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.776.356,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>65,53%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>44,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="139"><Numero CUP>F41B07000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/06/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 2+434 E 11+800, LOTTO 1</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 2+434 E 11+800, LOTTO 1</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>ARDARA, PLOAGHE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.821519,40.628439],[8.755314,40.677851]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108.325.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>108.325.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>214</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>71.901.006,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.076.006,68</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="140"><Numero CUP>F41B07000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CROTONE</Provincia><Comune>CIRO', CIRO' MARINA, CRUCOLI, MELISSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[17.045192, 39.383891], [17.108646, 39.365435], [17.000619, 39.43069], [17.044371, 39.30461]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.970.642,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.970.642,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>84</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.948.953,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.932.312,15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.016.641,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>730.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>181.032,37</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>720.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>257.019,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>176.376,54</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>5.948.953,91</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.948.953,91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.666.829,16</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.637.351,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>52,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="141"><Numero CUP>F41B08000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/04/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 81 PICENO APRUTINA*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO VILLA LEMPA VARIANTE S.S. N. 80: AMMODERNAMENTO SEDE STRADALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 81 PICENO APRUTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO VILLA LEMPA VARIANTE S.S. N. 80: AMMODERNAMENTO SEDE STRADALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>CIVITELLA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.659848, 42.779322]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.294.054,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.294.054,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/08/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/03/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/04/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>318</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/08/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.241.185,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>33.957,84</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="142"><Numero CUP>F41B10000740001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/09/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B, 4 CORSIE, LOTTO 3 TRA I KM 24+200 E 36+100</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B, 4 CORSIE, LOTTO 3 TRA I KM 24+200 E 36+100</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>GIOVINAZZO, MOLFETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.657363,41.160930],[16.569774,41.182609]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>175.685.290,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>175.685.290,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/01/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/01/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/08/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>91.010.113,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="143"><Numero CUP>F44E14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 CARLO FELICE*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO DEL TRATTO TRA I KM 32+300 E 35+000 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 CARLO FELICE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL TRATTO TRA I KM 32+300 E 35+000 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>43</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SUD SARDEGNA</Provincia><Comune>SERRENTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.97225, 39.499754]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.204.097,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.204.097,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>62</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.204.096,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4.758.732,71</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.309.308,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>423.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>168.756,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>487.017,82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5.366.814,38</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.837.282,45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.204.096,83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.541.908,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.476.776,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="144"><Numero CUP>F47H07001050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/08/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO TRANSITABILIT? A SEGUITO DI CADUTA MASSI AL KM 22+300. SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO TRANSITABILIT? A SEGUITO DI CADUTA MASSI AL KM 22+300. SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>MESSINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.510438,38.191049]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>303.865,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>303.865,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/12/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/12/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/07/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/10/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/05/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234.448,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>199.000,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35.448,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.650,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>234.448,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>234.448,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>198.962,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>202.458,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="145"><Numero CUP>F47H08000810001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/09/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE PASSERELLE PROVVISORIE IN PROSSIMIT? DEI PONTI SU AGR E FIUMEDINISI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSERELLE PROVVISORIE IN PROSSIMIT? DEI PONTI SU AGR E FIUMEDINISI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>NIZZA DI SICILIA, SANT'ALESSIO SICULO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.363293,38.015818],[15.330996,37.927990]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.502.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.502.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>433</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.129.318,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>879.520,79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>249.798,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14.482,42</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>46.705,69</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.129.318,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.129.318,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>871.986,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>807.522,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,14%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,84%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="146"><Numero CUP>F47H11000610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/06/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE, DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DELLE PROTEZIONI MARGINALI TRA I KM 29+000 E 39+000.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE, DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DELLE PROTEZIONI MARGINALI TRA I KM 29+000 E 39+000.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANO-CUSIO-OSSOLA</Provincia><Comune>CANNOBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.671673, 46.068527]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.085.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.085.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>474</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.749.398,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.050.591,75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.698.807,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>288.757,24</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22.040,25</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>203.009,54</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.749.398,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.749.398,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.050.386,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.271.665,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="147"><Numero CUP>F47H12000710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/07/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE MEDIANTE BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO, CONSOLIDAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE AL KM 37+000 E AL KM 38+600.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE MEDIANTE BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO, CONSOLIDAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE AL KM 37+000 E AL KM 38+600.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>CROGNALETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.47263, 42.566979]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.270.132,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.270.132,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/07/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/03/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>635</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/07/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.821.444,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.894.852,73</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>926.591,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>82.364,26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>50.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>127.964,26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.821.444,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.821.444,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.894.610,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.915.243,16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="148"><Numero CUP>F47H12001570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 185 DI SELLA MANDRAZZI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT? MEDIANTE IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL TOMBINO STRADALE SITO AL KM 40+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 185 DI SELLA MANDRAZZI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT? MEDIANTE IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL TOMBINO STRADALE SITO AL KM 40+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>MESSINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.510438,38.191049]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>211.401,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>211.401,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/01/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/01/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/01/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/11/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/05/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>168.482,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>137.044,82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.437,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>168.482,47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>168.482,47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>136.792,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>136.104,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="149"><Numero CUP>F47H13000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/07/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEI VIADOTTI TELLARO AL KM 367+140, GURRIERI AL KM 336+230, CASSIBILE AL KM 392+450, IRMINIO AL KM 333+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEI VIADOTTI TELLARO AL KM 367+140, GURRIERI AL KM 336+230, CASSIBILE AL KM 392+450, IRMINIO AL KM 333+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>RAGUSA,SIRACUSA</Provincia><Comune>MODICA, RAGUSA, SIRACUSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.82308, 36.85396], [14.664153, 36.907009], [15.213648, 37.039367]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.239.702,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.239.702,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/07/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.723.881,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.853.881,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>870.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.050,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>139.776,09</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.723.881,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.723.881,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.219.859,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.043.374,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>77,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="150"><Numero CUP>F47H13003140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16, NSA 367, NSA 368, NSA 369, 379, 697, NSA 113, 93, 170 DIR A, 96, 99 E NSA 294*TERRITORI PROVINCIALI*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16, NSA 367, NSA 368, NSA 369, 379, 697, NSA 113, 93, 170 DIR A, 96, 99 E NSA 294</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,BARLETTA-ANDRIA-TRANI,BRINDISI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [16.1713, 41.172875], [17.690858, 40.609335]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>591.305,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>591.305,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/03/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>487.292,92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>383.222,27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>104.070,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>487.292,92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>487.292,92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>383.222,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>396.239,16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="151"><Numero CUP>F47H14000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 75+320: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 75+320: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>MONTEFORTE IRPINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.705503, 40.900429]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>689.310,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>689.310,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/08/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>496.202,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>360.892,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.310,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.025,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>27.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>496.202,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>496.202,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>360.834,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>358.987,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>22.797,59</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="152"><Numero CUP>F47H14000530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA AL KM 16+540: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA AL KM 16+540: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>CAIVANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.318967, 40.973525]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>468.717,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>468.717,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>58</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>339.028,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>251.311,41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87.717,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.355,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>339.028,41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>339.028,41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>251.253,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>251.833,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="153"><Numero CUP>F47H14000620001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO CASTAGNOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO CASTAGNOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.66037, 42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.664.156,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.664.156,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>30</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.178.550,31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>892.730,21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>285.820,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29.767,58</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>50.904,70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.178.550,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.178.550,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>892.446,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>840.240,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="154"><Numero CUP>F47H14000740005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA PIZZO (KM 337+800) E SANT'ONOFRIO (KM 348+200)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA PIZZO (KM 337+800) E SANT'ONOFRIO (KM 348+200)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>PIZZO, SANT'ONOFRIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.192797, 38.755823], [16.175314, 38.682716]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.689.675,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.689.675,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.223.148,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>944.573,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>278.574,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>58.182,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.223.148,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.223.148,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>944.557,63</Importo SAL><Importo Pagamenti>928.894,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="155"><Numero CUP>F47H14000780001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 33 DEL SEMPIONE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DEL CAVALCAVIA AL KM 12+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 33 DEL SEMPIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEL CAVALCAVIA AL KM 12+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>RHO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.049866, 45.531185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.979.075,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.979.075,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>172</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.197.899,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.718.824,30</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>479.075,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>9.400,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>81.100,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.197.899,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.197.899,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.693.928,66</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.571.964,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="156"><Numero CUP>F47H14000950001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 36, 37, 38, 38 DIR A, 38 DIR B, 39 E 301 DI COMPETENZA DELLA SEZIONE STACCATA DI SONDRIO*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI PERIODICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 36, 37, 38, 38 DIR A, 38 DIR B, 39 E 301 DI COMPETENZA DELLA SEZIONE STACCATA DI SONDRIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO, CHIAVENNA, LIVIGNO, TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.40759, 46.498091], [9.404947, 46.326979], [10.136907, 46.524666], [10.179506, 46.211856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/10/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/05/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.435.705,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.914.305,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>521.400,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>115.095,65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.435.705,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.435.705,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.863.765,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.652.235,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,36%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="157"><Numero CUP>F47H14001030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA SAN CARLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA SAN CARLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>SAN VINCENZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.559379, 43.07443]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.856.346,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.856.346,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>211</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.280.412,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.737.554,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>542.858,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>18.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>76.906,49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.280.412,86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.280.412,86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.613.372,79</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.488.510,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>280.000,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,85%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,37%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="158"><Numero CUP>F47H14001130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO LUNGO GALLERIA ALVARO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO LUNGO GALLERIA ALVARO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>FERRANDINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.42942, 40.478076]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/05/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>868.611,61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>673.394,22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>195.217,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>38.695,65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>868.611,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>868.611,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>662.746,09</Importo SAL><Importo Pagamenti>610.583,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="159"><Numero CUP>F47H14001310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 205 AMERINA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE TRA I KM 48+050 E 48+150 LATO SINISTRO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 205 AMERINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE TRA I KM 48+050 E 48+150 LATO SINISTRO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.66037, 42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>403.080,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>403.080,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>347</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>298.446,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>225.646,20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>72.800,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.234,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>298.446,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>298.446,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>225.367,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>237.408,09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="160"><Numero CUP>F47H14001350001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO TOMBINO SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO FORTEMENTE AMMALORATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO TOMBINO SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO FORTEMENTE AMMALORATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>TORRECUSO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.699746, 41.19442]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>856.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>856.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>29</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>596.132,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>414.315,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>181.816,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>72.718,87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>596.132,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>596.132,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>407.385,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>406.994,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="161"><Numero CUP>F47H14001450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 3 BIS (E/45) E 448*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTI TEVERE AL KM 70.9, PIAN DI SAN MARTINO AL KM 23.85 E TEVERE AL KM 24.85: SOSTITUZIONE GIUNTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 3 BIS (E/45) E 448</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI TEVERE AL KM 70.9, PIAN DI SAN MARTINO AL KM 23.85 E TEVERE AL KM 24.85: SOSTITUZIONE GIUNTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>FOLIGNO, TODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.790904, 42.976881], [12.411323, 42.776555]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318.211,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>318.211,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219.405,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>179.927,26</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>39.478,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.869,57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>219.405,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>219.405,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>179.855,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>183.448,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,21%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="162"><Numero CUP>F47H14001460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI MARINATA KM 22.2 E ROCCHETTE KM 21.7. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI MARINATA KM 22.2 E ROCCHETTE KM 21.7. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.66037, 42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318.211,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>318.211,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>214.117,17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>174.638,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>39.478,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.869,57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>214.117,17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>214.117,17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>174.592,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>175.920,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="163"><Numero CUP>F47H14001470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO VIADOTTO TOANO AL KM 2+325. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO VIADOTTO TOANO AL KM 2+325. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.66037, 42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>731.630,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>731.630,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>479.691,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>394.546,06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>85.145,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.900,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.275,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>479.691,69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>479.691,69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392.146,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>395.401,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="164"><Numero CUP>F47H14001510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 233, 342, 344 E 712*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 233, 342, 344 E 712</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>PORTO CERESIO, VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.905988, 45.907397], [8.812888, 45.823938]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>237.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>237.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>266</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>194.536,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>86.588,58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>107.947,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>77.034,46</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>194.536,08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>194.536,08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>86.588,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>127.514,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="165"><Numero CUP>F47H14001520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO UBICATO AL KM 0+100 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO L'A8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO UBICATO AL KM 0+100 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO L'A8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>BUSTO ARSIZIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.841714, 45.606061]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>432.400,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>432.400,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>90</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/08/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>329.898,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>230.155,06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>99.743,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>200,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>43.143,70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>329.898,76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>329.898,76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>230.147,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>254.445,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="166"><Numero CUP>F47H14001590001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI IMPALCATI E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI IMPALCATI E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI-CESENA</Provincia><Comune>BAGNO DI ROMAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.945596, 43.866176]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.542.457,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.542.457,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>100</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.500.243,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.811.430,28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>688.813,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>289.783,30</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.500.243,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.500.243,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.809.194,39</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.687.502,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="167"><Numero CUP>F47H14001690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE DI CALIGNAIA AL KM 304+300: MANUTENZIONE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE DI CALIGNAIA AL KM 304+300: MANUTENZIONE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465, 43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>304.348,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>304.348,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/08/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>289.369,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>234.578,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54.791,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.022,83</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>6.725,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>289.369,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>289.369,71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>234.437,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>237.234,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="168"><Numero CUP>F47H15000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 717 DI VILLANOVA D'ALBENGA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA ALASSIO I AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 717 DI VILLANOVA D'ALBENGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA ALASSIO I AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>ALASSIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.160869, 44.017893]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.361.030,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.361.030,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/08/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>800.063,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>648.907,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>151.155,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.574,40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>20.456,37</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800.063,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800.063,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>647.284,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>673.315,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="169"><Numero CUP>F47H15000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE AL KM 325+800: CONSOLIDAMENTO E CONTESTUALE RIPRISTINO DEL PIANO ALTIMETRICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE AL KM 325+800: CONSOLIDAMENTO E CONTESTUALE RIPRISTINO DEL PIANO ALTIMETRICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465, 43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.084.066,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.084.066,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.643.942,17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.397.342,82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>246.599,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>31.186,37</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>127.477,71</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>77.935,27</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.643.942,17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.643.942,17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.397.326,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.165.868,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="170"><Numero CUP>F47H15000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 80 E 150*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI E SCARPATE STRADALI: S.S. N. 80 TRA I KM 10+300 E 72+900; S.S. N. 150 TRA I KM 19+000 E 37+470</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 80 E 150</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI E SCARPATE STRADALI: S.S. N. 80 TRA I KM 10+300 E 72+900; S.S. N. 150 TRA I KM 19+000 E 37+470</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.72664, 42.645153]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.190.148,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.190.148,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>150</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>22/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.259.851,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.193.250,21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66.600,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>66.600,99</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.259.851,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.259.851,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.193.250,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.215.285,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="171"><Numero CUP>F47H15000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 448 DI BASCHI*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIE ARTIFICIALI TRA I KM 12+700 E 13+158: RIPRISTINO STRUTTURALE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 448 DI BASCHI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIE ARTIFICIALI TRA I KM 12+700 E 13+158: RIPRISTINO STRUTTURALE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>ORVIETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.15239, 42.734234]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>304.950,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>304.950,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>185.590,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>173.590,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6.775,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>185.590,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>185.590,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>173.528,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>158.093,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,18%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="172"><Numero CUP>F49J13000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI DA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA STATALE E L'OSPEDALE DI VALLE CAMONICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI DA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA STATALE E L'OSPEDALE DI VALLE CAMONICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BRESCIA</Provincia><Comune>ESINE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.257716, 45.890852]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>69.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>69.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>227</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.461.219,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>792.871,04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>668.348,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>100.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>32.852,28</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>219.554,42</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>97.779,54</10. Altro><Fonte Altra pubblica>610.411,93</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>850.807,51</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.461.219,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>792.871,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.116.997,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>157.370,37</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="173"><Numero CUP>F51B10000900001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 46+610 E 55+050, LOTTO 5</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 46+610 E 55+050, LOTTO 5</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>BERCHIDDA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.208099, 40.790525]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>89.081.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>89.081.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/06/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61.988.330,56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>44.855.328,91</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.133.001,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.266.276,31</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.890.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.484.173,53</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.240.820,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.272.415,19</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.853.362,89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>61.988.330,56</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61.988.330,56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.275.277,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.893.909,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>141.859,52</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>27,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>27,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="174"><Numero CUP>F51B11000720001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE*TERRITORI COMUNALI*COLLEGAMENTO CON A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA: COSTRUZIONE DEL 1 LOTTO, DALL'ABITATO DI LAURIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO CON A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA: COSTRUZIONE DEL 1 LOTTO, DALL'ABITATO DI LAURIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera>2011</Anno Delibera><Delibera Cipe>62</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>LAURIA, TRECCHINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.88314, 40.070211], [15.775711, 40.020823]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.814.322,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.814.322,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>312</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.720.167,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.813.781,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.412.616,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>326.436,62</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>179.635,87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.120.167,49</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>3.600.000,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.720.167,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.787.080,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.150.820,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="175"><Numero CUP>F51B14000150005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO PROVINCIALE*FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA VERGILIUS SULLA TRATTA SALERNO BUONABITACOLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA VERGILIUS SULLA TRATTA SALERNO BUONABITACOLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>149</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943, 40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.475.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.475.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/02/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.365.620,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.756.827,21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.608.792,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>210.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>293.310,35</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>130.482,52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.365.620,08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.365.620,08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.756.827,21</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.809.541,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="176"><Numero CUP>F56G11000480005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/09/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, PMV, TELECAMERE, SENSORI DI TRAFFICO, STAZIONI METEOROLOGICHE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO TRA I KM 0+000 E 108+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943, 40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48.256.024,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>48.256.024,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>32</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>57.016.875,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>22.450.346,57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.584.832,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>442.984,96</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>200.297,86</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2.130.826,20</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.277.765,20</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.285.004,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>57.016.875,65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>57.016.875,65</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.929.251,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.017.673,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="177"><Numero CUP>F56G15000420005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI PROVINCIALI*MANUTENZIONE DELLE PENDICI E DELLE SCARPATE MEDIANTE RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI. 1? STRALCIO TRA I KM 53+000 E 286+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE PENDICI E DELLE SCARPATE MEDIANTE RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI. 1? STRALCIO TRA I KM 53+000 E 286+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia>COSENZA,POTENZA,SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[16.322496,39.564912],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>786.957,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>786.957,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>01/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>631.097,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>495.771,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.326,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.956,52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>631.097,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>631.097,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>495.668,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>513.434,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="178"><Numero CUP>F57H09000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI ABBADIA LARIANA E LOC. PRADELLO, CON PROLUNGAMENTO FINO ALLA LOC. CAVIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI ABBADIA LARIANA E LOC. PRADELLO, CON PROLUNGAMENTO FINO ALLA LOC. CAVIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>ABBADIA LARIANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.357713, 45.897753]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/08/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/03/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.514.448,68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6.266.378,63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.248.070,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>180.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>248.911,97</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>303.224,42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.514.448,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.514.448,68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>122.238,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>142.429,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.036,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>1,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="179"><Numero CUP>F57H13000620001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO NN. 5, 6 E 7 DEL PONTE FRA I KM 16+200 E KM 16+900. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO NN. 5, 6 E 7 DEL PONTE FRA I KM 16+200 E KM 16+900. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>GOVONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.104397, 44.795083]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.626.840,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.626.840,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.580.605,11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.207.444,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>373.160,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>97.290,94</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.580.605,11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.580.605,11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.207.285,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.123.273,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,11%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="180"><Numero CUP>F57H13001310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO CON LA S.P. N. 102 GIUSSANO FORNACI DI BRIOSCO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO CON LA S.P. N. 102 GIUSSANO FORNACI DI BRIOSCO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>GIUSSANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.211147, 45.693687]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>427.409,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>427.409,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>293</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>671.905,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>340.323,99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>331.581,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>28.460,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>109.970,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>92.065,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>498.514,52</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>173.391,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>671.905,95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>340.323,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>494.090,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="181"><Numero CUP>F57H13001860001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SAVIO IV: RIPRISTINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SAVIO IV: RIPRISTINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI-CESENA</Provincia><Comune>MERCATO SARACENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.166966, 43.983415]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.693.917,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.693.917,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/09/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>959</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/09/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.971.958,73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.201.248,85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.770.709,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>727.155,45</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.971.958,73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.971.958,73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.031.872,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.608.093,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,71%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="182"><Numero CUP>F57H14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 4+200 E 15+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 4+200 E 15+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216, 45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>352</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>395.385,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>159.933,30</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>235.452,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>176.756,87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>395.385,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>395.385,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>99.520,21</Importo SAL><Importo Pagamenti>246.664,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>62,23%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="183"><Numero CUP>F57H14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 134+000 E 140+100 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 134+000 E 140+100 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216, 45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>410.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>238</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>338.852,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>205.323,35</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>133.528,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>80.050,60</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>338.852,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>338.852,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>160.258,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>220.532,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,28%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="184"><Numero CUP>F57H14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 114+000 E 125+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 114+000 E 125+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216, 45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>402</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>603.711,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>258.354,24</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>345.356,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.827,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>245.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>603.711,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>603.711,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>246.418,66</Importo SAL><Importo Pagamenti>422.959,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,38%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,54%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="185"><Numero CUP>F57H14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 26 E 27</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI S.S. N. 26 CILLIAN E MARMORE, S.S. N. 27 ECHEVENNOZ: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E APPOGGI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216, 45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.296.050,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.296.050,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>180</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>953.334,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>721.323,59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>232.010,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>52.960,59</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>953.334,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>953.334,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>721.270,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>732.040,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="186"><Numero CUP>F57H14000890001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DI VIADOTTO FIUMELATTE, CAVALCAVIA CURCIO, VIADOTTO DORIO, VIADOTTO INGANNA E CAVALCAVIA SANT'AGATA TRA I KM 70+000 E 96+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DI VIADOTTO FIUMELATTE, CAVALCAVIA CURCIO, VIADOTTO DORIO, VIADOTTO INGANNA E CAVALCAVIA SANT'AGATA TRA I KM 70+000 E 96+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO,LECCO</Provincia><Comune>GERA LARIO, BELLANO, COLICO, DERVIO, DORIO, VARENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.38801, 46.159007], [9.303101, 46.044031], [9.36774, 46.126651], [9.313354, 46.074524], [9.344504, 46.106134], [9.289794, 45.990367]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.486.035,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.486.035,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.230.690,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.504.155,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>726.535,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>141.400,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.230.690,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.230.690,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.868.712,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.690.271,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,62%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>63,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="187"><Numero CUP>F57H14000900001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL VIADOTTO PRADELLO TRA I KM 56+000 E 58+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL VIADOTTO PRADELLO TRA I KM 56+000 E 58+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>ABBADIA LARIANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.357713, 45.897753]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.485.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.485.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.293.126,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.518.343,46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>774.783,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25.530,06</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>164.253,25</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.293.126,77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.293.126,77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.518.291,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.569.367,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="188"><Numero CUP>F57H14000920005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 2+500: SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE AMMALORATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 2+500: SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE AMMALORATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.101.146,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.101.146,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>911.086,54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>693.822,57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>217.263,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.265,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>41.826,38</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>911.086,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>911.086,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>692.020,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>710.851,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="189"><Numero CUP>F57H14001070005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAGGINARA: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAGGINARA: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>79</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/09/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.162.914,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.668.574,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>494.340,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6.500,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>63.535,72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.162.914,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.162.914,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.651.997,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.493.152,27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,28%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="190"><Numero CUP>F57H14001340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN.117, 117 BIS E 121 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN.117, 117 BIS E 121 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA,PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.429258, 37.580727], [13.586514, 37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/06/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>497.707,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>371.027,63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>126.679,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>35.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>497.707,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>497.707,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>368.779,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>376.455,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="191"><Numero CUP>F57H14001500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 62+450</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 62+450</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>530.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>454.853,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305.993,01</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>148.860,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>80.251,64</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>454.853,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>454.853,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.704,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,18%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="192"><Numero CUP>F57H14001520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 66+410</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 66+410</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>386.228,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>300.669,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>85.558,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14.079,35</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>17.566,24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>386.228,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>386.228,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>254.540,61</Importo SAL><Importo Pagamenti>310.725,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>84,66%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="193"><Numero CUP>F57H14001530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO IRNO, CARREGGIATA SUD AL KM 54+850</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO IRNO, CARREGGIATA SUD AL KM 54+850</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.587.342,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.587.342,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/02/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/02/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>926</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.395.463,11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.670.355,37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>725.107,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>296.556,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.395.463,11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.395.463,11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.275.439,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.690.675,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>76,36%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,20%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="194"><Numero CUP>F57H14001540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO CRISTOFORO CARREGGIATA NORD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO CRISTOFORO CARREGGIATA NORD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.578.603,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.578.603,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/08/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>544</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.068.632,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.126.228,02</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>942.404,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>400.238,36</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.068.632,14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.068.632,14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.126.222,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.966.032,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="195"><Numero CUP>F57H14001560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN GIUSEPPE: MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN GIUSEPPE: MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>SESSA AURUNCA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.893967, 41.23793]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>950.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>202</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/02/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>711.241,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>492.923,23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>218.318,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>85.057,81</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>711.241,91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>711.241,91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>491.677,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>496.944,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="196"><Numero CUP>F57H14001580001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 65+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 65+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.315.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.315.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/11/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/08/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/08/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.611.299,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.052.771,20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>558.528,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.222,22</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>285.175,89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.611.299,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.611.299,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.052.672,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>832.298,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,21%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="197"><Numero CUP>F57H14001590001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI STATICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI STATICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761, 40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>950.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>482</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>727.803,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>391.401,80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>336.401,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>204.140,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>727.803,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>727.803,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>391.400,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>460.090,18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="198"><Numero CUP>F57H14001810001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA MAGIONE TRA I KM 35+854 E 36+727</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA MAGIONE TRA I KM 35+854 E 36+727</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>MAGIONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.204702, 43.125097]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.808.504,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.808.504,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.194.160,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.525.949,78</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>668.210,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>45.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>109.527,24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.194.160,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.194.160,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.525.949,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.316.790,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="199"><Numero CUP>F57H14001910001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 682 JONIO TIRRENO (S.G.C.)*TERRITORI COMUNALI*EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO VENTILAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 682 JONIO TIRRENO (S.G.C.)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO VENTILAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>CINQUEFRONDI, MAMMOLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.134325, 38.410548], [16.21358, 38.376284]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>388</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.671.608,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.969.265,56</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>702.342,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>151.733,77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.671.608,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.671.608,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.969.252,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.011.303,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="200"><Numero CUP>F57H14001920001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DELLE PARTI DEGRADATE DEGLI IMPALCATI AI KM 36+000 E 75+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE PARTI DEGRADATE DEGLI IMPALCATI AI KM 36+000 E 75+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CELICO, SAN GIOVANNI IN FIORE, SPEZZANO DELLA SILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.444635, 39.388067], [16.649596, 39.267955], [16.488608, 39.348975]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.949.024,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.949.024,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.469.477,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.932.576,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>536.901,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.745,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>114.830,88</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.469.477,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.469.477,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.932.576,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.780.643,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="201"><Numero CUP>F57H14002430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA- LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA LUZZENO*S.S. 36 DAL KM 61+200 AL KM 61+500*LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA- LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA LUZZENO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>S.S. 36 DAL KM 61+200 AL KM 61+500</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>MANDELLO DEL LARIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.347032, 45.925325]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>145</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>324.811,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>248.594,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>76.217,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>22.304,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>324.811,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>324.811,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>248.346,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>203.069,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="202"><Numero CUP>F57H15000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 481 DELLA VALLE DEL FERRO*TERRITORIO COMUNALE*PROTEZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM 16+900 INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 481 DELLA VALLE DEL FERRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM 16+900 INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ORIOLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.459435, 40.044909]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>123</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/05/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>143.077,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>113.765,39</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29.311,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>3.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>143.077,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>143.077,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>110.467,39</Importo SAL><Importo Pagamenti>110.692,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,10%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="203"><Numero CUP>F57H15000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PIAGANINI: RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA PIAGANINI: RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>FANO ADRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.532374, 42.525373]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>997.606,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>997.606,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>39</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>658.989,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>530.989,75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>128.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.777,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>658.989,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>658.989,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>530.976,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>550.439,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="204"><Numero CUP>F61B03000380002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/04/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI GROTTAMINARDA: COSTRUZIONE TRA IL KM 8+600 DELLA S.S. N. 90 AL KM 2+500 DELLA EX S.S. N. 91</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI GROTTAMINARDA: COSTRUZIONE TRA IL KM 8+600 DELLA S.S. N. 90 AL KM 2+500 DELLA EX S.S. N. 91</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>GROTTAMINARDA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.059057,41.064943]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>55.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>55.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>241</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/08/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>31.197.100,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>40.828,65</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="205"><Numero CUP>F61B07000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 1</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 1</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA,CROTONE</Provincia><Comune>CROSIA, CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.778641, 39.586748], [17.087825, 39.092954], [17.084366, 38.958998]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.104.805,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.104.805,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.600.516,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.423.331,42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.177.184,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>920.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>181.849,77</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.375.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>274.102,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>225.725,70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>7.600.516,18</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.600.516,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.423.060,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.524.243,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="206"><Numero CUP>F61B10000620001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/01/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORIO COMUNALE*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 61+450 E 68+600, LOTTO 7</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 61+450 E 68+600, LOTTO 7</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>MONTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.356727, 40.796658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141.455.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>141.455.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>318</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/01/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>94.570.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>67.723.290,13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26.846.709,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.725.977,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.800.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.736.408,09</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.933.554,85</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.651.591,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.902.797,32</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>94.570.000,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>94.570.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63.570.886,77</Importo SAL><Importo Pagamenti>67.284.694,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2.110,23</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="207"><Numero CUP>F63D15000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 517 BUSSENTINA*TERRITORI COMUNALI*REGIMENTAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLE BANCHINE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 4+900 E 23+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 517 BUSSENTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REGIMENTAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLE BANCHINE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 4+900 E 23+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CASELLE IN PITTARI, MORIGERATI, SANZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.537356, 40.185934], [15.533575, 40.149172], [15.543498, 40.248653]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>939.343,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>939.343,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/12/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>864.785,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>663.560,51</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>201.225,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.582,19</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>34.121,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>864.785,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>864.785,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>663.559,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>623.675,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="208"><Numero CUP>F66G08000700001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 64 PORRETTANA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO TRATTO SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI FRA LE LOC. SILLA KM 38+740 E MARANO KM 45+841. COMPLETAMENTO 1? STRALCIO  FRA SILLA KM 38+740 E CA' DEI LADRI KM 40+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 64 PORRETTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO TRATTO SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI FRA LE LOC. SILLA KM 38+740 E MARANO KM 45+841. COMPLETAMENTO 1? STRALCIO  FRA SILLA KM 38+740 E CA' DEI LADRI KM 40+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA</Provincia><Comune>GAGGIO MONTANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.981110,44.217908]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.587.467,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.587.467,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/04/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/04/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/04/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/04/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/04/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.670.744,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>12.191.996,59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.478.747,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>39.877,60</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>280.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>426.925,76</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.670.744,14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.670.744,14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.115.539,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.425.547,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="209"><Numero CUP>F66G09000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/03/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BOCCO TRA I KM 88+600 E 90+104: COMPLETAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BOCCO TRA I KM 88+600 E 90+104: COMPLETAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>CASINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.490018,44.527520]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>64.474,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>64.474,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/08/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.017.054,87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.346.497,25</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="210"><Numero CUP>F66G14000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*TERRITORIO COMUNALE*PONTE IN MURATURA AL KM 18+100: RAFFORZAMENTOSTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE IN MURATURA AL KM 18+100: RAFFORZAMENTOSTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>FRAGNETO L'ABATE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.78049, 41.275039]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>261.538,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>261.538,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237.803,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>172.557,12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65.246,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.622,63</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237.803,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237.803,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>169.989,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>172.697,87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="211"><Numero CUP>F67H07000550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/12/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO STATICO DEI VIADOTTI CROCITTA, CASTELLAZZO, SIMETO E DEL PONTICELLO AL KM 41+6000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STATICO DEI VIADOTTI CROCITTA, CASTELLAZZO, SIMETO E DEL PONTICELLO AL KM 41+6000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792, 37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.839.070,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.839.070,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/10/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/10/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.081.793,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.360.000,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>721.793,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>82.279,05</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>39.514,73</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.081.793,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.081.793,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.359.845,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.527.464,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="212"><Numero CUP>F67H11001130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/12/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 187 DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO AL KM 28+500 E MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRASTANTE CAVALCAVIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 187 DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO AL KM 28+500 E MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRASTANTE CAVALCAVIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TRAPPETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.058955, 38.073062]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.088.956,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.088.956,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/10/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/06/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>414</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/10/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/12/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>798.813,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>567.181,31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>231.631,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.925,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.650,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.996,04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>798.813,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>798.813,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>565.822,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>607.544,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="213"><Numero CUP>F67H12000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/01/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 160+100: RISTRUTTURAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 160+100: RISTRUTTURAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ACQUASANTA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.407239, 42.760013]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.791.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.791.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>101</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.670.985,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.223.509,68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.447.475,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.200,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>120.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>100.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.063,36</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>449.659,12</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.670.985,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.670.985,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.223.147,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.381.635,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="214"><Numero CUP>F67H13000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/07/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE, DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*RESTAURO STATICO CONSERVATIVO DEL VIADOTTO SITO TRA I KM 67+089 E 67+476</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE, DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RESTAURO STATICO CONSERVATIVO DEL VIADOTTO SITO TRA I KM 67+089 E 67+476</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792, 37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.954.990,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.954.990,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.811.588,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.410.551,68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>401.036,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22.658,51</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>37.291,49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.811.588,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.811.588,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.377.660,61</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.361.912,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>62.387,69</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,67%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="215"><Numero CUP>F67H13000870001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI MECCA CORONATI E GIANNI: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MECCA CORONATI E GIANNI: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TRIVIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.983065, 40.565732]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.940.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.940.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>31</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.400.572,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.464.189,51</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>936.383,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>57.838,30</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>103.644,79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.400.572,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.400.572,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.256.453,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.004.665,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="216"><Numero CUP>F67H13000920001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 280 DEI DUE MARI*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SANSINATO: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, AI SENSI DEL D.L. N. 264/2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 280 DEI DUE MARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SANSINATO: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, AI SENSI DEL D.L. N. 264/2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.602438, 38.890248]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.911.632,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.911.632,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/07/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>69</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.153.311,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.811.882,70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.341.428,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>84.674,36</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>136.500,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>145.084,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.153.311,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.153.311,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.712.983,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.532.810,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="217"><Numero CUP>F67H13000930001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 389 NUORO LANUSEI VAR*TERRITORIO COMUNALE*RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEI VIADOTTI NAVILE TRA I KM 6+600 E 7+350 E SA PRUNA TRA I KM 7+630 E 8+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 389 NUORO LANUSEI VAR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEI VIADOTTI NAVILE TRA I KM 6+600 E 7+350 E SA PRUNA TRA I KM 7+630 E 8+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>NUORO</Provincia><Comune>NUORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.299455, 40.339477]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.566.906,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.566.906,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.931.969,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.349.162,16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.582.807,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>41.600,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>87.504,56</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>149.354,94</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.931.969,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.931.969,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.348.448,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.848.208,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="218"><Numero CUP>F67H13001460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO LA GRENADE AL KM 104+176: RIPRISTINO CORTICALE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI E DEI DISPOSITIVI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA E DELLE OPERE DI PROTEZIONE MARGINALI (ESTESA TOTALE VIADOTTO 36 METRI)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>SARRE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.240374, 45.747638]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>151.225,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>151.225,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>351</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>121.768,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>90.543,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.225,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.500,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>121.768,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>121.768,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>90.532,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>90.109,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="219"><Numero CUP>F67H13001710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 626 DIR LICATA TORRENTE BRAEMI*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO SALSO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 626 DIR LICATA TORRENTE BRAEMI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO SALSO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO</Provincia><Comune>LICATA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.919046, 37.154719]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.494.556,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.494.556,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.170.262,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.140.151,41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.030.111,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>39.460,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>273.969,99</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.170.262,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.170.262,71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.138.883,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.357.614,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="220"><Numero CUP>F67H14000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AL KM 138+023 E AL KM 138+376: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AL KM 138+023 E AL KM 138+376: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>ACCUMOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.243929, 42.695342]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.297.985,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.297.985,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>44</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.300.708,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.793.708,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>507.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>65.434,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.300.708,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.300.708,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.768.855,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.794.075,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="221"><Numero CUP>F67H14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>GROSSETO</Provincia><Comune>CAPALBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.423125, 42.454357]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.826.087,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.826.087,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>32</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/08/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.353.122,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>995.622,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>357.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>83.586,96</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.353.122,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.353.122,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>982.565,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.013.318,18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,69%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="222"><Numero CUP>F67H14000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>SANSEPOLCRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.137209, 43.589637]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.086.280,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.086.280,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>246</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>01/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>933.851,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>717.852,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>215.999,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>52.956,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>933.851,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>933.851,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>716.568,16</Importo SAL><Importo Pagamenti>731.098,87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="223"><Numero CUP>F67H14000970001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*DISGAGGIO DELLE PENDICI ROCCIOSE, PULIZIA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 151+550.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISGAGGIO DELLE PENDICI ROCCIOSE, PULIZIA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 151+550.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ACQUASANTA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.407239, 42.760013]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>286.080,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>286.080,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/06/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/04/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286.896,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>237.162,99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>49.733,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.124,18</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>286.896,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>286.896,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>233.815,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>234.549,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,21%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="224"><Numero CUP>F67H14001070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA ALBANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA ALBANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>REVOCATO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>ALBANO DI LUCANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.036211, 40.60246]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>533.260,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>533.260,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.937,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305.599,34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>129.338,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>70.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>434.937,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>434.937,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>305.206,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>285.448,27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="225"><Numero CUP>F67H14001080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*VIA S.S. 407*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA CARVOTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA S.S. 407</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA CARVOTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>ACCETTURA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.151406, 40.491306]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>768.040,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>768.040,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>536.240,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>430.382,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>105.857,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6.500,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.875,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>536.240,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>536.240,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>413.576,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>446.895,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,10%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="226"><Numero CUP>F67H14001380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 658 POTENZA MELFI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO B*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI AGROMONTE, STRASCINATI, SPACCATORNESI: SOSTITUZIONE CORRIMANO SUI PARAPETTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 658 POTENZA MELFI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO B</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI AGROMONTE, STRASCINATI, SPACCATORNESI: SOSTITUZIONE CORRIMANO SUI PARAPETTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MELFI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.641586, 41.03462]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>293.624,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>293.624,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/10/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>202.406,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>169.145,70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>33.260,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.345,22</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>202.406,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>202.406,57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>163.904,16</Importo SAL><Importo Pagamenti>164.315,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="227"><Numero CUP>F67H14001420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 75 E 3*TERRITORI COMUNALI*SOSTITUZIONE GIUNTI DILATAZIONE: S.S. N. 75 AI KM 6.575 E KM 20.61; S.S. N. 3 AL KM 160.95</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 75 E 3</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE GIUNTI DILATAZIONE: S.S. N. 75 AI KM 6.575 E KM 20.61; S.S. N. 3 AL KM 160.95</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>BASTIA, FOLIGNO, SPELLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.529188, 43.064275], [12.790904, 42.976881], [12.665543, 43.004532]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318.211,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>318.211,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>213.525,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>174.600,19</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>38.925,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.316,57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>213.525,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>213.525,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>174.252,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>173.980,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,17%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="228"><Numero CUP>F67H14001440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 TER*TERRITORIO PROVINCIALE*PONTE PUNTA PENNA, TRA I KM 2+600 E 5+500: RIFACIMENTO CORTICALE, REGIMENTAZIONE ACQUE, SOSTITUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 TER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE PUNTA PENNA, TRA I KM 2+600 E 5+500: RIFACIMENTO CORTICALE, REGIMENTAZIONE ACQUE, SOSTITUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458, 40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>583.429,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>583.429,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>380.250,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>309.707,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.543,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.535,87</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>380.250,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>380.250,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>308.416,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>284.294,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>70.443,42</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,58%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="229"><Numero CUP>F67H14001450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 694, 274, 613, 16, 275 E 101*TERRITORIO PROVINCIALE*SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E SISTEMA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 694, 274, 613, 16, 275 E 101</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E SISTEMA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458, 40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.124.174,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.124.174,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>103</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.682.104,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.165.637,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>516.467,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>72.554,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.682.104,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.682.104,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.152.692,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.161.338,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="230"><Numero CUP>F67H14001460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 77 DELLA VAL DI CHIENTI*TERRITORIO COMUNALE*SVUOTAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT? DELLE RETI PARAMASSI E A CONTATTO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 77 DELLA VAL DI CHIENTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVUOTAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT? DELLE RETI PARAMASSI E A CONTATTO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>FOLIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.790904,42.976881]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318.211,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>318.211,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>190.671,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>148.251,87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42.420,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.064,57</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>190.671,87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>190.671,87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>148.219,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>149.060,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="231"><Numero CUP>F67H14001490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*GALLERIA CASTELSILANO: EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA CASTELSILANO: EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA,CROTONE</Provincia><Comune>SAN GIOVANNI IN FIORE, CASTELSILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.649596, 39.267955], [16.827988, 39.258994]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.042.225,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>828.834,64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>213.391,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>50.347,83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.042.225,94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.042.225,94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>828.149,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>847.735,69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="232"><Numero CUP>F67H14001550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 3 SIENA FIRENZE*TERRITORIO COMUNALE*INNALZAMENTO SICUREZZA DELL'ARTERIA STRADALE TRA I KM 0+000 E 27+310</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 3 SIENA FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INNALZAMENTO SICUREZZA DELL'ARTERIA STRADALE TRA I KM 0+000 E 27+310</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>SIENA</Provincia><Comune>SIENA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.333673, 43.310385]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>70</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.495.878,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.065.878,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.430.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>201.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.495.878,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.495.878,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.065.877,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.279.847,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="233"><Numero CUP>F67H14001560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 3 SIENA FIRENZE*TERRITORIO COMUNALE*INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA TRA I KM 27+310 E 56+360</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 3 SIENA FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA TRA I KM 27+310 E 56+360</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>IMPRUNETA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.24631, 43.696992]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.086.957,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.086.957,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>103</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/05/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.538.139,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.624.602,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.913.537,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>43.356,52</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>957.137,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.538.139,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.538.139,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.403.191,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.411.247,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="234"><Numero CUP>F67H14001910001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 120+000 E 149+919</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 120+000 E 149+919</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CAMPODOLCINO, CHIAVENNA, MADESIMO, SAN GIACOMO FILIPPO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.348049, 46.402372], [9.404947, 46.326979], [9.330301, 46.459428], [9.347517, 46.353785]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>112</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>783.369,25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>607.282,29</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>176.086,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11.146,74</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>45.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>783.369,25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>783.369,25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>607.282,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>516.319,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="235"><Numero CUP>F67H15000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI TRIGNO II AL KM 47+330 E TRIGNO III AL KM 50+292: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI TRIGNO II AL KM 47+330 E TRIGNO III AL KM 50+292: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>CELENZA SUL TRIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.584226, 41.883182]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>750.148,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>750.148,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>437.303,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>382.663,07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54.640,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29.265,31</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>437.303,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>437.303,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>380.666,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>326.507,60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="236"><Numero CUP>F67H15000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*LOC. SANGUINARO*PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SUL NODO VIARIO CON LA STRADA COMUNALE DELLE BERETTINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>LOC. SANGUINARO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SUL NODO VIARIO CON LA STRADA COMUNALE DELLE BERETTINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PARMA</Provincia><Comune>FONTANELLATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.164153, 44.880898]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>519.456,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>519.456,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/02/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>414.190,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>313.156,04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>101.034,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>23.317,23</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>184.188,27</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>230.002,39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>414.190,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>313.132,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>271.802,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="237"><Numero CUP>F67H15000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 5 QUATER*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE PIANI VIABILI IN TRATTI SALTUARI FRA I KM 0+000 E 26+020</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 5 QUATER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE PIANI VIABILI IN TRATTI SALTUARI FRA I KM 0+000 E 26+020</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>TAGLIACOZZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.254982, 42.065641]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>390.351,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>390.351,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/09/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>261.573,24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>218.848,24</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42.725,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.725,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>261.573,24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>261.573,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>216.581,67</Importo SAL><Importo Pagamenti>216.806,67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="238"><Numero CUP>F67H15000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157, 43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>822.838,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>822.838,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>465.924,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>440.699,74</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25.225,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>22.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>465.924,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>465.924,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>440.689,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>454.129,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="239"><Numero CUP>F67H15000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT? DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT? DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>192.985,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>192.985,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>129.050,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>125.825,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.225,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>129.050,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>129.050,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>125.612,65</Importo SAL><Importo Pagamenti>125.837,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="240"><Numero CUP>F67H15000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/05/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 3 E 685*TERRITORIO REGIONALE*RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT? DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI : S.S. N. E TRA I KM 103+900 E 128+000; S.S. N, 685 TRA I KM 15+000 E 54+000. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 3 E 685</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT? DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI : S.S. N. E TRA I KM 103+900 E 128+000; S.S. N, 685 TRA I KM 15+000 E 54+000. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>205.185,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>205.185,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/04/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>133.921,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>130.696,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.225,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>133.921,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>133.921,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>130.690,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>130.262,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="241"><Numero CUP>F67H15000610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE AL KM 70+520: RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE AL KM 70+520: RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISTOIA</Provincia><Comune>PITEGLIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.760886, 44.023274]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>204.444,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>204.444,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>169</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186.907,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136.367,96</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>50.539,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>20.983,88</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186.907,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186.907,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>134.100,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>148.073,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,77%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="242"><Numero CUP>F69J12000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA DI LOVERE AL KM 61+0000: RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA DI LOVERE AL KM 61+0000: RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BERGAMO</Provincia><Comune>LOVERE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.070513, 45.819394]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>204.125,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>204.125,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/02/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/03/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/03/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/04/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>207.158,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>176.500,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>30.658,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>207.158,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>207.158,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>176.490,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>175.607,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="243"><Numero CUP>F71B01000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/05/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA CIVITAVECCHIA RIETI*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO DEL TRATTO TERNI (LOC. SAN CARLO) CONFINE REGIONALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA CIVITAVECCHIA RIETI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL TRATTO TERNI (LOC. SAN CARLO) CONFINE REGIONALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.66037, 42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234.740.561,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>234.740.561,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/07/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/09/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>611</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/09/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/06/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>217.931.897,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>185.691.775,10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.240.122,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3.488.920,94</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.630.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.275.778,02</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.592.278,59</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.693.432,64</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>217.931.897,86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>217.931.897,86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>175.837.545,19</Importo SAL><Importo Pagamenti>193.572.514,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>48.514.876,50</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,69%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="244"><Numero CUP>F71B01000170006</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/02/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 96 BARESE *DAL KM 82+000 AL KM 94+030*LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO B DEL C.D.S., NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA VARIANTE DI ALTAMURA E L' INIZIO DELLA VARIANTE DI TORITTO.  2? STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 96 BARESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>DAL KM 82+000 AL KM 94+030</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO B DEL C.D.S., NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA VARIANTE DI ALTAMURA E L' INIZIO DELLA VARIANTE DI TORITTO.  2? STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>ALTAMURA, GRUMO APPULA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.550161,40.859824],[16.694770,40.950721]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>82.003.550,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>82.003.550,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/03/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>50.728.902,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>7.550,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="245"><Numero CUP>F71B05000640008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/02/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA*TERRITORIO COMUNALE*COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT? ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT? ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>LIMONE PIEMONTE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.576242,44.185845]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>122.240.926,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>209.486.017,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/10/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/02/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/05/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/04/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>116</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/04/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/10/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234.009.176,02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>137.665.867,67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.809.415,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.530.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>898.768,37</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>636.207,15</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.473.990,14</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>11.398.430,72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>97.792.066,69</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>136.217.109,33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>234.009.176,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.901.882,68</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.929.398,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>22,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>16,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="246"><Numero CUP>F71B05000640008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/02/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA*TERRITORIO COMUNALE*COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT? ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT? ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>OLBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.480338,40.923179]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>122.240.926,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>209.486.017,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/10/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/02/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/05/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/04/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>116</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/04/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/10/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234.009.176,02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>137.665.867,67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.809.415,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.530.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>898.768,37</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>636.207,15</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.473.990,14</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>11.398.430,72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>97.792.066,69</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>136.217.109,33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>234.009.176,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.901.882,68</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.929.398,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>22,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>16,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="247"><Numero CUP>F71B07000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/04/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO TRA OLBIA E LO SVINCOLO CON LA S.S. N. 131 DCN, INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'AEROPORTO DI OLBIA, ADEGUAMENTO DELLA VIABILIT? DI ACCESSO E OPERE CONNESSE (ADEGUAMENTO AL TIPO B DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA, LOTTO 9)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>CODRONGIANOS, PLOAGHE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.689173,40.667198],[8.755314,40.677851]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52.136.207,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>52.136.207,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/06/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/09/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/09/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/06/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>29.592.820,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>33.078,05</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="248"><Numero CUP>F71B07000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA LE SS.SS. NN. 131 E 597, LOTTO 0</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA LE SS.SS. NN. 131 E 597, LOTTO 0</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>CODRONGIANOS, PLOAGHE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.689173,40.667198],[8.755314,40.677851]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>71.070.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>71.070.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>38.257.789,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2.184,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="249"><Numero CUP>F71B09000630001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/02/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 658 POTENZA MELFI *TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE TRA I KM 0+000 E 48+131. PRIMO STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 658 POTENZA MELFI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE TRA I KM 0+000 E 48+131. PRIMO STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>ATELLA, AVIGLIANO, RIONERO IN VULTURE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.6272, 40.876986], [15.757641, 40.770196], [15.615406, 40.923927]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/09/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/06/2021</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>63</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.766.325,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>15.351.579,99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.996.446,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.885.269,82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>249.568,85</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>169.921,99</6. Interferenze><7.  Imprevisti>774.652,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>643.164,24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>60.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>32.706.325,59</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.766.325,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.495.671,19</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.160.198,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>16,26%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>11,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="250"><Numero CUP>F71B10001000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/01/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 68+600 E 76+992, LOTTO 8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 68+600 E 76+992, LOTTO 8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>LOIRI PORTO SAN PAOLO, MONTI, OLBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.558502,40.835345],[9.356727,40.796658],[9.480338,40.923179]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>124.774.099,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>124.774.099,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>68.097.524,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="251"><Numero CUP>F71B97000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/12/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE, LOTTO B4B TRA I KM 32+000 E 38+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE, LOTTO B4B TRA I KM 32+000 E 38+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1997</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>CERAMI, NICOSIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.491005, 37.818312], [14.367388, 37.759848]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>101.931.177,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>101.931.177,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/06/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/09/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>499</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/06/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>64.469.590,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2.859.373,18</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="252"><Numero CUP>F73D14000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO FAVARA: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 3+570 E 3+874 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO FAVARA: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 3+570 E 3+874 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.33074, 38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.492.874,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.492.874,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>174</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/06/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.020.301,54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>770.919,41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>249.382,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>65.344,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.020.301,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.020.301,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>770.772,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>775.883,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="253"><Numero CUP>F73D14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CORSO TRA I KM 34+180 E 34+355 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMNETO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CORSO TRA I KM 34+180 E 34+355 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMNETO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.33074, 38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>952.367,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>952.367,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/10/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>688.455,06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>519.858,06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>168.597,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>44.375,22</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>688.455,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>688.455,06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>516.200,38</Importo SAL><Importo Pagamenti>479.342,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="254"><Numero CUP>F73D15000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 166 DEGLI ALBURNI*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 3+000 E TRA I KM 18+100 E 43+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 166 DEGLI ALBURNI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 3+000 E TRA I KM 18+100 E 43+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>BELLOSGUARDO, ROCCADASPIDE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.30513, 40.41822], [15.152996, 40.444133]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>962.625,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>962.625,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>110</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>638.035,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>600.660,37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.375,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>37.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>638.035,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>638.035,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>600.556,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>620.571,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="255"><Numero CUP>F73D15000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>VILLA LITERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.051216, 40.989794]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.449.655,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.449.655,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>20/06/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>949.669,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>899.324,63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>50.344,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>50.344,83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>949.669,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>949.669,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>893.367,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>904.572,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="256"><Numero CUP>F76G08000570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 64 PORRETTANA*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST DI FERRARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 64 PORRETTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST DI FERRARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FERRARA</Provincia><Comune>FERRARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.649025, 44.822923]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.350.052,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.350.052,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/01/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/06/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.872.427,26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>23.954.259,28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.918.167,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>338.954,14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>110.958,52</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.555.830,38</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>572.752,80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.872.427,26</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.872.427,26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23.914.472,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.247.879,13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>96.180,39</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,16%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="257"><Numero CUP>F77H08000770001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/11/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO MORELLO TRA I KM 106+825 E 112+400: RIPRISTINO STATICO E RIQUALIFICAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO MORELLO TRA I KM 106+825 E 112+400: RIPRISTINO STATICO E RIQUALIFICAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.28823, 37.518989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36.476.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>36.476.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/01/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/07/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>508</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/01/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.896.661,31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>17.416.483,54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.480.177,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>131.493,56</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>754.950,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>593.733,23</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.896.661,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.896.661,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.416.337,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.023.634,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="258"><Numero CUP>F77H13000990001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO FRAGNETO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO FRAGNETO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>BRIENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.609264, 40.479458]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>445</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.218.966,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.658.966,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>560.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>21.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>66.395,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>81.300,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.218.966,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.218.966,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.655.034,50</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.513.728,82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="259"><Numero CUP>F77H13001010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO LODICO AL KM 70+900: RECUPERO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO LODICO AL KM 70+900: RECUPERO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PETRALIA SOTTANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.018847, 37.721716]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>537.970,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>537.970,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/09/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>398.969,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305.999,95</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>92.970,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7.575,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>15.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>398.969,95</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>398.969,95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>203.499,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>284.110,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>66,50%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="260"><Numero CUP>F77H13001090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO MELANDRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO MELANDRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>BRIENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.609264, 40.479458]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.567.073,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.567.073,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.816.438,54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6.500.654,97</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.315.783,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>84.800,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>87.455,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>380.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.816.438,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.816.438,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.499.685,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.871.701,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="261"><Numero CUP>F77H13001180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE CADORE TRA I KM 67-500 E 68-045: RIPRISTINI STRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE CADORE TRA I KM 67-500 E 68-045: RIPRISTINI STRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>PERAROLO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.371542, 46.36235]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.782.553,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.782.553,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>472</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.126.236,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5.333.956,62</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.792.279,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>174.225,54</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>472.503,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.126.236,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.126.236,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.333.904,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.116.316,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="262"><Numero CUP>F77H13001950001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 160+900 E 167+800. STRALCIO FASE 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 160+900 E 167+800. STRALCIO FASE 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>MOLINA ATERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.748027, 42.150193]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.050.525,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.050.525,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>806</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/05/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/12/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.363.323,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3.180.789,58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.182.533,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>50.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>183.192,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>198.597,56</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.363.323,14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.363.323,14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.899.204,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.924.921,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>59,71%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>53,28%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="263"><Numero CUP>F77H14000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO, SOSTITUZIONE APPOGGI E GIUNTI DEI PONTI SUI FIUMI DESE, SANTA MARIA E SILE E SULLA S.P. N. 41 AI KM 13+400, 14+600, 18+350 E 18+750</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO, SOSTITUZIONE APPOGGI E GIUNTI DEI PONTI SUI FIUMI DESE, SANTA MARIA E SILE E SULLA S.P. N. 41 AI KM 13+400, 14+600, 18+350 E 18+750</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>VENEZIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.346663, 45.467774]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>494.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>494.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>109</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>359.405,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>286.680,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>72.725,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>4.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>359.405,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>359.405,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>285.861,21</Importo SAL><Importo Pagamenti>287.396,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,71%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="264"><Numero CUP>F77H14000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA*TERRITORIO PROVINCIALE*CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.457606, 45.506305]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.840.311,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.840.311,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>183</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/08/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.515.229,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.228.278,25</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>286.950,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8.010,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>38.900,40</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.515.229,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.515.229,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.228.276,84</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.116.470,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="265"><Numero CUP>F77H14000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORI COMUNALI*RAFFORZAMENTO DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO I TRATTI IN PARALLELO E A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO TIRANO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 42+075 E 54+150</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO I TRATTI IN PARALLELO E A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO TIRANO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 42+075 E 54+150</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CHIURO, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, TEGLIO, TIRANO, TRESIVIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.013172, 46.233672], [9.911114, 46.095222], [9.982379, 46.140039], [10.087016, 46.13026], [10.179506, 46.211856], [9.95128, 46.198746]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>315.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>315.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1068</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>267.750,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>205.500,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>62.250,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>7.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>267.750,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>267.750,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>205.132,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>211.406,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="266"><Numero CUP>F77H14000650001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE NETO TRA I KM 259+750 E 260+000: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTE NETO TRA I KM 259+750 E 260+000: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CROTONE</Provincia><Comune>STRONGOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[17.067247, 39.241202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>567</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>729.406,56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>523.986,56</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>205.420,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19.610,22</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>40.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>729.406,56</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>729.406,56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>523.672,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>499.662,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="267"><Numero CUP>F77H14000660001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 243+521 E 353+450: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 243+521 E 353+450: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ACQUAPPESA, AMANTEA, GUARDIA PIEMONTESE, PRAIA A MARE, SAN LUCIDO, TORTORA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.992235, 39.494032], [16.094103, 39.102403], [16.01671, 39.487895], [15.802774, 39.891109], [16.082309, 39.306582], [15.828542, 39.964636]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/09/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>996.019,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>767.811,13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>228.208,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>45.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>996.019,83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>996.019,83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>767.771,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>713.319,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>132.158,95</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="268"><Numero CUP>F77H14000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINI CORTICALI LOCALIZZATI CALOTTE GALLERIE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E IMBOCCO E INSTALLAZIONE SISTEMI RACCOLTA INFILTRAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINI CORTICALI LOCALIZZATI CALOTTE GALLERIE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E IMBOCCO E INSTALLAZIONE SISTEMI RACCOLTA INFILTRAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ACQUAPPESA, AMANTEA, GUARDIA PIEMONTESE, PRAIA A MARE, SAN LUCIDO, TORTORA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.992235, 39.494032], [16.094103, 39.102403], [16.01671, 39.487895], [15.802774, 39.891109], [16.082309, 39.306582], [15.828542, 39.964636]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>47</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/12/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>724.536,45</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>558.726,67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>165.809,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>35.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>724.536,45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>724.536,45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>558.725,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>576.761,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,08%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="269"><Numero CUP>F77H14000690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*OPERA D'ARTE TRA I KM 32+500 E 39+300: RIFACIMENTO SBALZO E CORDOLO IN CEMENTO ARMATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERA D'ARTE TRA I KM 32+500 E 39+300: RIFACIMENTO SBALZO E CORDOLO IN CEMENTO ARMATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>CERRETO DI SPOLETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.920193, 42.815153]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>731.917,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>731.917,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>193</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/08/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>536.739,17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>389.539,17</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>147.200,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>32.200,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>536.739,17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>536.739,17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>180.896,39</Importo SAL><Importo Pagamenti>178.873,57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>46,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>40,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="270"><Numero CUP>F77H14000750001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VALLE TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 41+350 E 42+680</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VALLE TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 41+350 E 42+680</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>MONTEBRUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.250022, 44.517329]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.780.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.780.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/12/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.139.088,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>889.088,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>250.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.997,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>46.350,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.139.088,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.139.088,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>888.568,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>819.450,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="271"><Numero CUP>F77H14000770001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO SUI VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 0+000 E 95+520</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO SUI VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 0+000 E 95+520</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CELICO, PAOLA, RENDE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SPEZZANO DELLA SILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.444635, 39.388067], [16.062581, 39.361266], [16.210415, 39.347432], [16.649596, 39.267955], [16.488608, 39.348975]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>140</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/10/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.065.323,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>824.071,33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>241.252,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>45.600,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.065.323,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.065.323,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>824.006,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>840.801,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="272"><Numero CUP>F77H14000820001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO PROVINCIALE*PONTI SUL TORRENTE MASINO E SUL FIUME ADDA: MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PONTI SUL TORRENTE MASINO E SUL FIUME ADDA: MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.911926, 46.297065]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>118.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>118.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>155</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85.855,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>65.855,80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.883,70</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.725,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>85.855,80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>85.855,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>64.933,66</Importo SAL><Importo Pagamenti>64.963,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,60%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="273"><Numero CUP>F77H14001370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 598 DI FONDO VALLE D'AGRI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE LOCALIZZATA VIADOTTI SPARTIFAVE, ASPRO, CASTELVETRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 598 DI FONDO VALLE D'AGRI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE LOCALIZZATA VIADOTTI SPARTIFAVE, ASPRO, CASTELVETRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MISSANELLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.167424, 40.300679]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.533.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.533.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.113.644,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>862.970,88</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>250.673,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>71.043,48</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.113.644,80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.113.644,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>862.746,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>880.796,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="274"><Numero CUP>F77H14001390001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 653 DELLA VALLE DEL SINNI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO D*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO STRUTTURALE VIADOTTI VARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 653 DELLA VALLE DEL SINNI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STRUTTURALE VIADOTTI VARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>SENISE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.309305, 40.157377]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.204.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.204.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>70</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>815.775,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>668.775,59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>147.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>22.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>815.775,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>815.775,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>655.319,39</Importo SAL><Importo Pagamenti>529.403,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="275"><Numero CUP>F77H14001830001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RISPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRA I KM 0+000 E 72+800</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRA I KM 0+000 E 72+800</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514, 37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.648.189,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.648.189,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/11/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>982.595,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>729.428,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>253.167,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>72.285,18</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>982.595,96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>982.595,96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>729.422,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>753.658,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="276"><Numero CUP>F77H14002130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RAVENNA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.996435, 44.371333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>486.430,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>486.430,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/10/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/05/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>369.142,68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>309.869,81</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>59.272,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>369.142,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>369.142,68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>309.710,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>309.935,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="277"><Numero CUP>F77H15000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 616, 283 E 534 DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENTORIO 3*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S. N. 616 TRA I KM 0+000 E 17+000, S.S. N. 283 TRA I KM 0+000 E 51+300 E S.S. N. 534 TRA I KM 0+000 E 21+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 616, 283 E 534 DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENTORIO 3</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S. N. 616 TRA I KM 0+000 E 17+000, S.S. N. 283 TRA I KM 0+000 E 51+300 E S.S. N. 534 TRA I KM 0+000 E 21+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ALTILIA, CASSANO ALLO IONIO, CASTROVILLARI, COLOSIMI, FAGNANO CASTELLO, PEDIVIGLIANO, SAN LORENZO DEL VALLO, SAN MARCO ARGENTANO, SARACENA, SPEZZANO ALBANESE, TARSIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.258018,39.127590],[16.390963,39.752256],[16.236804,39.811851],[16.437809,39.127263],[16.048622,39.555715],[16.331137,39.111485],[16.264470,39.684577],[16.164984,39.582208],[16.125873,39.780323],[16.315390,39.692641],[16.272700,39.626058]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516.021,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>516.021,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/08/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>381.114,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305.582,20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>75.532,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>381.114,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>381.114,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>303.516,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>309.155,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,32%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="278"><Numero CUP>F77H15000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 466+040 DEMOLITO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 466+040 DEMOLITO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>ORTONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.371977, 42.33691]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.197.640,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.197.640,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>845.213,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>609.383,33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>235.830,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>12.113,38</6. Interferenze><7.  Imprevisti>22.104,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.109,91</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>845.213,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>845.213,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>556.661,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>582.347,51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>38.390,94</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="279"><Numero CUP>F79J12000250001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO LESIONATO IN CORRISPONDENZA DEL KM 238+010. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO LESIONATO IN CORRISPONDENZA DEL KM 238+010. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MANTOVA</Provincia><Comune>REVERE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.135902, 45.040018]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141.335,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>141.335,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/06/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/08/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/08/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/08/2012</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/02/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>144.350,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>119.900,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.450,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>3.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>144.350,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>144.350,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>119.846,19</Importo SAL><Importo Pagamenti>119.846,19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="280"><Numero CUP>F79J13000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/01/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DISTRUTTO DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO AL KM 113+450. LAVORI DI ESTREMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DISTRUTTO DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO AL KM 113+450. LAVORI DI ESTREMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BRESCIA</Provincia><Comune>SONICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.40673, 46.142095]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>209.559,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>209.559,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/04/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>183.308,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>153.750,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29.558,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>183.308,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>183.308,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>153.556,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>153.013,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="281"><Numero CUP>F81B01000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/12/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 148+000 E 153+400, DALL'IMBOCCO NORD GALLERIA FOSSINO ALLO SVINCOLO DI LAINO BORGO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 148+000 E 153+400, DALL'IMBOCCO NORD GALLERIA FOSSINO ALLO SVINCOLO DI LAINO BORGO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA,POTENZA</Provincia><Comune>LAURIA, LAINO BORGO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.88314, 40.070211], [15.94288, 39.965821]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>113.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>113.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>82.943.981,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>58.149.944,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.794.037,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.460.044,70</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.159.325,66</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2.800.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.953.914,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.395.100,67</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82.943.981,87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82.943.981,87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>57.920.316,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>58.410.794,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="282"><Numero CUP>F81B02000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/06/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 268 DEL VESUVIO*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE 3 TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 268 DEL VESUVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE 3 TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI,SALERNO</Provincia><Comune>SANT'ANTONIO ABATE, ANGRI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.538359, 40.723706], [14.568265, 40.740986]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60.000.151,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>60.000.151,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>280</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>51.479.839,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>39.512.834,48</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.967.005,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>425.020,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.897.276,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.537.229,12</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.077.480,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>42.888.566,67</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.591.273,28</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>51.479.839,95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.500.973,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>42.801.092,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.162,15</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="283"><Numero CUP>F81B07000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/11/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 32 TICINESE*TERRITORI COMUNALI*SISTEMAZIONE II LOTTO, TRA I KM 23+300 E 31+000, E DELLA VARIANTE DI BORGO TICINO TRA I KM 27+000 E 31+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 32 TICINESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE II LOTTO, TRA I KM 23+300 E 31+000, E DELLA VARIANTE DI BORGO TICINO TRA I KM 27+000 E 31+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>CASTELLETTO SOPRA TICINO, POMBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.62079, 45.711517], [8.646148, 45.646315]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32.349.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>32.349.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>363</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/07/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43.383.265,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>22.508.891,37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.315.212,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>159.127,49</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.535.694,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>945.397,89</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2.882.424,16</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.836.047,68</10. Altro><Fonte Altra pubblica>236.297,67</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43.146.967,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43.383.265,04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14.297.817,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.152.253,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>17.137,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>63,52%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="284"><Numero CUP>F81H91000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/12/2003</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV AC MILANO VERONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*REALIZZAZIONE TRATTA BRESCIA VERONA E INTERVENTI RELATIVI ALLINGRESSO URBANO A VERONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV AC MILANO VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE TRATTA BRESCIA VERONA E INTERVENTI RELATIVI ALLINGRESSO URBANO A VERONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1991</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>120</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.720.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.720.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.429.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>68.483.086,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.355.671.245,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>359.533,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.845.667,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.268.072.146,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.268.072.146,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="285"><Numero CUP>F81H92000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/12/2003</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV AC GENOVA MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV AC GENOVA MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>78</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.719.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.719.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/05/2021</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/03/2022</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.157.999.937,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>105.098.640,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.150.051.077,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.517.361,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>902.850.218,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>350.377.117,74</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>195.171.838,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.366.556.328,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.366.556.328,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.389.112.667,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>869.889.705,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>25,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>15,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="286"><Numero CUP>F81H92000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/12/2003</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV AC GENOVA MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV AC GENOVA MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>78</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.719.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.719.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/05/2021</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/03/2022</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.157.999.937,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>105.098.640,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.150.051.077,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.517.361,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>902.850.218,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>350.377.117,74</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>195.171.838,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.366.556.328,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.366.556.328,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.389.112.667,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>869.889.705,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>25,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>15,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="287"><Numero CUP>F82C06000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/03/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA VARIANTE DI NOVA SIRI, TRA I KM 414+080 E 419+300, MEGALOTTO 4, LOTTI 1, 2, 3 E 4 PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA VARIANTE DI NOVA SIRI, TRA I KM 414+080 E 419+300, MEGALOTTO 4, LOTTI 1, 2, 3 E 4 PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>NOVA SIRI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.569309, 40.144274]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53.675.485,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>53.675.485,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/09/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/06/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/09/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>80.498.399,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>47.113.517,75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>33.384.881,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>557.333,31</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.224.646,53</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.906.075,28</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>4.934.294,92</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.994.921,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.446.655,19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>80.498.399,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>80.498.399,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.293.453,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>58.999.746,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>9.115,14</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,14%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,29%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="288"><Numero CUP>F83D14001300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO ZI MONACO: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 29+485 E 29+811 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO ZI MONACO: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 29+485 E 29+811 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PARTINICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.064868, 38.024962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.409.695,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.409.695,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/02/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>964.415,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>726.430,86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>237.984,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>64.201,35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>964.415,69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>964.415,69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>703.966,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>626.645,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="289"><Numero CUP>F83D14001380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AUGUSTO TRA I KM 32+295 E 32+575 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AUGUSTO TRA I KM 32+295 E 32+575 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PARTINICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.064868, 38.024962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>945.094,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>945.094,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>827.072,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>623.262,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>203.810,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>53.953,03</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>827.072,96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>827.072,96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>621.330,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>575.948,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,69%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="290"><Numero CUP>F87H06000610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/04/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRATTO TRA SAN GIUSTINO E PIEVE SANTO STEFANO SUD TRA I KM 133+685 E 148+981</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DEL TRATTO TRA SAN GIUSTINO E PIEVE SANTO STEFANO SUD TRA I KM 133+685 E 148+981</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>PIEVE SANTO STEFANO, SANSEPOLCRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.058885, 43.67878], [12.137209, 43.589637]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.865.722,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.865.722,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/03/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/07/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>356</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/03/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.779.312,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>8.526.058,10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.857.721,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>325.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>133.515,51</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>60.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>700.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>11.743.676,65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.779.312,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.779.312,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.546.966,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>17.534.908,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>40.254,01</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>76,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="291"><Numero CUP>F87H09001170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>REGGIO NELL'EMILIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.634255, 44.69733]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.401.927,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.109.408,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>292.519,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15.060,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>60.068,80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.401.927,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.401.927,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.109.389,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.128.283,19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="292"><Numero CUP>F87H11001390001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/09/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO, CALVI, SAN GIORGIO DEL SANNIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.782601, 41.149151], [14.899479, 41.085986], [14.877146, 41.104601]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.916.831,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.916.831,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/03/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.274.344,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>971.228,92</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>303.116,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10.070,18</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>53.045,89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.274.344,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.274.344,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>960.376,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>961.268,19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="293"><Numero CUP>F87H13000660005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AI KM 0+915 E 8+121: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AI KM 0+915 E 8+121: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>ANTRODOCO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.124549, 42.399199]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.325.154,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.325.154,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>169</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.904.001,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.781.884,83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.122.116,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>59.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>99.400,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>304.943,79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.904.001,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.904.001,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.778.324,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.844.305,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="294"><Numero CUP>F87H13002920001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTO DI VADO LIGURE AL KM 581+500: RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DI VADO LIGURE AL KM 581+500: RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>BERGEGGI, VADO LIGURE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.439265, 44.247816], [8.394702, 44.257893]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.160.209,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.160.209,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>69</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.565.233,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.101.320,10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>463.913,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>12.953,26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>70.525,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.565.233,14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.565.233,14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.100.830,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.901.124,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="295"><Numero CUP>F87H14000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZZO DEL VIADOTTO AL KM 16+634</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZZO DEL VIADOTTO AL KM 16+634</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>BARGAGLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.0866, 44.434616]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>607.760,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>607.760,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>392.126,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>312.360,07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>79.766,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7.835,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>5.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>392.126,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>392.126,57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>312.357,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>288.560,67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="296"><Numero CUP>F87H14000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N? 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N? 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>BERNALDA, NOVA SIRI, PISTICCI, POLICORO, ROTONDELLA, SCANZANO JONICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.761914,40.409463],[16.569309,40.144274],[16.654095,40.362695],[16.667979,40.196638],[16.556710,40.181234],[16.708111,40.262371]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.486.400,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.486.400,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>31</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.250.710,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.469.310,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>781.400,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>51.042,39</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>106.175,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.250.710,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.250.710,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.370.537,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.260.711,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="297"><Numero CUP>F87H14000280005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/02/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO PROVINCIALE*PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE MEDIANTE RIPRISTINO DI OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 254+400 E 310+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE MEDIANTE RIPRISTINO DI OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 254+400 E 310+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496, 39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>769.977,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>769.977,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>546.153,39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>424.046,64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>122.106,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>21.675,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>546.153,39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>546.153,39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>407.076,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>386.623,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="298"><Numero CUP>F87H14000350001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE DARTE MAGGIORI FORTEMENTE AMMALORATE, INDICATE ALLINTERNO DEL PROGETTO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE CON REALIZZAZIONE DEI GIUNTI SUGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DARTE MAGGIORI FORTEMENTE AMMALORATE, INDICATE ALLINTERNO DEL PROGETTO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE CON REALIZZAZIONE DEI GIUNTI SUGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>MORCONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.693329, 41.348064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>972.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>972.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>889.580,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>631.580,52</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>258.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>30.060,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.592,17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>889.580,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>889.580,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>575.040,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>520.548,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>634,40</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="299"><Numero CUP>F87H14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 1, 1 BIS, 675, 698 E NSA 376*TERRITORIO REGIONALE*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 1, 1 BIS, 675, 698 E NSA 376</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.76694, 41.980122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.375.418,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.375.418,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>16/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>907.656,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>725.406,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>182.250,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>36.444,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>907.656,88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>907.656,88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>723.795,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>736.936,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="300"><Numero CUP>F87H14000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI SVINCOLI A RASO TRA I KM 392+700 E 405+980</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI SVINCOLI A RASO TRA I KM 392+700 E 405+980</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>RAGUSA</Provincia><Comune>MODICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.82308, 36.85396]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.438.290,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.438.290,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>174</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>909.484,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>610.184,59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>299.299,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>58.783,49</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.663,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>32.741,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>909.484,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>909.484,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>609.671,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>653.234,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="301"><Numero CUP>F87H14000680001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CASCATA: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA. RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE E APPOGGI. ADEGUAMENTO BARRIERE PROTEZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>DONNAS</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.748983, 45.584211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>367</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>07/03/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.341.466,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.085.749,72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>255.716,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>33.977,53</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.341.466,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.341.466,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.085.010,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>997.935,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="302"><Numero CUP>F87H14001210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIABILIT? COMUNALE AL KM 6+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIABILIT? COMUNALE AL KM 6+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601,41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>241.258,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>241.258,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>179.320,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>133.625,33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45.695,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>10.226,53</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>179.320,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>179.320,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>127.977,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>129.517,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="303"><Numero CUP>F87H14001220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA DEL VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIBILIT? COMUNALE AL KM 6+100</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA DEL VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIBILIT? COMUNALE AL KM 6+100</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601,41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>241.258,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>241.258,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>38</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>180.230,61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136.552,75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>43.677,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>9.709,36</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>180.230,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>180.230,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>136.552,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>139.824,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="304"><Numero CUP>F87H14001260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA UBICATO AL KM 269+350 SOVRAPASSANTE LA A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI: MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA UBICATO AL KM 269+350 SOVRAPASSANTE LA A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI: MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>GUARDAMIGLIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.667189, 45.109622]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>933.250,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>933.250,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>159</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>709.217,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>519.203,65</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>190.014,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.151,98</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>50.134,06</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>709.217,95</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>709.217,95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>519.203,65</Importo SAL><Importo Pagamenti>516.571,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="305"><Numero CUP>F87H14001740001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO DEL PONTE AL KM 16+727</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO DEL PONTE AL KM 16+727</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>BARGAGLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.0866, 44.434616]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.713.602,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.713.602,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.155.147,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>911.147,03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>244.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>44.521,74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.155.147,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.155.147,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>870.821,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>897.834,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,57%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="306"><Numero CUP>F87H14002110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA NN. 4-5-6-8, TRA I KM 0+000 E 12+745: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA NN. 4-5-6-8, TRA I KM 0+000 E 12+745: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601, 41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>410.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/07/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>295.049,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>165.862,34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>129.187,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.150,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>68.471,79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>295.049,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>295.049,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>164.777,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>168.385,69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="307"><Numero CUP>F87H14002640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 CARLO FELICE*TERRITORIO PROVINCIALE*RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 142+500 E 229+843</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 CARLO FELICE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 142+500 E 229+843</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.699791, 40.627359]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.587.959,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.587.959,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.273.344,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.021.844,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>251.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.847,83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.273.344,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.273.344,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>891.054,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>895.792,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>87,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="308"><Numero CUP>F87H14002750001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE RIVESTIMENTO E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA SAN DONATO.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE RIVESTIMENTO E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA SAN DONATO.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PASSIGNANO SUL TRASIMENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.171852, 43.189994]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.052.445,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.052.445,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>421</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.042.896,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.410.896,64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>632.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>45.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>87.434,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.042.896,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.042.896,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.410.852,61</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.995.073,85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,44%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="309"><Numero CUP>F87H14002950005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SERRA SPIGA: ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. 264/2006, TRA IL KM 258+300 E IL KM 258+828</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>GALLERIA SERRA SPIGA: ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. 264/2006, TRA IL KM 258+300 E IL KM 258+828</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>COSENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.271176, 39.278605]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.636.799,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.636.799,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/04/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.814.320,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.982.819,49</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>831.500,58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6.500,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>95.480,71</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.814.320,07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.814.320,07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.982.819,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.983.418,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="310"><Numero CUP>F87H14002970001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA PASSIGNANO TRA I KM 27+388 E 27+780</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA PASSIGNANO TRA I KM 27+388 E 27+780</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PASSIGNANO SUL TRASIMENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.171852, 43.189994]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.590.507,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.590.507,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/02/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.080.356,48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>807.281,12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>273.075,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>64.784,49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.080.356,48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.080.356,48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>807.281,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>762.156,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,11%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="311"><Numero CUP>F87H15000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA DA CADUTA MASSI TRA I KM 499+000 E 520+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA DA CADUTA MASSI TRA I KM 499+000 E 520+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA, SCILLA, VILLA SAN GIOVANNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.816702, 38.281381], [15.780905, 38.231526], [15.667924, 38.228894]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>150.004,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>150.004,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>106.173,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>86.577,38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.595,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>30,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>106.173,19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>106.173,19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>86.526,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>86.556,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="312"><Numero CUP>F87H15000830005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI REGIONALI*RIFACIMENTO CON TECNOLOGIA LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE RICADENTI NEI TRATTI NON AMMODERNATI E NELLE GALLERIE AMMODERNATE CON TECNOLOGIA SAP</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI REGIONALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO CON TECNOLOGIA LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE RICADENTI NEI TRATTI NON AMMODERNATI E NELLE GALLERIE AMMODERNATE CON TECNOLOGIA SAP</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.288.607,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.288.607,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>23</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/02/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.308.484,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.847.104,20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>461.380,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>28.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.994,90</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>55.984,84</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.308.484,76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.308.484,76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.842.558,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.876.297,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="313"><Numero CUP>F91B01000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/06/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*MACROLOTTO 3, PARTE 1: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR 80, TRA I KM 139+000 E 148+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MACROLOTTO 3, PARTE 1: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR 80, TRA I KM 139+000 E 148+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>LAURIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.883140,40.070211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>532.747.732,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>532.747.732,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/01/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/11/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/11/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/01/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>437.402.196,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.644,25</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="314"><Numero CUP>F91B01000370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORI COMUNALI*VARIANTE FRA SAVONA, TORRENTE LETIMBRO E ALBISOLA SUPERIORE: REALIZZAZIONE. HUB PORTUALE DI SAVONA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VARIANTE FRA SAVONA, TORRENTE LETIMBRO E ALBISOLA SUPERIORE: REALIZZAZIONE. HUB PORTUALE DI SAVONA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>ALBISOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, SAVONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.493333, 44.332078], [8.469518, 44.362888], [8.423483, 44.335796]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>246.956.734,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>246.956.734,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/02/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>217</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/02/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>239.413.750,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>144.882.895,63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>94.530.855,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.909.292,67</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>42.700.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.350.002,26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5.500.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.426.511,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>6.417.167,90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>239.413.750,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>239.413.750,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>117.764.067,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>159.320.587,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>66.376,59</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>81,28%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="315"><Numero CUP>F91B01000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/11/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO NORD-SUD: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE LOTTO B4A TRA I KM 25+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ITINERARIO NORD-SUD: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE LOTTO B4A TRA I KM 25+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA,MESSINA</Provincia><Comune>NICOSIA, MISTRETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.367388, 37.759848], [14.368481, 37.903079]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>63.658.102,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>63.658.102,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/06/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/01/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>74</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/06/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>67.981.552,48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>40.886.916,42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.094.353,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.108.552,69</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.180.292,80</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>240.844,66</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.061.500,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>982.130,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>67.981.552,48</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>67.981.552,48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.030.085,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>33.840.147,67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>73,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,44%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="316"><Numero CUP>F91B03000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/05/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 195 SULCITANA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE DEL TRATTO CAGLIARI  PULA, LOTTI 1?, 3? E OPERA CONNESSA SUD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 195 SULCITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL TRATTO CAGLIARI  PULA, LOTTI 1?, 3? E OPERA CONNESSA SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>CAGLIARI</Provincia><Comune>CAPOTERRA, PULA, SARROCH, VILLA SAN PIETRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.969161,39.146081],[8.922361,39.007689],[8.979190,39.078527],[8.930140,39.062697]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>160.844.198,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>160.844.198,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.603.324,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>111.598.630,11</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55.476.829,67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1.707.000,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.727.669,55</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1.871.683,02</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3.701.597,96</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>7.257.940,15</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>145.329.626,58</Fonte Regionale><Fonte Statale>54.273.697,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>199.603.324,47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>47.791.438,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>59.367.069,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1.410.259,09</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>42,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>42,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="317"><Numero CUP>F91B04000250001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106 JONICA E 280 DEI DUE MARI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO S.S. N. 106, MEGALOTTO 2, TRATTO DA SQUILLACE A SIMERI CRICHI, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5; PROLUNGAMENTO DELLA S.S. N. 280 TRA GLI SVINCOLI DI SANSINATO E DI GERMANETO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106 JONICA E 280 DEI DUE MARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO S.S. N. 106, MEGALOTTO 2, TRATTO DA SQUILLACE A SIMERI CRICHI, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5; PROLUNGAMENTO DELLA S.S. N. 280 TRA GLI SVINCOLI DI SANSINATO E DI GERMANETO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO, SIMERI CRICHI, SQUILLACE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438, 38.890248], [16.661962, 38.90668], [16.523937, 38.790029]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>740.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>740.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/02/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/09/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>11/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>209</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/02/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>742.859.278,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>587.096.258,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>155.763.019,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>4.986.094,99</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44.008.077,33</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>695.338,71</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>9.914.361,99</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.174.811,28</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>98.735.793,28</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>644.123.485,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>742.859.278,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>581.263.098,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>578.828.459,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>51.337.117,62</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,20%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="318"><Numero CUP>F91B04000370007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/07/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 683 S.S.V. LICODIA EUBEA LIBERTINIA*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE DEL TRONCO SVINCOLO REGALSEMI INNESTO S.S. N. 117 BIS, 1 STRALCIO FUNZIONALE: VARIANTE DI CALTAGIRONE TRA I KM 3+700 E 12+470</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 683 S.S.V. LICODIA EUBEA LIBERTINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL TRONCO SVINCOLO REGALSEMI INNESTO S.S. N. 117 BIS, 1 STRALCIO FUNZIONALE: VARIANTE DI CALTAGIRONE TRA I KM 3+700 E 12+470</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CALTAGIRONE, SAN MICHELE DI GANZARIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.511943, 37.190884], [14.424549, 37.278097]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>143.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>143.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/01/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/07/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>131</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/01/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>27/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>142.706.028,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>89.525.735,55</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26.705.664,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.165.203,46</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>494.910,59</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2.122.263,63</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.271.113,19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>128.638.388,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14.067.640,86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>142.706.028,86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>88.894.590,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>94.561.295,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>18.093,29</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="319"><Numero CUP>F91B05000390006</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/03/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 96 BARESE *DAL KM 105+705 AL KM 114+750*LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO GRAVINA-BARI - TRATTO DA FINE VARIANTE DI TORITTO A MODUGNO COMPRESA LA VARIANTE DI PALO DEL COLLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 96 BARESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>DAL KM 105+705 AL KM 114+750</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO GRAVINA-BARI - TRATTO DA FINE VARIANTE DI TORITTO A MODUGNO COMPRESA LA VARIANTE DI PALO DEL COLLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>BINETTO, BITETTO, MODUGNO, PALO DEL COLLE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.698616, 41.00907], [16.758132, 41.038058], [16.784508, 41.083856], [16.652478, 41.041134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>129.839.777,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>129.839.777,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/10/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>65</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/10/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137.851.372,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>74.816.929,05</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>33.607.468,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>608.960,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.623.161,98</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>574.752,04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1.940.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.608,74</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.281.848,21</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>131.879.855,19</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.971.517,47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>137.851.372,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>74.735.046,13</Importo SAL><Importo Pagamenti>79.919.162,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>933,42</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,97%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="320"><Numero CUP>F91B07000330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI DI SCALA COELI, FORESTA E OLIVETO LONGOSEGGIO, TRA I KM 219+000 E 278+000.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI DI SCALA COELI, FORESTA E OLIVETO LONGOSEGGIO, TRA I KM 219+000 E 278+000.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ROSSANO, SCALA COELI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.64033, 39.578495], [16.899019, 39.451648]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.738.738,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.738.738,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>65</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/05/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.500.120,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.353.923,46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.627.142,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>72.432,30</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>850.082,65</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>97.415,38</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>357.000,05</6. Interferenze><7.  Imprevisti>230.052,63</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>141.193,60</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.500.120,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.500.120,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.353.858,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.708.109,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>7.320,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="321"><Numero CUP>F91B09000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE, TRA I KM 44+000 E 74+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE, TRA I KM 44+000 E 74+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>LAURIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.883140,40.070211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>990.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>990.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/01/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/05/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/01/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>656.907.083,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>573.191.691,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>36.431,52</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="322"><Numero CUP>F91B96000000031</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/02/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORIO PROVINCIALE*PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AI TRONCHI IV E IV BIS</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AI TRONCHI IV E IV BIS</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.490297, 38.895989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>215.234.611,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>215.234.611,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/07/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/01/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/03/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/07/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>162.631.516,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>149.317.575,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.313.940,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.235.911,59</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.196.340,20</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3.245.425,84</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.083.649,73</10. Altro><Fonte Altra pubblica>303.446,80</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>162.328.069,86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>162.631.516,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>147.288.400,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>154.568.192,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>39.094.409,04</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,64%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="323"><Numero CUP>F96G08000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2008</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 318 DI VALFABBRICA*LOC. LIDARNO SCHIFANOIA*COMPLETAMENTO V LOTTO, PRIMO STRALCIO, PARTE A: RADDOPPIO GALLERIA PICCHIARELLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 318 DI VALFABBRICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>LOC. LIDARNO SCHIFANOIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO V LOTTO, PRIMO STRALCIO, PARTE A: RADDOPPIO GALLERIA PICCHIARELLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>VALFABBRICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.633258, 43.179435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>62.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>62.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/06/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/06/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>99.651.809,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>65.054.259,90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.058.245,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>550.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>452.493,47</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>250.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.614.315,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.248.589,48</10. Altro><Fonte Altra pubblica>18.919.914,71</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>80.731.894,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>99.651.809,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>43.919.694,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>44.376.108,83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>5.598.394,07</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>67,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>64,16%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="324"><Numero CUP>F97H04001100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 268 DEL VESUVIO *TERRITORIO PROVINCIALE*RADDOPPIO DA 2 A 4 CORSIE DELLA VARIANTE; LOTTO 2, TRA I KM. 0+600 E 11+607; STRALCIO E LAVORI DI COMPLETAMENTO 1 LOTTO (TRA I KM. 11+607 E 19+554)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 268 DEL VESUVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DA 2 A 4 CORSIE DELLA VARIANTE; LOTTO 2, TRA I KM. 0+600 E 11+607; STRALCIO E LAVORI DI COMPLETAMENTO 1 LOTTO (TRA I KM. 11+607 E 19+554)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225, 40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>130.489.663,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>130.489.663,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/07/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/04/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/09/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/09/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/07/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>14/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>117.456.583,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>50.134.288,11</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>67.322.295,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>884.386,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.500.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>920.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3.910.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>47.911.450,71</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>68.325.833,33</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>17.566.439,62</Fonte Regionale><Fonte Statale>31.564.310,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>117.456.583,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>48.308.191,16</Importo SAL><Importo Pagamenti>64.894.285,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>8.085.921,53</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,36%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>56,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="325"><Numero CUP>F97H13000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/02/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>AA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA, CENTRO MANUTENTORIO D*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>AA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA, CENTRO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356, 37.512426], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>653.321,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>653.321,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>04/02/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>460.108,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>354.108,43</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>25.000,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>460.108,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>460.108,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>353.871,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>371.579,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="326"><Numero CUP>F97H13000740001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*A 29 DIR. ALCAMO TRAPANI, GALLERIA SEGESTA AL KM 7+040: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>A 29 DIR. ALCAMO TRAPANI, GALLERIA SEGESTA AL KM 7+040: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>TRAPANI</Provincia><Comune>CALATAFIMI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.877664, 37.900679]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32.721.540,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>32.721.540,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/04/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>311</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/04/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/02/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.296.363,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>14.726.785,40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.569.578,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>238.890,58</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>300.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>250.137,27</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>691.720,55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.296.363,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.296.363,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14.218.904,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.563.197,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="327"><Numero CUP>F97H14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO S.N. FORTEMENTE AMMALORATO, AL KM 105+350</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO S.N. FORTEMENTE AMMALORATO, AL KM 105+350</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>SASSINORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.650112, 41.374948]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.110.900,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.110.900,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>198</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>804.228,39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>613.328,39</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>190.900,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.625,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>27.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>804.228,39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>804.228,39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>603.707,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>512.026,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,43%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="328"><Numero CUP>F97H14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*GALLERIA COLLE PAGANELLO*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N. 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>GALLERIA COLLE PAGANELLO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N. 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FABRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.906632, 43.331787]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.290.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.290.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/04/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.169.727,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.283.505,93</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>886.221,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>55.018,89</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>261.637,78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.169.727,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.169.727,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.283.505,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.458.495,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="329"><Numero CUP>F97H14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/05/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO S.N. AL KM 102+720, FORTEMENTE AMMALORATO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO S.N. AL KM 102+720, FORTEMENTE AMMALORATO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>SASSINORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.650112, 41.374948]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>793.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>793.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>35</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>570.941,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>421.441,15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>149.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18.625,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>27.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>570.941,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>570.941,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>414.361,91</Importo SAL><Importo Pagamenti>359.371,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,32%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>76,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="330"><Numero CUP>F97H14000590002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO GENNA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO GENNA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.39498, 43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.593.480,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.593.480,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>98</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/04/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.211.108,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>934.668,58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>276.440,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29.962,13</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>50.043,40</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.211.108,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.211.108,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>861.828,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>814.048,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>6.456,84</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,21%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="331"><Numero CUP>F97H14000600001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SELCIATA: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SELCIATA: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.39498, 43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.481.323,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.481.323,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/04/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.060.621,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>800.499,60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>260.121,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>28.815,11</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>48.698,17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.060.621,58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.060.621,58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799.882,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>750.168,40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,44%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="332"><Numero CUP>F97H14000680001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 122 AGRIGENTINA*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL VIADOTTO MORELLO SITO AL KM 82+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 122 AGRIGENTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL VIADOTTO MORELLO SITO AL KM 82+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.008238, 37.470333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.168.400,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.168.400,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>75</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>10/09/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.916.064,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.448.220,15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>467.844,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>25.860,09</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>98.126,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.916.064,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.916.064,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.383.884,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.401.693,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,56%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="333"><Numero CUP>F97H14000750001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 0+100, INTERFERENTE CON LA S.P. N. 257 (EX S.S. N. 91), GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 0+100, INTERFERENTE CON LA S.P. N. 257 (EX S.S. N. 91), GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>FLUMERI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.148232, 41.075975]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.152.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.152.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/08/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/03/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/08/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>24/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>860.344,10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>613.344,10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>247.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>67.239,13</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>860.344,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>860.344,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>613.109,77</Importo SAL><Importo Pagamenti>583.251,16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="334"><Numero CUP>F97H14000890001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA AL KM 18+410: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA AL KM 18+410: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>TEVEROLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.216657, 41.009758]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>804.195,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>804.195,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/01/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.375.991,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.093.583,19</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>282.408,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>37.850,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>37.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.375.991,94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.375.991,94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>438.660,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>405.979,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>40,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>34,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="335"><Numero CUP>F97H14000920001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 120+630 E 121+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 120+630 E 121+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CHIAVENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.404947, 46.326979]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/10/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>173</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>221.198,73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>159.091,79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>62.106,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.250,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>2.726,50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>221.198,73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>221.198,73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>159.017,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>164.816,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="336"><Numero CUP>F97H14001100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA DEL MARMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA DEL MARMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>VIETRI DI POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.522807, 40.610037]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>518.700,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>518.700,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>105</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/04/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>361.446,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>296.691,03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>64.755,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2.500,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>4.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>1.875,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>361.446,47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>361.446,47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>267.725,06</Importo SAL><Importo Pagamenti>217.467,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,24%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,29%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="337"><Numero CUP>F97H14001150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FABRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.906632, 43.331787]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.458.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.458.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.117.717,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>865.217,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>252.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.072,09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.900,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>52.354,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.117.717,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.117.717,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>864.530,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>806.179,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="338"><Numero CUP>F97H14001150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FABRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.906632,43.331787]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.458.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.458.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/10/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>25/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.117.717,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>865.217,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>252.500,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.072,09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4.900,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>52.354,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.117.717,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.117.717,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>864.530,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>806.179,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="339"><Numero CUP>F97H14001430006</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 190 DELLE SOLFARE*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLE DEFORMAZIONI DEL PIANO VIABILE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 190 DELLE SOLFARE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE DEFORMAZIONI DEL PIANO VIABILE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.008238, 37.470333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>699.976,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>699.976,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>03/11/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>497.835,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>371.159,58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>126.676,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>35.375,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>497.835,83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>497.835,83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>371.077,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>387.542,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="340"><Numero CUP>F97H14001610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA VOLUMNI TRA I KM 57+067 E 57+587.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA VOLUMNI TRA I KM 57+067 E 57+587.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.39498, 43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.211.698,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.211.698,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>35</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.163.588,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.699.457,50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>464.131,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10.000,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>84.390,16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.163.588,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.163.588,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.699.457,50</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.581.091,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="341"><Numero CUP>F97H14001640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 36+900 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 36+900 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.40759, 46.498091], [10.136907, 46.524666], [10.264367, 46.488544]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/10/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/09/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>946</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/09/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>403.236,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>187.940,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>215.296,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>150.079,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>403.236,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>403.236,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>187.833,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>188.891,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="342"><Numero CUP>F97H14002000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 72 DI SAN MARINO*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN OPERA DI SPARTITRAFFICO DI TIPO NEW JERSEY E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 10+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 72 DI SAN MARINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MESSA IN OPERA DI SPARTITRAFFICO DI TIPO NEW JERSEY E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 10+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RIMINI</Provincia><Comune>RIMINI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.530958, 44.038799]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>61</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.876.773,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2.263.730,31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>613.043,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25.000,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>153.260,85</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.876.773,77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.876.773,77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.256.371,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.332.705,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,67%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="343"><Numero CUP>F97H14002070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/04/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLE MURATURE IN PIETRAME, DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI PROTEZIONE DELLA SEDE VIABILE TRA I KM 104+500 E 123+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE MURATURE IN PIETRAME, DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI PROTEZIONE DELLA SEDE VIABILE TRA I KM 104+500 E 123+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.40759, 46.498091]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.580.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.580.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>183</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>12/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.095.369,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>839.717,76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>255.652,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20.463,04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>63.450,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.095.369,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.095.369,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>839.707,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>685.968,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="344"><Numero CUP>F97H15000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/02/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>S.S. N. 72 CONSOLARE DI SAN MARINO*TERRITORIO COMUNALE*RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI TRA I KM 0+000 E 10+654 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 72 CONSOLARE DI SAN MARINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI TRA I KM 0+000 E 10+654 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RIMINI</Provincia><Comune>RIMINI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.530958, 44.038799]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>110</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.502.112,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1.171.239,01</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>330.873,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19.512,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>93.969,82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.502.112,07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.502.112,07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.171.239,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>908.580,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="345"><Numero CUP>F97H15000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>ANAS S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106, 109 BIS E 182 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO 2*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S.N. 106 TRA I KM 139+100 E 295+000, S.S.N. 182 TRA I KM 60+400 E 91+900 E S.S.N. 109 BIS TRA I KM 0+000 E 19+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106, 109 BIS E 182 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO 2</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S.N. 106 TRA I KM 139+100 E 295+000, S.S.N. 182 TRA I KM 60+400 E 91+900 E S.S.N. 109 BIS TRA I KM 0+000 E 19+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,CROTONE</Provincia><Comune>ARGUSTO, CATANZARO, CHIARAVALLE CENTRALE, CROPANI, PENTONE, SOVERATO, TAVERNA, CIRO' MARINA, CROTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.43731, 38.680567], [16.602438, 38.890248], [16.393107, 38.690332], [16.786644, 38.955179], [16.58424, 38.978634], [16.532188, 38.690579], [16.574655, 39.11905], [17.108646, 39.365435], [17.087825, 39.092954]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516.021,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>516.021,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>06/05/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>364.380,54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>288.848,36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>75.532,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>8.225,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>364.380,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>364.380,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>287.679,66</Importo SAL><Importo Pagamenti>231.995,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,60%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="346"><Numero CUP>J11H02000040008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA STURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA STURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>TORINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.677872, 45.071583]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>752.604.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>752.604.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/09/2000</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.040.699.999,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.619.558,34</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>879.864.311,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.983.411,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>143.216.130,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.118.686,71</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.644.131,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>860.513,86</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>160.101.638,71</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>49.960.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>830.638.361,29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.040.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="347"><Numero CUP>J11H02000040AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA-STURA E RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO E SICUREZZA IN GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA-STURA E RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO E SICUREZZA IN GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>946.094.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>946.094.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/09/2000</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/08/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/08/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/08/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>02/12/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/08/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/08/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>940.893.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.897.794,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>795.190.563,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.177.817,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>129.805.642,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.118.686,71</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.948.038,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>338.084,27</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>808.029.346,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>784.850.175,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="348"><Numero CUP>J11H02000040AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*VIA TERRITORIO COMUNALE*FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>79.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/03/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>07/12/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.561.278,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>76.621.602,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>740.959,43</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.817.119,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.847.415,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>466.111,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>78.629.049,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>81.263.325,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="349"><Numero CUP>J11H02000040AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*VIA TERRITORIO COMUNALE*FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>79.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/03/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>07/12/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.561.278,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>76.621.602,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>740.959,43</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.817.119,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.847.415,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>466.111,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>78.629.049,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>81.263.325,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="350"><Numero CUP>J11H02000040AC8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*VIA TERRITORIO COMUNALE*NUOVA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI TORINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI TORINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.606.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.606.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/06/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/06/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/11/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/11/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.805.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>160.485,68</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.052.145,73</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>64.634,36</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.593.368,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.848.677,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>56.318,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>705.884,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.430.716,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>8,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>11,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="351"><Numero CUP>J11H02000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE LINEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE LINEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>140.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>140.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>167.500.000,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.559.317,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>140.096.226,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.845.725,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.844.455,45</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.777.731,56</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.720.028,30</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>275.072,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>167.500.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>167.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="352"><Numero CUP>J11H02000060AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO,CALTANISSETTA,PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.508197,37.429468],[14.072660,37.356966],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.941.187,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.941.187,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/12/2003</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/07/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/07/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>03/04/2005</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/07/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/04/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.941.186,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>78.145,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.127.995,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>280.601,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>735.045,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>263.554,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>183,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.440.917,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.243.932,23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="353"><Numero CUP>J11H02000060AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO,CALTANISSETTA,PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.508197,37.429468],[14.072660,37.356966],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.941.187,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.941.187,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/12/2003</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/07/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/07/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>03/04/2005</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/07/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/07/2003</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.941.186,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>78.145,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.127.995,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>280.601,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>735.045,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>263.554,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>183,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.440.917,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.243.932,23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="354"><Numero CUP>J11H02000060AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO - AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE FIUMETORTO - AGRIGENTO PER VARIANTI DI TRACCIATO, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI STAZIONE PER SOPPRESSIONE PL</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO - AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE FIUMETORTO - AGRIGENTO PER VARIANTI DI TRACCIATO, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI STAZIONE PER SOPPRESSIONE PL</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO,CALTANISSETTA,PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.508197,37.429468],[14.072660,37.356966],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>161.558.813,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>161.558.813,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/04/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>11/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/12/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>18/12/2006</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/12/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>161.558.813,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.481.172,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>134.968.230,89</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.565.123,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.109.409,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.777.731,56</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.456.473,44</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>274.888,96</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>140.054.100,19</Importo SAL><Importo Pagamenti>141.725.731,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="355"><Numero CUP>J11H03000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145, 45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.835.687,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.835.687,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/11/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/11/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/11/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/11/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/11/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.835.686,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>77.435,55</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.886.886,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>243.873,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>871.364,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>530.835,80</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.835.686,66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.835.686,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.138.717,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.385.167,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="356"><Numero CUP>J11H03000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145, 45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.835.687,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.835.687,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/11/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/11/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/11/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/11/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/11/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.835.686,64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>77.435,55</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.886.886,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>243.873,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>871.364,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>530.835,80</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.835.686,66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.835.686,66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.138.717,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.385.167,03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="357"><Numero CUP>J11H03000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO DELLA LINEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO DELLA LINEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145, 45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.493.707,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.493.707,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>21/02/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/06/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.493.706,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>257.354,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.796.653,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>361.553,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.439.698,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.185,55</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.349,20</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.493.706,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.493.706,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.805.450,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.420.898,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>28,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="358"><Numero CUP>J11H03000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO DELLA LINEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO DELLA LINEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145, 45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.493.707,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.493.707,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>21/02/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/02/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.493.706,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>257.354,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.796.653,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>361.553,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.439.698,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.185,55</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.349,20</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.493.706,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.493.706,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.805.450,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.420.898,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>28,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="359"><Numero CUP>J11H03000140008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE CENTRALE:INTERRAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>STAZIONE CENTRALE:INTERRAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>45</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792, 37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>507.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>507.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>860.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.644.860,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>766.598.153,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.030.690,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78.756.986,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>100,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>30.264.439,43</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>251.610.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>251.610.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="360"><Numero CUP>J11H92000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO DEL PASSANTE FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON AEROPORTO DI PUNTA RAISI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DEL PASSANTE FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON AEROPORTO DI PUNTA RAISI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.33074, 38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>978.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>978.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/1999</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.152.300.000,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.786.156,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>861.730.198,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.446.847,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>273.783.644,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16.347.274,03</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>139.362.580,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.852.946,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>299.887.850,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>302.328.381,80</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>550.083.768,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.152.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="361"><Numero CUP>J11H92000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141.897.178,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>141.897.178,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/10/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/06/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/06/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/06/2009</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>16/03/2008</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/06/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>141.897.177,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.337.149,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>119.732.774,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.385.326,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.827.253,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62.517,11</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.856.617,49</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.677,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>124.378.926,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>117.583.014,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="362"><Numero CUP>J11H92000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141.897.178,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>141.897.178,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/10/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/06/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/06/2009</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/06/2009</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>16/03/2008</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/06/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>141.897.177,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.337.149,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>119.732.774,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.385.326,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.827.253,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62.517,11</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.856.617,49</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.677,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>124.378.926,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>117.583.014,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="363"><Numero CUP>J11H92000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>976.915.944,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>976.915.944,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/02/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/09/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/09/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/02/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/02/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>976.915.945,24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.974.442,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>717.614.846,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.454.642,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>245.326.655,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16.284.756,92</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>133.958.973,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.174.360,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>690.820.200,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>668.605.632,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="364"><Numero CUP>J11H92000000AC8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*APPARATO CENTRALE STATICO DI PALERMO CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>APPARATO CENTRALE STATICO DI PALERMO CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33.486.878,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>33.486.878,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/1999</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>08/05/2009</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/07/1999</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>33.486.877,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>474.564,29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.382.577,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>606.879,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.629.735,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.546.988,99</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>672.907,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23.884.777,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.066.446,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,38%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="365"><Numero CUP>J11H92000020008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTE FIUMEFREDDO-GIARRE-CATANIA OGNINA-CATANIA CENTRALE E TARGIA-SIRACUSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTE FIUMEFREDDO-GIARRE-CATANIA OGNINA-CATANIA CENTRALE E TARGIA-SIRACUSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>120.881.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>120.881.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/03/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>126.663.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.778.830,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>93.450.978,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.772.450,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.434.191,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>8.879.227,76</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.776.519,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.930,79</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>58.974.352,94</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>67.689.647,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>126.664.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="366"><Numero CUP>J11H92000020AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*Completamento raddoppio tratte Fiumefreddo - Giarre e Targia - Siracusa</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Completamento raddoppio tratte Fiumefreddo - Giarre e Targia - Siracusa</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356,37.512426],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.769.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.769.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/04/2002</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/04/2002</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/04/2002</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>23.533.791,73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>299.556,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.612.102,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.260.101,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.622.132,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.052.271,14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.171.761,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.811.491,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="367"><Numero CUP>J11H92000020AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*Realizzazione del raddoppio della tratta da Catania Ognina a Catania Centrale</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione del raddoppio della tratta da Catania Ognina a Catania Centrale</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.829356,37.512426]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>96.395.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>96.395.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/03/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/07/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/07/2009</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/03/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>103.130.208,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.479.273,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>73.838.875,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.512.349,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>27.812.059,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.826.956,62</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.776.519,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.930,79</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76.289.329,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>84.616.412,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,28%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="368"><Numero CUP>J11H99000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI ALCUNE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI ALCUNE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.987.414,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.987.414,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/02/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>38.987.413,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>477.115,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30.745.203,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.739.282,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.765.095,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.652,79</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.648.525,35</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.987.413,94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>35.987.413,94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="369"><Numero CUP>J11H99000000AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE FOLIGNO-TERONTOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE FOLIGNO-TERONTOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA,TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.931.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.931.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/02/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/09/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/09/2005</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/05/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22.930.284,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>324.353,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.283.230,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.576.599,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.322.700,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.652,79</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.164.255,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21.184.183,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.129.881,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="370"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="371"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="372"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="373"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="374"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="375"><Numero CUP>J11H99000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.057.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.057.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.057.129,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>152.761,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.461.972,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.162.682,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.442.394,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.484.269,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.491,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.716.323,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.805.248,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="376"><Numero CUP>J11J04000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/11/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONI AL PUBBLICO NELLE STAZIONI E FERMATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONI AL PUBBLICO NELLE STAZIONI E FERMATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.210.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.210.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento xsi:nil="true" /><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="377"><Numero CUP>J14B13000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA VENEZIA MESTRE-VENEZIA S. LUCIA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA VENEZIA MESTRE-VENEZIA S. LUCIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.457606, 45.506305]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>28/11/2016</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>29/12/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>12/01/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/01/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>39.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>578.829,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32.566.405,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.853.332,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.854.765,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>106.583,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>40.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>40.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>26.602.499,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.276.674,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>76,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>48,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="378"><Numero CUP>J14F05000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-ALCAMO/ALCAMO-TRAPANI*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE PALERMO - TRAPANI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-ALCAMO/ALCAMO-TRAPANI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PALERMO - TRAPANI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>432.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>432.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>490.999.999,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.587.374,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>469.781.350,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.000,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.631.275,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>71.229,44</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>746.085,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>746.085,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="379"><Numero CUP>J14H12000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.588135, 44.476963]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>349.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.401,06</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>313.652,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>23.079,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29.946,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="380"><Numero CUP>J17B14000110005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO REGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>71.922,05</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.524.180,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.409,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>503.897,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>386.165,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.312.401,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.232.612,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>56,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="381"><Numero CUP>J17B14000110005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO REGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>71.922,05</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.524.180,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.409,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>503.897,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>386.165,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.312.401,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.232.612,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>56,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="382"><Numero CUP>J17B14000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Venezia*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Venezia</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.540.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.540.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.539.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.346,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.112.998,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>214.136,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>322.654,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,07</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.540.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.540.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.305.897,57</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.141.307,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,69%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,54%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="383"><Numero CUP>J17B14000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Venezia*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Venezia</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.540.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.540.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.539.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.346,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.112.998,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>214.136,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>322.654,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,07</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.540.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.540.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.305.897,57</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.141.307,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,69%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,54%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="384"><Numero CUP>J17B14000330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.553.603,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.553.603,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/01/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.783.602,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>781.390,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.028.090,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.372.137,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.974.121,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.500,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>546.122,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.562,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52.783.603,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.783.603,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>50.404.773,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>38.176.474,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,46%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="385"><Numero CUP>J17B14000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.434.022,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.434.022,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.742.149,29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.709,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.553.755,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>35.565,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>156.684,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>86.253,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.742.149,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.742.149,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="386"><Numero CUP>J17B14000350001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>923.763,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>923.763,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.663.763,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.604,06</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.548.598,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>50.991,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>83.560,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.663.763,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.663.763,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="387"><Numero CUP>J17B14000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.299.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.000,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.884.723,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.961.030,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.411.276,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>228.207,14</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="388"><Numero CUP>J17B14000370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.026.620,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.026.620,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.016.606,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.684,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>866.535,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>47.613,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>132.386,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.757,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.016.606,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.016.606,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="389"><Numero CUP>J17E13000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.062.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.062.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.888.765,55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>949,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.246.003,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.910.952,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.641.812,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>309.735,61</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.888.765,58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.888.765,58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="390"><Numero CUP>J17E13000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38.705.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>38.705.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>08/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>02/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.606.229,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>524.126,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33.198.728,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.830.034,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.883.375,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>314.025,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>529,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37.606.229,42</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.606.229,42</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>36.437.231,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.420.607,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,68%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="391"><Numero CUP>J17E91000000221</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>BOLZANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.427.525,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.427.525,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61.823.125,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>854.053,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45.607.298,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.245.783,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.361.772,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.958.300,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>51.493.987,07</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.329.137,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61.823.125,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.815.557,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>36.004.916,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,06%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="392"><Numero CUP>J17E91000000221</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>BOLZANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.427.525,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.427.525,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61.823.125,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>854.053,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45.607.298,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.245.783,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.361.772,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.958.300,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>51.493.987,07</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.329.137,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61.823.125,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.815.557,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>36.004.916,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,06%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="393"><Numero CUP>J17E91000000281</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>TRENTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.676.191,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.676.191,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>77.827.141,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.192.595,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>63.502.856,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.940.547,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.131.690,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.206.295,35</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>890.097,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>64.774.244,48</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.052.897,27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>77.827.141,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63.894.542,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>58.413.773,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="394"><Numero CUP>J17E91000000281</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>TRENTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.676.191,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.676.191,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>77.827.141,74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.192.595,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>63.502.856,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.940.547,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.131.690,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.206.295,35</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>890.097,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>64.774.244,48</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.052.897,27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>77.827.141,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63.894.542,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>58.413.773,34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="395"><Numero CUP>J17F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.046.639,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.046.639,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.154.413,67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>471.996,83</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28.034.563,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.549.674,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.647.852,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.200,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>440.703,72</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.245,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.154.413,70</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.154.413,70</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.884.996,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.145.236,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="396"><Numero CUP>J17F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.762.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.762.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.559.819,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.404,08</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.730.440,43</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.257.119,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.824.974,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>282.046,36</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.559.819,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.559.819,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="397"><Numero CUP>J17F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.314.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.314.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.286.670,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>23.174,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.135.568,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>57.255,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>127.927,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.286.671,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.286.671,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="398"><Numero CUP>J17F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.220.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.220.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.158.885,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.847,07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.070.506,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>34.089,80</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66.532,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.743,63</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.158.885,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.158.885,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="399"><Numero CUP>J17I07000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/10/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTE FERROVIARIE ED IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO*COMPARTIMENTO DI ROMA*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SCMT ROMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTE FERROVIARIE ED IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI ROMA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SCMT ROMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA,RIETI,ROMA,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698, 41.428806], [12.960306, 42.376518], [12.571585, 41.92308], [11.995043, 42.424066]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.770.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.770.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/03/2011</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/03/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.019.999,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>118.536,03</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.964.920,38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>534.151,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.936.543,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.092.547,19</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>172.444,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.020.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.020.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.055.024,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.379.182,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>89,17%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>64,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="400"><Numero CUP>J17I10002780001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV ROMA-NAPOLI *VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN GALLERIA E ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV ROMA-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN GALLERIA E ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,LAZIO</Regione><Provincia>CASERTA,FROSINONE,NAPOLI,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856, 41.21744], [14.342225, 40.844388], [13.53569, 41.615147], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>108.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>15/12/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>108.769.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.016.601,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>99.552.355,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>894.815,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.201.043,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>157.873,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>32.640,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.769.999,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.769.999,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>68.694.143,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>39.253.438,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>67,02%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="401"><Numero CUP>J17I10002790001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV ROMA-NAPOLI*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO ALLO STANDARD EUROPEO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV ROMA-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO ALLO STANDARD EUROPEO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,LAZIO</Regione><Provincia>CASERTA,FROSINONE,NAPOLI,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856, 41.21744], [14.342225, 40.844388], [13.53569, 41.615147], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.898.588,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>324.011,94</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.876.585,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>452.474,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.697.991,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>303.680,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>322.086,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3.000.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>16.898.588,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.898.588,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="402"><Numero CUP>J17I11000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC RM-NA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC ROMA -NAPOLI-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC RM-NA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC ROMA -NAPOLI-</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,LAZIO</Regione><Provincia>CASERTA,FROSINONE,NAPOLI,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856, 41.21744], [14.342225, 40.844388], [13.53569, 41.615147], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>94.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>94.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>301.841,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.790.217,66</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>500.000,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.907.941,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.200.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="403"><Numero CUP>J17I12000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.900.500,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>32.451,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.138.830,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>259.486,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>729.218,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>410.185,60</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>431,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.900.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.900.500,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="404"><Numero CUP>J17I12000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA-CATANIA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE PALERMO-CATANIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA-CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE PALERMO-CATANIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA,PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356, 37.512426], [13.586514, 37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>232.561,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.540.472,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.386.021,57</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.226.966,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>445.644,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.043.206,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.968.076,16</Importo SAL><Importo Pagamenti>867.304,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>20,66%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="405"><Numero CUP>J17I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>448.979,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>448.979,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/11/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>448.896,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.026,03</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>393.275,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>33.046,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47.594,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>400,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>448.896,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>448.896,71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>434.748,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>400.797,57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,09%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,77%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="406"><Numero CUP>J17I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>958.330,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>958.330,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/02/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/02/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/02/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.119.514,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>19.981,38</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>979.087,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>98.502,99</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>120.444,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.119.514,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.119.514,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.096.508,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>922.094,67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,30%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="407"><Numero CUP>J17I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>717.213,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>717.213,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.807.199,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.450,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.345.920,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>130.505,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>433.828,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>205.226,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.807.200,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.807.200,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.500.287,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.569.394,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="408"><Numero CUP>J17I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>717.213,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>717.213,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.807.199,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.450,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.345.920,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>130.505,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>433.828,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>205.226,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.807.200,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.807.200,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.500.287,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.569.394,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="409"><Numero CUP>J17I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295, 45.65134]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>289.874,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>289.874,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>483.473,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.811,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>431.764,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>33.840,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42.897,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>483.473,39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>483.473,39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="410"><Numero CUP>J19B12000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*AMMODERNAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA,POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952, 40.516008], [15.560602, 41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>283.000.003,05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.775.563,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>218.318.437,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.653.603,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.906.001,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.624.470,03</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.304.927,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>89.365,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="411"><Numero CUP>J19B12000040AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Interventi di adeguamento a standard e razionalizzazione impianti</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Interventi di adeguamento a standard e razionalizzazione impianti</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA,POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52.266.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>52.266.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>28/07/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/08/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/08/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.265.777,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>641.583,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.357.894,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.535.921,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.266.299,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44.795,56</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>285.423,63</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>65.854,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>47.104.823,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>30.102.003,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="412"><Numero CUP>J19B12000040AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione PL, consolidamento sede ed adeguamenti gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione PL, consolidamento sede ed adeguamenti gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA,POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>147.734.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>147.734.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>230.734.226,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.133.980,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>173.960.543,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.117.681,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>53.639.702,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.579.674,46</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.019.503,62</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>23.511,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="413"><Numero CUP>J21C08000000009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/06/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-VITERBO*VIA TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO TRATTA CESANO - BRACCIANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-VITERBO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA CESANO - BRACCIANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>250.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>250.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>360.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.847.575,06</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>335.531.178,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>173.144,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18.621.246,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>12.276.212,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="414"><Numero CUP>J21H03000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO ITINERARI MERCI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO ITINERARI MERCI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.221.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>740.547,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45.224.440,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.026.021,59</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.257.012,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>181.502,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52.222.193,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.222.193,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="415"><Numero CUP>J21H03000120AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>UDINE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.157721,46.220596]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/04/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>144.186,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.857.834,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>693.197,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>997.979,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>54.808,30</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.695.255,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.251.800,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="416"><Numero CUP>J21H03000120AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>UDINE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.157721,46.220596]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/04/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>144.186,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.857.834,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>693.197,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>997.979,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>54.808,30</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.695.255,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.251.800,77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="417"><Numero CUP>J21H03000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.137767, 43.348067]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.425.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.425.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/10/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/11/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.955.485,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>129.386,66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.499.898,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>797.042,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.326.200,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>137.530,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>923.017,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.534,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9.828.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.727.485,25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.555.485,25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="418"><Numero CUP>J21H03000140011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.360.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.360.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.870.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>54.264,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.309.459,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>366.583,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-1.493.724,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-2.225.716,78</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>302.550,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.870.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.870.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="419"><Numero CUP>J21H03000140AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELETTRIFICAZIONE TRATTA ASCOLI PORTO ASCOLI E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ELETTRIFICAZIONE TRATTA ASCOLI PORTO ASCOLI E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.956.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.956.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/10/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/11/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/11/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/11/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>06/06/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/08/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/06/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.922.985,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>76.415,42</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.022.712,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>409.928,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>823.857,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>170.214,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.509.056,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.963.050,51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="420"><Numero CUP>J21H03000140AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO REGIONALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.554940,42.887824]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/04/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.032.499,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>52.971,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.477.185,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>387.113,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.502.342,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>137.530,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>752.803,07</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.534,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.245.939,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.281.275,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,27%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>42,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="421"><Numero CUP>J21H03000140AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO REGIONALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.554940,42.887824]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/04/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.032.499,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>52.971,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.477.185,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>387.113,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.502.342,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>137.530,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>752.803,07</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.534,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.245.939,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.281.275,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,27%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>42,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="422"><Numero CUP>J21J05000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO TRATTA FABRIANO (PM 228)-CASTELPLANIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA FABRIANO (PM 228)-CASTELPLANIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.137767,43.348067],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>573.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>573.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>573.099.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.151.107,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>546.404.291,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>16.450,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.544.600,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.000.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="423"><Numero CUP>J24F05000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA SASSARI-MACOMER/OLBIA-MACOMER*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE S.GAVINO - SASSARI/OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SASSARI-MACOMER/OLBIA-MACOMER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE S.GAVINO - SASSARI/OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>550.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>550.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>792.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.489.391,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>660.980.170,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.068.150,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>118.530.437,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.390.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>46.395.524,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>100.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>125.200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>225.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="424"><Numero CUP>J24H14000740001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225, 40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>105.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>105.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>105.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.151,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>56.408,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.840,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47.440,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>105.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>105.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="425"><Numero CUP>J26H10000220005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/02/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia>MILANO,NOVARA,TORINO,VERCELLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951, 45.461532], [8.55395, 45.563435], [7.439034, 45.144749], [8.209309, 45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>61.920.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>61.920.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/12/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.719.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>421.318,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.732.171,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.223.999,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.566.509,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.514.488,80</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.896.942,99</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>132.437,66</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>40.720.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>40.720.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21.312.644,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>29.145.042,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>80,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="426"><Numero CUP>J26H10000220005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/02/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia>MILANO,NOVARA,TORINO,VERCELLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951, 45.461532], [8.55395, 45.563435], [7.439034, 45.144749], [8.209309, 45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>61.920.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>61.920.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/12/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.719.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>421.318,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.732.171,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.223.999,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.566.509,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.514.488,80</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.896.942,99</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>132.437,66</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>40.720.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>40.720.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21.312.644,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>29.145.042,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>80,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="427"><Numero CUP>J27B14000100005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.340.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.340.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.339.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.398,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.048.512,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>56.621,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>270.089,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>165.113,14</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>22.561,23</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.340.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.340.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.115.134,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.213.946,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="428"><Numero CUP>J27B14000100005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.340.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.340.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/02/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.339.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.398,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.048.512,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>56.621,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>270.089,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>165.113,14</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>22.561,23</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.340.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.340.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.115.134,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.213.946,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="429"><Numero CUP>J27B14000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Reggio Calabria*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Reggio Calabria</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.359.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>247.774,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.140.934,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>541.136,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>971.291,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>51.593,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.722,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>28.701,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.360.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.360.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.052.014,13</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.952.808,02</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="430"><Numero CUP>J27B14000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Reggio Calabria*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Reggio Calabria</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.359.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>247.774,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.140.934,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>541.136,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>971.291,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>51.593,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.722,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>28.701,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.360.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.360.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.052.014,13</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.952.808,02</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="431"><Numero CUP>J27B14000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.485.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.485.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.005.856,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>590.039,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32.660.016,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.007.561,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.755.800,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>85.392,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>111.760,71</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37.005.857,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.005.857,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33.451.928,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.749.517,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,58%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="432"><Numero CUP>J27B14000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.485.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.485.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/06/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.005.856,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>590.039,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32.660.016,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.007.561,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.755.800,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>85.392,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>111.760,71</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37.005.857,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.005.857,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33.451.928,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.749.517,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,58%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,98%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="433"><Numero CUP>J27B14000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.324.742,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>43.043,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.109.131,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>103.208,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.566,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>15.041,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.324.742,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.324.742,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.249.866,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.797.825,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="434"><Numero CUP>J27B14000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.324.742,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>43.043,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.109.131,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>103.208,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.566,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>15.041,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.324.742,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.324.742,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.249.866,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.797.825,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="435"><Numero CUP>J27B14000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.324.742,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>43.043,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.109.131,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>103.208,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.566,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>15.041,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.324.742,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.324.742,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.249.866,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.797.825,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="436"><Numero CUP>J27B14000320001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>630.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>630.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>670.368,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.133,60</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>594.546,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>50.548,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63.688,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>670.369,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>670.369,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>655.556,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>601.982,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="437"><Numero CUP>J27B14000320001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>630.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>630.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/02/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>670.368,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.133,60</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>594.546,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>50.548,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63.688,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>670.369,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>670.369,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>655.556,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>601.982,22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="438"><Numero CUP>J27B14000330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.299.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.517,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.966.421,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.100.885,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.322.060,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="439"><Numero CUP>J27B14000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>895.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>895.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/05/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/05/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.017.099,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>19.686,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>964.655,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.132,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.757,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.500,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.017.100,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.017.100,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>627.058,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>619.257,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>63,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>62,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="440"><Numero CUP>J27B14000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>895.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>895.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/05/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.017.099,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>19.686,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>964.655,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.132,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.757,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.500,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.017.100,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.017.100,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>627.058,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>619.257,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>63,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>62,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="441"><Numero CUP>J27F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.736.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.736.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.178.974,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>212.314,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.386.284,05</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>998.006,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.580.376,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>256.469,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.551,06</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14.178.975,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>14.178.975,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.813.203,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.545.851,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="442"><Numero CUP>J27F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.736.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.736.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.178.974,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>212.314,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.386.284,05</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>998.006,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.580.376,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>256.469,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.551,06</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14.178.975,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>14.178.975,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.813.203,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.545.851,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,26%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="443"><Numero CUP>J27F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.299.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.217,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.955.491,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.114.466,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.336.291,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="444"><Numero CUP>J27F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.686.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.686.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.350.849,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>41.093,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.013.574,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>119.067,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>296.181,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>131.513,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.350.850,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.350.850,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.228.546,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.159.835,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>53,29%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>53,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="445"><Numero CUP>J27F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.686.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.686.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.350.849,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>41.093,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.013.574,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>119.067,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>296.181,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>131.513,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.350.850,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.350.850,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.228.546,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.159.835,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>53,29%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>53,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="446"><Numero CUP>J27F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.201.890,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.854,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>874.880,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.059,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>309.156,19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>258.418,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.201.891,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.201.891,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799.015,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>893.119,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="447"><Numero CUP>J27F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.201.890,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.854,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>874.880,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.059,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>309.156,19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>258.418,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.201.891,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.201.891,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799.015,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>893.119,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="448"><Numero CUP>J27F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>973.919,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>973.919,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.943.246,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>37.229,52</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.824.246,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.065,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81.770,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.943.246,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.943.246,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.903.111,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.256.906,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="449"><Numero CUP>J27F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>973.919,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>973.919,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.943.246,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>37.229,52</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.824.246,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.065,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81.770,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.943.246,90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.943.246,90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.903.111,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.256.906,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="450"><Numero CUP>J27F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.238.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.238.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.169.006,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.542,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.006.572,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.969,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141.892,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.169.007,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.169.007,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.145.631,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.021.527,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="451"><Numero CUP>J27F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.238.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.238.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.169.006,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.542,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.006.572,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.969,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141.892,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.169.007,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.169.007,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.145.631,08</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.021.527,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,46%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="452"><Numero CUP>J27I05000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/02/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.799.999,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>45.092,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.757.329,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>409.101,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>997.578,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>458.379,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="453"><Numero CUP>J27I05000010AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA,TRIESTE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480704,45.842922],[13.765413,45.690173]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.752.553,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.752.553,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/02/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/07/2006</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/06/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>17/06/2007</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/06/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.752.553,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.992,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.305.344,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>365.370,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>422.216,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.016,81</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.582.230,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.231.305,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="454"><Numero CUP>J27I05000010AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA,TRIESTE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480704,45.842922],[13.765413,45.690173]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.752.553,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.752.553,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/02/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>04/07/2006</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/06/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>17/06/2007</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/06/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.752.553,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.992,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.305.344,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>365.370,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>422.216,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.016,81</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.582.230,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.231.305,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="455"><Numero CUP>J27I05000010AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione del blocco conta assi nella tratta Torviscosa-Monfalcone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione del blocco conta assi nella tratta Torviscosa-Monfalcone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA,UDINE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480704,45.842922],[13.157721,46.220596]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.047.447,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.047.447,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/03/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.047.446,80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.099,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.451.985,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.731,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>575.362,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>455.363,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.566.605,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.009.157,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>101,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="456"><Numero CUP>J27I07000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/10/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,MARCHE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,AREZZO,PERUGIA,TERNI,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043, 42.424066], [13.15534, 43.503749], [11.856756, 43.53384], [12.531157, 43.066667], [12.366659, 42.66465]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.799.996,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>103.551,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.104.858,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>306.846,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.591.586,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.994.231,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>140.185,22</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="457"><Numero CUP>J27I07000000AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,PERUGIA,TERNI,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/09/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/12/2009</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.599.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>46.803,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.296.906,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>132.497,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.256.290,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>915.724,64</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>140.181,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.529.229,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.384.308,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>58,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="458"><Numero CUP>J27I07000000AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,PERUGIA,TERNI,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/09/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/12/2009</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2009</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.599.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>46.803,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.296.906,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>132.497,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.256.290,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>915.724,64</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>140.181,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.529.229,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.384.308,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>58,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="459"><Numero CUP>J27I07000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/03/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/11/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/12/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.485,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>709.787,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>210.799,29</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.275.727,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>874.209,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>154.621,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.705.172,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.490.085,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>156,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="460"><Numero CUP>J27I07000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/03/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/11/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/12/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.485,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>709.787,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>210.799,29</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.275.727,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>874.209,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>154.621,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.705.172,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.490.085,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>156,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="461"><Numero CUP>J27I10000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA*SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>SEDE CENTRALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,LOMBARDIA,MARCHE,PIEMONTE,TOSCANA,UMBRIA,VENETO</Regione><Provincia>ALESSANDRIA,ANCONA,AREZZO,FIRENZE,GENOVA,PIACENZA,PISA,ROMA,SIENA,VICENZA,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.620442, 44.86704], [12.571585, 41.92308], [11.995043, 42.424066], [9.1218, 44.467449], [13.15534, 43.503749], [8.663258, 44.828511], [11.856756, 43.53384], [11.291264, 43.817481], [10.66718, 43.502068], [11.456219, 43.191068], [11.490777, 45.67372]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.580.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.580.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>19/03/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.079.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>503.869,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26.055.742,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.399.035,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.520.388,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>387.308,76</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.430,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.080.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.080.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.680.156,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.474.935,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="462"><Numero CUP>J27I10000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA*SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>SEDE CENTRALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,LOMBARDIA,MARCHE,PIEMONTE,TOSCANA,UMBRIA,VENETO</Regione><Provincia>ALESSANDRIA,ANCONA,AREZZO,FIRENZE,GENOVA,PIACENZA,PISA,ROMA,SIENA,VICENZA,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.620442, 44.86704], [12.571585, 41.92308], [11.995043, 42.424066], [9.1218, 44.467449], [13.15534, 43.503749], [8.663258, 44.828511], [11.856756, 43.53384], [11.291264, 43.817481], [10.66718, 43.502068], [11.456219, 43.191068], [11.490777, 45.67372]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.580.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.580.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>19/03/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.079.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>503.869,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26.055.742,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.399.035,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.520.388,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>387.308,76</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.430,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.080.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.080.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.680.156,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.474.935,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="463"><Numero CUP>J27I12000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53.130.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>53.130.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/10/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86.808.909,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.349.194,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>78.040.445,16</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.150.375,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.419.269,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62.670,27</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>301.253,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>234.679,70</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86.808.909,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86.808.909,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>80.544.629,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>62.423.760,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="464"><Numero CUP>J27I12000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53.130.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>53.130.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/10/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86.808.909,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.349.194,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>78.040.445,16</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.150.375,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.419.269,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62.670,27</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>301.253,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>234.679,70</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86.808.909,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86.808.909,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>80.544.629,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>62.423.760,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="465"><Numero CUP>J27I12000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.810.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.810.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.700.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>206.446,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.115.899,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>713.790,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.378.653,67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>216.844,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.701.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.701.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="466"><Numero CUP>J27I12000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.361.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.361.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.555.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>85.400,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.184.645,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>154.722,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>285.953,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>41.882,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.556.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.556.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="467"><Numero CUP>J27I12000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.440.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.440.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.288.844,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.200,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.185.810,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.075,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78.834,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.023,99</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.288.844,94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.288.844,94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="468"><Numero CUP>J27I12000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>919.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.564,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>673.518,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>185.812,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>234.916,84</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>255,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>31.602,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>920.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>920.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="469"><Numero CUP>J27I12000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.347419, 39.067661], [14.146347, 37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>300.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.474,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>268.525,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>262.643,49</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="470"><Numero CUP>J27I12000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria alle infrastrutture portuali</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria alle infrastrutture portuali</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.347419, 39.067661], [14.146347, 37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86.869,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.585,43</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>77.686,32</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.144,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.597,58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.750,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86.869,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86.869,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="471"><Numero CUP>J27I12000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.499.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.442,29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.344.672,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>92.037,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>127.885,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.040,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="472"><Numero CUP>J27I12000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI CENTRALI COMPUTERIZZATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI CENTRALI COMPUTERIZZATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225, 40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41946</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>07/12/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>332.539,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.949.991,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.512.165,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.717.469,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>801.492,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>153.416,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.683.093,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.765.331,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>85,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>22,44%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="473"><Numero CUP>J27I12000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225, 40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>85.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>85.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42339</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>01/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/11/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>84.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.142.934,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>72.712.245,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.469.375,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.144.820,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>181.594,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.530.555,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>85.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>85.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.180.710,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>18.828.084,60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>62,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>24,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="474"><Numero CUP>J27I12000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA,PALERMO,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [13.586514, 37.869579], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/04/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>383.809,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.455.201,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.331.485,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.160.988,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>35.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>534.084,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>637.278,42</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.424.383,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.364.670,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>38,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>13,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="475"><Numero CUP>J27I12000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA,PALERMO,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [13.586514, 37.869579], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/04/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>383.809,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.455.201,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.331.485,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.160.988,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>35.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>534.084,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>637.278,42</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.424.383,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.364.670,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>38,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>13,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="476"><Numero CUP>J27I12000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FOGGIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO ITINERARIO MERCI NAPOLI - BARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO ITINERARIO MERCI NAPOLI - BARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602, 41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/06/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>05/07/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>130.843,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.869.287,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>654.036,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.999.868,72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>848.392,20</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>16.025,57</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>86.655,44</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7.227.558,20</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.772.441,80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.241.276,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.139.754,16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,28%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="477"><Numero CUP>J27I12000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.699.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>29.717,96</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.456.180,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>152.004,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>214.101,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>28.488,06</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="478"><Numero CUP>J27I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.741.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.741.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.640.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>264.455,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.627.637,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.201.999,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.748.906,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>182.418,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.688,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.641.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.641.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.666.049,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.803.006,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="479"><Numero CUP>J27I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.741.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.741.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.640.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>264.455,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.627.637,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.201.999,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.748.906,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>182.418,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.688,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.641.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.641.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.666.049,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.803.006,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="480"><Numero CUP>J27I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.741.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.741.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.640.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>264.455,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.627.637,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.201.999,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.748.906,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>182.418,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.688,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.641.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.641.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.666.049,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.803.006,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,55%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="481"><Numero CUP>J27I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>484.818,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.238,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>452.673,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.400,44</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.906,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>484.818,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>484.818,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>475.312,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>461.912,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="482"><Numero CUP>J27I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>484.818,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.238,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>452.673,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.400,44</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.906,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>484.818,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>484.818,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>475.312,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>461.912,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="483"><Numero CUP>J27I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>309.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>309.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/10/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/06/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/06/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237.319,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.438,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>217.468,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.753,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.412,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237.320,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237.320,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>232.645,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>221.439,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="484"><Numero CUP>J27I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>309.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>309.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/10/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/06/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/06/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237.319,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.438,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>217.468,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.753,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.412,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237.320,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237.320,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>232.645,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>221.439,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="485"><Numero CUP>J31C05000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE AC/AV*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE AC/AV</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LOMBARDIA,PIEMONTE,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/04/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/04/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/04/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>220.414,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.009.113,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>312.859,36</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>770.471,82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.836,39</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>220.751,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.888.250,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.046.868,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>58,56%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>52,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="486"><Numero CUP>J31C08000010002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/11/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO*COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA*COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.718239, 38.112856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/06/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/09/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/09/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/09/2012</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/09/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/09/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.400.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>51.598,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.528.337,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>148.351,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>820.063,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>203.134,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.012,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>280.211,56</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.400.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.967.858,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.005.744,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>65,41%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="487"><Numero CUP>J31H02000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36.151.983,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>36.151.983,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/12/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/12/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>205.399.990,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.489.636,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>186.389.177,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.252.404,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.521.176,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>837.542,19</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.087.287,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>205.399.990,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>205.399.990,06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>176.749.740,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>143.731.933,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,28%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="488"><Numero CUP>J31H02000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36.151.983,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>36.151.983,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/12/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>205.399.990,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.489.636,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>186.389.177,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.252.404,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.521.176,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>837.542,19</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.087.287,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>205.399.990,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>205.399.990,06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>176.749.740,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>143.731.933,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,28%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="489"><Numero CUP>J31H03000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO LUNGHEZZA-GUIDONIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO LUNGHEZZA-GUIDONIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.065.828,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.065.828,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/10/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>04/09/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>149.722.005,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.238.360,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>68.299.523,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.253.357,33</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>80.184.121,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>23.691.575,96</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>28.762.704,96</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.921.304,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>437.250,23</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>149.284.749,76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>149.721.999,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.019.351,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>43.535.326,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>27,62%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="490"><Numero CUP>J31H03000210008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BERGAMO SEREGNO*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BERGAMO SEREGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>150</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.000.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>999.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.865.123,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>777.391.046,91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.147.147,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>206.743.829,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>45.065.754,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>100.795.225,43</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82.630.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82.630.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="491"><Numero CUP>J31H03000320001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E PER IL PIANO SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E PER IL PIANO SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.340.251,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.340.251,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/02/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>136.962.296,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.316.154,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>113.730.468,36</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.943.590,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.915.673,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>963.891,09</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>844.522,74</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>135.162.296,88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>135.162.296,88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>88.621.269,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>76.275.820,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>73,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>64,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="492"><Numero CUP>J31H03000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO- NUOVE SPERIMENTAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO- NUOVE SPERIMENTAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.865.376,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.865.376,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/05/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/05/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/05/2008</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/05/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/05/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>222.766.375,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.840.397,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>197.094.356,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.955.040,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.831.621,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>7.377.402,44</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>143.679,86</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>558.516,20</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>222.207.859,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>222.766.375,69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>205.839.866,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>175.519.672,28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,20%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="493"><Numero CUP>J31H03000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2018</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/07/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/07/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>150.608.573,79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.537.714,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>124.349.792,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>797.226,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.721.067,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.019.039,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>79.248,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2.800.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>147.808.573,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>150.608.573,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>116.750.586,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>109.597.647,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,38%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="494"><Numero CUP>J31H03000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2018</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/07/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/07/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>150.608.573,79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.537.714,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>124.349.792,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>797.226,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.721.067,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.019.039,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>79.248,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2.800.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>147.808.573,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>150.608.573,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>116.750.586,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>109.597.647,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,38%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="495"><Numero CUP>J31H03000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA LUINO-GALLARATE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO LAVENO-LUINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA LUINO-GALLARATE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO LAVENO-LUINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.270.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.270.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.269.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.298.494,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.190.626.206,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>20.197,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55.075.299,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>874.192,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>874.192,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="496"><Numero CUP>J31H03000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CHIASSO-MILANO*TERRITORIO REGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA CHIASSO-MONZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CHIASSO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA CHIASSO-MONZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.412.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.412.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.411.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.988.106,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.126.417.222,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.561.665,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>262.594.671,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>40.357.386,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>145.869.223,16</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="497"><Numero CUP>J31H03000530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VARESE-MENDRISIO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VARESE-MENDRISIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>82</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>185.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>185.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/07/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/09/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>260.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.438.738,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>218.387.173,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.901.483,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>38.174.088,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.380.603,86</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.305.707,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4,75</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>261.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>261.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>222.571.390,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>226.191.085,02</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="498"><Numero CUP>J31H96000000011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO CIAMPINO - CAPANNELLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO CIAMPINO - CAPANNELLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>62.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>62.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61.999.999,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>693.787,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>34.310.571,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>659.897,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26.995.641,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.390.153,03</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>16.424.598,48</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>158.890,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>49.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="499"><Numero CUP>J31H96000080008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*SVILUPPO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1996</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.76694, 41.980122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.903.061,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>36.151.983,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>16/12/2014</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>05/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>15/05/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.903.012,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>134.257,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.586.976,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>660.058,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.181.778,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.265,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.903.061,04</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.903.061,04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.361.740,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.663.038,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="500"><Numero CUP>J31H98000030008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*INFRASTRUTTURAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA E NODO DI INTERSCAMBIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFRASTRUTTURAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA E NODO DI INTERSCAMBIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>174.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>174.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/03/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>322.499.978,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.435.883,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>268.127.622,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.882.167,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48.936.472,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>837.693,09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.836.118,84</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.287.856,23</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>160.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>140.824.613,69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300.824.613,69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="501"><Numero CUP>J31H98000030AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>282.499.618,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>282.499.618,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/03/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>28/11/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/11/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/11/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>282.499.883,25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.716.411,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>232.873.485,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.882.167,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44.909.986,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>837.693,09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.976.355,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.757,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>242.245.909,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>255.990.927,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>102,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="502"><Numero CUP>J31H98000030AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>282.499.618,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>282.499.618,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/03/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>28/11/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/11/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/11/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>282.499.883,25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.716.411,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>232.873.485,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.882.167,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44.909.986,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>837.693,09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.976.355,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.757,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>242.245.909,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>255.990.927,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>102,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="503"><Numero CUP>J31H98000030AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*Completamento fronte Nomentano della nuova stazione AV/AC di Roma Tiburtina</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Completamento fronte Nomentano della nuova stazione AV/AC di Roma Tiburtina</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.000.095,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.000.095,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.000.095,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>719.472,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>35.254.137,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.026.486,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>859.763,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.281.098,35</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="504"><Numero CUP>J31J05000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RHO ARONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO LINEA GALLARATE-RHO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RHO ARONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO LINEA GALLARATE-RHO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>65</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>287.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>287.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>827.699.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.128.267,97</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>662.668.093,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.135.705,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>151.903.638,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>67.800.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.097.591,06</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>9.912.405,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22.800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="505"><Numero CUP>J31J05000010AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RHO ARONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RHO ARONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO,VARESE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[8.776103,45.804683]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>395.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>395.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>30/12/2011</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/07/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/01/2024</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>23/04/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/04/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/04/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>495.799.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.732.471,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>349.274.085,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.135.705,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>139.793.442,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>67.800.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.097.591,06</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>9.912.405,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>501.831,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>389.942,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,14%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="506"><Numero CUP>J31J05000010AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RHO ARONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RHO ARONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO,VARESE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[8.776103,45.804683]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>395.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>395.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>30/12/2011</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/07/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/01/2024</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>23/04/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/04/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/04/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>495.799.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.732.471,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>349.274.085,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.135.705,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>139.793.442,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>67.800.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.097.591,06</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>9.912.405,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>501.831,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>389.942,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,14%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="507"><Numero CUP>J31J05000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA LINEA DI COLLEGAMENTO DA MALPENSA VERSO MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVA LINEA DI COLLEGAMENTO DA MALPENSA VERSO MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.199.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>19.587.389,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>959.782.071,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.985.598,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>220.630.539,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>177.600.024,90</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="508"><Numero CUP>J31J05000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/03/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ORTE FALCONARA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FOLIGNO-FABRIANO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ORTE FALCONARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FOLIGNO-FABRIANO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>87</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.868.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.868.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.918.499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.161.590,95</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.771.917.957,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.016.451,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>110.420.452,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.750.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.862.805,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="509"><Numero CUP>J31J05000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/05/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA*TERRITORIO REGIONALE*EFFIENTAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>EFFIENTAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/07/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>38.288.688,11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>642.691,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33.415.196,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.750.299,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.230.799,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>116.012,82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>460.952,79</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>10.781.414,25</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.288.690,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.070.104,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="510"><Numero CUP>J31J05000040AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA*TERRITORIO REGIONALE*Raddoppio Tratta Cremona-Cavatigozzi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Raddoppio Tratta Cremona-Cavatigozzi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>CREMONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.994013,45.219249]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.081.160,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.081.160,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>20/09/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/12/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29.940.742,09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>534.630,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26.616.955,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.922.126,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.789.156,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>116.012,82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>12.200,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.843.465,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>25.761.566,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="511"><Numero CUP>J34F05000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BOSCO REDOLE-VAIRANO/CAMPOBASSO-BOSCO REDOLE/TERMOLI-CAMPOBASSO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENAFRO - TERMOLI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BOSCO REDOLE-VAIRANO/CAMPOBASSO-BOSCO REDOLE/TERMOLI-CAMPOBASSO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENAFRO - TERMOLI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.595315, 41.684185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>50.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>971.999,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.627.999,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.400.000,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="512"><Numero CUP>J34H14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO PROVINCIALE*SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/11/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/08/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>245.376,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.032.552,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>410.302,84</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.722.070,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.678.821,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>211.155,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>28,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="513"><Numero CUP>J34H14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO PROVINCIALE*SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/11/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>245.376,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.032.552,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>410.302,84</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.722.070,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.678.821,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>211.155,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>28,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="514"><Numero CUP>J34H14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>Nodo di Roma*TERRITORIO REGIONALE*velocizzazione itinerari di transito sui servizi verso aeroporto</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>velocizzazione itinerari di transito sui servizi verso aeroporto</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.899.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>60.756,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.608.913,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>178.408,80</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>230.329,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.699,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="515"><Numero CUP>J34H14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del corridoio Baltico-Adriatico*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del corridoio Baltico-Adriatico</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.079.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>346.579,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>21.768.073,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.222.099,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.965.347,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>91.010,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>48.520,94</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.080.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.080.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.798.216,09</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.126.815,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>62,23%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>32,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="516"><Numero CUP>J34H14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del corridoio Baltico-Adriatico*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del corridoio Baltico-Adriatico</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/04/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.079.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>346.579,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>21.768.073,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.222.099,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.965.347,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>91.010,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>48.520,94</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.080.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.080.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.798.216,09</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.126.815,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>62,23%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>32,02%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="517"><Numero CUP>J34H15001050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/11/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SPOSTAMENTO IMPIANTI DI CONTROLLO DA SETTIMO TORINESE A MILANO GRECO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SPOSTAMENTO IMPIANTI DI CONTROLLO DA SETTIMO TORINESE A MILANO GRECO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia>MILANO,TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951, 45.461532], [7.439034, 45.144749]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>01/12/2019</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/12/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>46.199.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>743.561,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.545.625,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>966.447,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.910.812,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.486.018,59</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>103.062,63</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>46.200.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>46.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.612.281,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.129.484,85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>48,52%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>27,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="518"><Numero CUP>J37B13000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>344.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>344.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/01/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>343.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>964,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.255,59</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>283.564,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>295.779,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.464,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.985,40</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>344.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>344.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>325.743,13</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.264,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="519"><Numero CUP>J37B13000340001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>344.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>344.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/04/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>343.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>964,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.255,59</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>283.564,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>295.779,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.464,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.985,40</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>344.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>344.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>325.743,13</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.264,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,30%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="520"><Numero CUP>J37B14000210005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.099.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>95.707,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.689.674,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>203.696,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>314.618,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.601,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.100.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.100.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.979.775,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.799.143,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="521"><Numero CUP>J37B14000210005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/11/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.099.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>95.707,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.689.674,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>203.696,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>314.618,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.601,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.100.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.100.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.979.775,12</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.799.143,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="522"><Numero CUP>J37B14000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Trieste*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Trieste</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>62.428,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.058.984,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>310.319,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>378.587,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.413.429,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.092.961,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="523"><Numero CUP>J37B14000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Trieste*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Trieste</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/04/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>62.428,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.058.984,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>310.319,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>378.587,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.413.429,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.092.961,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="524"><Numero CUP>J37B14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.585.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.585.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.194.927,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>517.881,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.843.708,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.032.477,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.833.338,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>787.333,31</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37.194.927,42</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.194.927,42</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>35.359.314,97</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.747.249,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="525"><Numero CUP>J37B14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.585.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.585.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.194.927,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>517.881,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.843.708,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.032.477,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.833.338,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>787.333,31</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37.194.927,42</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37.194.927,42</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>35.359.314,97</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.747.249,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,69%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="526"><Numero CUP>J37B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.094.834,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.973,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.762.721,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>134.991,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>296.139,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.094.834,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.094.834,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.933.689,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.560.852,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="527"><Numero CUP>J37B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.094.834,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.973,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.762.721,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>134.991,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>296.139,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.094.834,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.094.834,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.933.689,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.560.852,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="528"><Numero CUP>J37B14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.593.407,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>29.931,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.747.253,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.638.620,59</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.816.221,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.593.407,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.593.407,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.415.985,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.729.060,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>36,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="529"><Numero CUP>J37B14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.593.407,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>29.931,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.747.253,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.638.620,59</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.816.221,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.593.407,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.593.407,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.415.985,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.729.060,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>36,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="530"><Numero CUP>J37B14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>399.892,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.360,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>360.666,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>24.033,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.865,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>399.892,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>399.892,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392.060,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>368.026,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="531"><Numero CUP>J37B14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>399.892,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.360,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>360.666,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>24.033,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.865,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>399.892,22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>399.892,22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392.060,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>368.026,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="532"><Numero CUP>J37E13000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENEZIA - TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENEZIA - TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.934.699,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>121.916,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.942.920,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.120.608,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.869.862,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>99.419,52</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.447.420,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.131,93</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.934.700,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.934.700,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.940.523,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.460.340,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="533"><Numero CUP>J37E13000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENEZIA - TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENEZIA - TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.934.699,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>121.916,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.942.920,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.120.608,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.869.862,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>99.419,52</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.447.420,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.131,93</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.934.700,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.934.700,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.940.523,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.460.340,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="534"><Numero CUP>J37E13000330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENEZIA - TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENEZIA - TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>320.318,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17.743.284,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.493.579,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.936.396,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>37.067,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>71,10</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.553.393,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.127.889,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="535"><Numero CUP>J37E13000560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINA NAZIONALE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI E ATTREZZATURE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINA NAZIONALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI E ATTREZZATURE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA</Provincia><Comune>BOLOGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.332781, 44.497588]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.921,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>192.156,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.921,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="536"><Numero CUP>J37F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.917.658,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.917.658,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.617.659,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>330.547,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.099.824,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.533.153,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.187.288,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>68.330,67</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.617.660,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.617.660,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.903.809,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.638.727,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="537"><Numero CUP>J37F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.917.658,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.917.658,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.617.659,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>330.547,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.099.824,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.533.153,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.187.288,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>68.330,67</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.617.660,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.617.660,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.903.809,48</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.638.727,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="538"><Numero CUP>J37F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.505.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.505.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.605.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.893,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.504.384,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.915.251,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.078.721,85</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.605.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.605.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.442.145,41</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.207.750,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>34,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="539"><Numero CUP>J37F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.505.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.505.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.605.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.893,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.504.384,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.915.251,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.078.721,85</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.605.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.605.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.442.145,41</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.207.750,61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>34,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="540"><Numero CUP>J37F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.539,06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.534,29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>418.180,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>62.804,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>72.824,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>499.539,08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>499.539,08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>489.519,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>426.779,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="541"><Numero CUP>J37F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.539,06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.534,29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>418.180,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>62.804,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>72.824,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>499.539,08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>499.539,08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>489.519,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>426.779,68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="542"><Numero CUP>J37F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>496.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>496.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>492.573,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.644,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>374.560,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>100.710,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>110.369,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>492.573,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>492.573,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>482.915,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>300.258,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="543"><Numero CUP>J37F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>496.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>496.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>492.573,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.644,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>374.560,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>100.710,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>110.369,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>492.573,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>492.573,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>482.915,32</Importo SAL><Importo Pagamenti>300.258,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="544"><Numero CUP>J37I05000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>191.149.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.885.142,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>165.570.073,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>12.976.383,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.694.783,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22.901,16</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.923.286,58</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>241.714,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>6.100.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>12.000.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>173.050.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>191.150.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="545"><Numero CUP>J37I05000020AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO,MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598,45.929114],[9.122951,45.461532],[9.270427,45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>39.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>736.140,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.945.214,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.360.990,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.318.645,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>112.922,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.817.049,67</Importo SAL><Importo Pagamenti>35.674.746,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="546"><Numero CUP>J37I05000020AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO,MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598,45.929114],[9.122951,45.461532],[9.270427,45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>39.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>736.140,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.945.214,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.360.990,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.318.645,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>112.922,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.817.049,67</Importo SAL><Importo Pagamenti>35.674.746,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="547"><Numero CUP>J37I05000020AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO,MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598,45.929114],[9.122951,45.461532],[9.270427,45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>39.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>736.140,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.945.214,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.360.990,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.318.645,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>112.922,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.817.049,67</Importo SAL><Importo Pagamenti>35.674.746,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="548"><Numero CUP>J37I05000020AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.776103,45.804683]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>234.306,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.750.151,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>543.035,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.015.542,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>153.739,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14.453.490,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.441.413,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,49%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="549"><Numero CUP>J37I05000020AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.776103,45.804683]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>234.306,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.750.151,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>543.035,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.015.542,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>153.739,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14.453.490,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.441.413,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,49%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,93%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="550"><Numero CUP>J37I05000020AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951,45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>30/09/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>90.940,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.685.586,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>112.627,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223.473,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.865.475,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.535.555,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,52%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="551"><Numero CUP>J37I05000020AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/08/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento a modulo 750 m linea Domodossola</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento a modulo 750 m linea Domodossola</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANO-CUSIO-OSSOLA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.342332,46.089859]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>277.088,52</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.559.838,91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.809.852,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.163.072,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>77.078,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>234.944,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="552"><Numero CUP>J37I05000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>253.931,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.597.410,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.245.827,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.648.658,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>919.923,81</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.080,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.544.344,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>13.452.842,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="553"><Numero CUP>J37I05000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>24/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>253.931,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.597.410,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.245.827,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.648.658,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>919.923,81</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.080,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.544.344,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>13.452.842,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="554"><Numero CUP>J37I06000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE AC/AV*TERRITORIO REGIONALE*RIQUALIFICAZIONE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE AC/AV</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/05/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/02/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/02/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/02/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2006</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/02/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/05/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.999.999,25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>231.012,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.578.238,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.551.875,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.190.747,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.143.977,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>73.981,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.076.756,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.964.064,23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="555"><Numero CUP>J37I06000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*TERRITORIO PROVINCIALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO,PAVIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>23/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>08/03/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/03/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/12/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>45.699.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>758.119,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>39.838.119,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.896.244,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.103.760,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>316.526,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43.200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>37.412.463,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>27.665.077,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="556"><Numero CUP>J37I10001060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/02/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA - RUBIERA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA - RUBIERA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA,MODENA,REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.34764, 44.430813], [10.892458, 44.536585], [10.551597, 44.605948]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>30/11/2011</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>170.970,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.377.542,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>270.448,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>451.487,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.818.884,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.505.768,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="557"><Numero CUP>J37I10001060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/02/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA - RUBIERA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA - RUBIERA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA,MODENA,REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.34764, 44.430813], [10.892458, 44.536585], [10.551597, 44.605948]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>30/11/2011</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>170.970,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.377.542,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>270.448,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>451.487,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.818.884,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.505.768,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="558"><Numero CUP>J37I11000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI MODENA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMANDO MULTISTAZIONE, CON GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL POSTO CENTRALE DI BOLOGNA.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI MODENA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMANDO MULTISTAZIONE, CON GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL POSTO CENTRALE DI BOLOGNA.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA,MODENA,REGGIO NELL'EMILIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.34764, 44.430813], [10.892458, 44.536585], [10.551597, 44.605948]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/08/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>282.500,52</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.898.989,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>721.253,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.818.510,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>493.702,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.200,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.412.862,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>13.998.244,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,21%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="559"><Numero CUP>J37I11000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>458.029,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>25.250.632,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.436.954,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.291.338,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.589,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.777,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.127.331,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.855.666,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="560"><Numero CUP>J37I11000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>458.029,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>25.250.632,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.436.954,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.291.338,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.589,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.777,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.127.331,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.855.666,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="561"><Numero CUP>J37I11000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>458.029,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>25.250.632,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.436.954,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.291.338,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.589,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.777,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.127.331,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.855.666,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="562"><Numero CUP>J37I12000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.336.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.336.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.353.997,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.300,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.092.705,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>212.512,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>238.992,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.353.997,88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.353.997,88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="563"><Numero CUP>J37I12000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.240.796,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>18.927,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>927.452,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>270.316,44</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>294.416,72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>198,80</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.240.796,48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.240.796,48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="564"><Numero CUP>J37I12000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA LAMEZIA TERME-CATANZARO LIDO E LINEA FERROVIARIA JONICA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELETTRIFICAZIONE, I LOTTO FUNZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA LAMEZIA TERME-CATANZARO LIDO E LINEA FERROVIARIA JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ELETTRIFICAZIONE, I LOTTO FUNZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.490297, 38.895989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>81.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>275.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.103.653,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>256.077.181,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>437.499,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.819.164,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.481.156,92</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>181.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>181.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="565"><Numero CUP>J37I12000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG BARI CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG BARI CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616, 40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>90.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42282</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>20/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>05/03/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90.000.000,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>718.605,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>64.922.596,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.547.069,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.358.797,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.201.277,30</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.668.351,21</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>90.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>35.191.023,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>17.099.717,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>51,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>22,65%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="566"><Numero CUP>J37I12000160006</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO APPARATO BARI LAMASINATA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO BARI LAMASINATA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616, 40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>25.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>460.784,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22.578.431,36</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.960.784,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>25.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>25.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="567"><Numero CUP>J37I13000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25.144.695,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.144.695,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/11/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.118.810,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>308.350,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.898.664,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.404.095,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.911.796,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>142.540,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.677,42</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19.118.810,65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.118.810,65</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.583.853,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.469.151,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="568"><Numero CUP>J37I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/04/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/04/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>278.493,28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.919,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>241.041,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.072,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.532,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>278.493,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>278.493,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>273.032,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>245.960,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="569"><Numero CUP>J37I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/04/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/09/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>278.493,28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.919,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>241.041,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.072,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.532,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>278.493,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>278.493,30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>273.032,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>245.960,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="570"><Numero CUP>J37I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.370.300,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.370.300,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.365.215,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.441,60</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.063.321,08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>240.486,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>280.453,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.182,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.365.215,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.365.215,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.316.105,84</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.075.043,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="571"><Numero CUP>J37I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.370.300,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.370.300,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.365.215,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.441,60</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.063.321,08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>240.486,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>280.453,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.182,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.365.215,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.365.215,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.316.105,84</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.075.043,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="572"><Numero CUP>J37I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/06/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.860.662,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.041,07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.521.012,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>205.733,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>308.608,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>825,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.653,70</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.860.662,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.860.662,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.750.538,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.553.705,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,49%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="573"><Numero CUP>J37I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/11/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.860.662,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.041,07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.521.012,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>205.733,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>308.608,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>825,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.653,70</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.860.662,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.860.662,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.750.538,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.553.705,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,49%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="574"><Numero CUP>J39B12000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,PUGLIA</Regione><Provincia>BENEVENTO,CASERTA,FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.751268, 41.239851], [14.160856, 41.21744], [15.560602, 41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/05/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>141.752,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.404.059,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>361.507,58</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.454.188,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.924.068,62</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.952.715,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>359.478,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>37,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>3,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="575"><Numero CUP>J39B12000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,PUGLIA</Regione><Provincia>BENEVENTO,CASERTA,FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.751268, 41.239851], [14.160856, 41.21744], [15.560602, 41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/05/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>141.752,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.404.059,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>361.507,58</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.454.188,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.924.068,62</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.952.715,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>359.478,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>37,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>3,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="576"><Numero CUP>J41C07000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/07/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC MILANO VERONA*TERRITORIO MULTIPROVINCALE*REALIZZAZIONE TRATTA TREVIGLIO BRESCIA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC MILANO VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIPROVINCALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE TRATTA TREVIGLIO BRESCIA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>120</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/05/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>19/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>02/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.049.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.979.062,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.842.301.750,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.594.486,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>170.719.187,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16.149.922,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19.390.734,57</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>11,87</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>125.174.766,22</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.924.825.233,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.050.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.707.321.747,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.350.480.457,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="577"><Numero CUP>J41C09000000005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/11/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC VERONA BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC VERONA BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>TRENTO</Provincia><Comune>TRENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.110846, 46.061548]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.452.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.452.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.554.999.622,81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.185.657,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.367.377.365,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.932.367,48</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>160.436.599,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44.000.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="578"><Numero CUP>J41C10000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI LIVORNO*VIA TERRITORIO COMUNALE*POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI LIVORNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465, 43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>15/05/2014</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>30/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>18/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43.074.554,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>567.588,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>34.847.703,92</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>908.529,29</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.659.262,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>864.243,13</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>232.372,35</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.136.998,37</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>33.092.907,22</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.907.092,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>29.382.373,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.187.855,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,43%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="579"><Numero CUP>J41C10000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI LIVORNO*VIA TERRITORIO COMUNALE*POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI LIVORNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465, 43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>15/05/2014</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>30/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>18/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43.074.554,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>567.588,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>34.847.703,92</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>908.529,29</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.659.262,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>864.243,13</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>232.372,35</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.136.998,37</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>33.092.907,22</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.907.092,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>29.382.373,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.187.855,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,43%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="580"><Numero CUP>J41E91000000009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE SUBTRATTA VERONA-VICENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE SUBTRATTA VERONA-VICENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1991</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>94</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA,VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.036304, 45.416747], [11.490777, 45.67372]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.153.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.153.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.897.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>77.662.694,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.805.472.011,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>456.518,80</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14.865.294,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>989.951,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.512.905.172,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.512.905.172,82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="581"><Numero CUP>J41H01000080008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE E RADDOPPIO CANCELLO - FRASSOTELESINO - VITULANO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE E RADDOPPIO CANCELLO - FRASSOTELESINO - VITULANO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>43112</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/01/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/01/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/02/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.725.000.315,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.836.211,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.385.058.889,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.080.812,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>312.105.214,84</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>103.750.791,62</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.301.197,11</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>30.143.332,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>300.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>173.511.156,83</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.336.188.829,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.509.999.986,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13.823.087,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.041.606,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="582"><Numero CUP>J41H02000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.283.638,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.283.638,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento xsi:nil="true" /><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 Costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 Lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5 Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7.  Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="583"><Numero CUP>J41H02000080061</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70.038.269,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.038.269,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/05/2008</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/05/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/05/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186.876.265,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.095.900,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>156.668.765,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.202.864,27</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>27.111.599,48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.859.064,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>179.854,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186.876.269,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186.876.269,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="584"><Numero CUP>J41H02000080AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.999.996,39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>69.501,38</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.367.601,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.180.308,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.562.893,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.943.264,71</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>168.152,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.042.152,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.723.663,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>80,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>13,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="585"><Numero CUP>J41H02000080AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/10/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.999.996,39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>69.501,38</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.367.601,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.180.308,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.562.893,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.943.264,71</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>168.152,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.042.152,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.723.663,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>80,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>13,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="586"><Numero CUP>J41H92000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>375.910.234,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>375.910.234,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/05/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>953.945.540,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.091.747,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>766.805.306,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.187.173,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>172.048.487,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>23.236.997,87</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>7.816.559,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.708.513,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>133.750.622,68</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>319.395.377,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>453.146.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="587"><Numero CUP>J41H92000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA VITULANO-APICE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA VITULANO-APICE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.751268,41.239851]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.945.541,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.945.541,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>19/06/2000</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/06/2000</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/06/2000</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.945.540,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>314.257,37</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.182.576,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>886.709,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.448.707,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>51.514,63</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>15.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>235.756,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.571.699,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>17.214.512,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,66%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="588"><Numero CUP>J41H92000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.396.843,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.396.843,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/05/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/02/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/02/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>25/06/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/02/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>263.396.843,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.705.737,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>203.033.669,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.254.298,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>56.657.436,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.370.847,24</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.540.258,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>445.212,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>196.454.978,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>179.582.903,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="589"><Numero CUP>J41H92000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.396.843,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.396.843,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/05/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/02/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/02/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>25/06/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/02/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>263.396.843,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.705.737,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>203.033.669,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.254.298,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>56.657.436,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.370.847,24</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.540.258,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>445.212,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>196.454.978,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>179.582.903,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,91%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="590"><Numero CUP>J44H14000090005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO TRATTA ROVEZZANO (FI)-SETTEBAGNI (RM)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO TRATTA ROVEZZANO (FI)-SETTEBAGNI (RM)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.76694, 41.980122], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>26/09/2016</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>02/05/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/02/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>07/10/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/02/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>299.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.428.360,95</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>262.148.779,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.223.983,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>33.422.859,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.960.708,79</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>601.966,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>300.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>155.367.204,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>81.599.801,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>56,62%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>30,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="591"><Numero CUP>J47B14000020005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PESCARA-BARI*TERRITORIO PROVINCIALE*UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI: TRATTA FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PESCARA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI: TRATTA FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>FOSSACESIA, TORINO DI SANGRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.488303, 42.23307], [14.54649, 42.197037]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.749.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.882,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.625.816,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>75.225,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>111.300,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>609,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.750.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.750.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="592"><Numero CUP>J47I05000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.550.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.550.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/05/2009</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>82.789.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.110.649,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>73.815.736,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.166.764,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.863.613,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>168.998,95</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>642.719,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>630.936,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82.790.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82.790.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="593"><Numero CUP>J47I05000020AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA,TORINO,VERCELLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>64.047,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.100.177,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>534.032,53</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>835.774,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>152.444,78</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>12.355,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.630.962,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.353.714,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="594"><Numero CUP>J47I05000020AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA,TORINO,VERCELLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>64.047,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.100.177,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>534.032,53</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>835.774,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>152.444,78</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>12.355,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.630.962,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.353.714,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="595"><Numero CUP>J47I05000020AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.553950,45.563435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.207.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.207.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.208.397,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>52.540,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.604.380,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>296.087,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>551.476,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>65.385,36</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>110.016,39</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.179.393,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.507.729,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>53,64%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>39,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="596"><Numero CUP>J47I05000020AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.553950,45.563435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.207.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.207.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.208.397,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>52.540,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.604.380,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>296.087,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>551.476,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>65.385,36</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>110.016,39</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.179.393,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.507.729,80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>53,64%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>39,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="597"><Numero CUP>J47I05000020AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>19/10/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>98.081,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.216.634,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>224.284,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>685.284,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>48.998,94</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>32.378,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>56.979,38</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.467.271,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.326.526,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>51,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="598"><Numero CUP>J47I05000020AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>19/10/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>98.081,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.216.634,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>224.284,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>685.284,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>48.998,94</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>32.378,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>56.979,38</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.467.271,90</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.326.526,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>51,55%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="599"><Numero CUP>J47I06000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/01/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,FOGGIA,TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [15.560602, 41.537972], [17.201666, 40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.930.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.930.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.929.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>228.788,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.251.765,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>902.649,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.449.446,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.843,77</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21.161,75</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>8.555.734,69</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.374.265,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.930.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="600"><Numero CUP>J47I06000110AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,BARLETTA-ANDRIA-TRANI,FOGGIA,TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[16.171300,41.172875],[15.560602,41.537972],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.430.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.430.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/06/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/06/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/06/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/06/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.429.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>169.109,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.286.245,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>602.750,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>974.645,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.475,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.538,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.877.130,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.291.368,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="601"><Numero CUP>J47I06000110AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,BARLETTA-ANDRIA-TRANI,FOGGIA,TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[16.171300,41.172875],[15.560602,41.537972],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.430.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.430.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/04/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/06/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/06/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/06/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/06/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/06/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.429.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>169.109,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.286.245,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>602.750,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>974.645,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.475,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.538,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.877.130,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.291.368,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,93%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="602"><Numero CUP>J47I06000110AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/02/2019</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>59.678,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.965.519,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>299.898,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>474.801,45</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>368,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.623,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>401.192,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>12,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="603"><Numero CUP>J47I06000110AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/09/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/02/2019</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/02/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>59.678,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.965.519,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>299.898,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>474.801,45</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>368,05</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.623,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>401.192,07</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>12,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="604"><Numero CUP>J47I06000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/05/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA SIRACUSA*TERRITORI PROVINCIALI*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.850.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.850.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>19/12/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.850.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>295.402,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.599.194,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>346.561,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.955.402,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>239.653,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>321.050,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>13.379.369,54</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.470.630,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16.850.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.094.656,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.880.457,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="605"><Numero CUP>J47I06000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/05/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA SIRACUSA*TERRITORI PROVINCIALI*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA,SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.850.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.850.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>19/12/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.850.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>295.402,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.599.194,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>346.561,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.955.402,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>239.653,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>321.050,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>13.379.369,54</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.470.630,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16.850.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.094.656,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.880.457,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="606"><Numero CUP>J47I06000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA-TEMPIO,ORISTANO,SASSARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.295554, 40.896626], [8.720674, 39.986651], [8.699791, 40.627359]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.494.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.494.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/11/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/08/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/08/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/11/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.621.694,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>303.027,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.289.287,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>933.207,01</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.029.380,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>824.598,68</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>936.064,32</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>19.621.694,80</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.621.694,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13.111.440,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.721.507,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>79,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="607"><Numero CUP>J47I06000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2007</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA-TEMPIO,ORISTANO,SASSARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.295554, 40.896626], [8.720674, 39.986651], [8.699791, 40.627359]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.494.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.494.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/11/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/08/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/08/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/08/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.621.694,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>303.027,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.289.287,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>933.207,01</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.029.380,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>824.598,68</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>936.064,32</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>19.621.694,80</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.621.694,80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13.111.440,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.721.507,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>79,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="608"><Numero CUP>J47I07000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA - SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA - SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>46.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>46.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>04/09/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/01/2004</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>56.446.162,51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>636.943,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.982.721,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.844.135,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.826.496,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.854.958,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>182.429,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>24.376.558,68</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.069.603,88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>56.446.162,56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.200.781,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>40.769.427,18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,15%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="609"><Numero CUP>J47I07000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA - SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA - SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552, 38.038733], [15.02961, 37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>46.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>46.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>04/09/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>56.446.162,51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>636.943,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.982.721,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.844.135,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.826.496,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.854.958,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>182.429,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>24.376.558,68</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.069.603,88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>56.446.162,56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.200.781,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>40.769.427,18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,15%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="610"><Numero CUP>J47I09000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/09/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE,VENETO</Regione><Provincia>BERGAMO,BRESCIA,CUNEO,MILANO,NOVARA,PADOVA,TORINO,VERCELLI,VERONA,VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.789003, 45.796752], [10.311899, 45.701892], [9.122951, 45.461532], [7.588135, 44.476963], [8.55395, 45.563435], [7.439034, 45.144749], [8.209309, 45.525336], [11.807945, 45.349271], [11.036304, 45.416747], [11.490777, 45.67372]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>649.940.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>649.940.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/07/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/05/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/07/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>770.842.456,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.526.475,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>641.530.315,26</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>28.068.256,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>116.785.666,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>265.695,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>24.360.376,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>99.118,05</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2.692.457,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>19.595.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>748.555.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>770.842.457,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>590.155.652,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>524.132.675,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,50%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="611"><Numero CUP>J47I09000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/09/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE,VENETO</Regione><Provincia>BERGAMO,BRESCIA,CUNEO,MILANO,NOVARA,PADOVA,TORINO,VERCELLI,VERONA,VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.789003, 45.796752], [10.311899, 45.701892], [9.122951, 45.461532], [7.588135, 44.476963], [8.55395, 45.563435], [7.439034, 45.144749], [8.209309, 45.525336], [11.807945, 45.349271], [11.036304, 45.416747], [11.490777, 45.67372]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>649.940.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>649.940.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/07/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/01/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>12/05/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>770.842.456,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.526.475,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>641.530.315,26</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>28.068.256,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>116.785.666,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>265.695,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>24.360.376,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>99.118,05</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2.692.457,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>19.595.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>748.555.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>770.842.457,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>590.155.652,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>524.132.675,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,50%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="612"><Numero CUP>J47I09000020002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/10/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA CAGLIARI-OZIERI-CHILIVANI, LINEA FERROVIARIA CAGLIARI DECIMOMANNU/CARBONIA-IGLESIAS</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER LA VELOCIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI DI VILLAMASSARGIA, DECIMOMANNU, SILIQUA, ORISTANO, BAULADU, MACOMER CHILIVANI E OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>CAGLIARI,NUORO,ORISTANO,SASSARI,SUD SARDEGNA</Provincia><Comune>DECIMOMANNU, SILIQUA, VILLAMASSARGIA, MACOMER, OLBIA, BAULADU, ORISTANO, OZIERI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.931164, 39.298033], [8.791822, 39.26272], [8.66983, 39.255178], [8.759449, 40.292153], [9.480338, 40.923179], [8.682804, 40.024001], [8.614729, 39.909279], [8.952849, 40.635156]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/03/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/05/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/05/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19.199.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>221.042,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.562.630,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.912.438,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.416.326,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>109.357,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.920.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.280.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.907.079,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.370.289,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,25%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="613"><Numero CUP>J47I09000030009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/11/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MILANO - GENOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO-PAVIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MILANO - GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO-PAVIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951, 45.461532], [9.036912, 45.108758]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>900.000.000,10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.373.767,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>851.314.606,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>52.972,01</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.311.626,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="614"><Numero CUP>J47I10000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO*COMPARTIMENTO DI MILANO*ADEGUAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI MILANO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>MILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.173203, 45.468259]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/10/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/04/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/10/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.900.817,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>263.463,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.200.989,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.022.010,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.436.364,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.244,72</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>-89,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>545.033,93</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.939.783,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.484.817,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.893.117,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.436.757,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>47,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>28,65%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="615"><Numero CUP>J47I10000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO*COMPARTIMENTO DI MILANO*ADEGUAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI MILANO</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>MILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.173203, 45.468259]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/10/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/04/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.900.817,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>263.463,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.200.989,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.022.010,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.436.364,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.244,72</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>-89,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>545.033,93</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.939.783,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.484.817,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.893.117,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.436.757,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>47,88%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>28,65%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="616"><Numero CUP>J47I12000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32.645.054,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>32.645.054,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.691.948,90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>398.720,76</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.351.954,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.231.995,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.941.274,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.900,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.109.998,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21.947,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27.691.948,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27.691.948,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="617"><Numero CUP>J47I12000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.343.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.343.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.442.123,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.087,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.327.305,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>59.453,62</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87.730,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.442.123,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.442.123,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="618"><Numero CUP>J47I12000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.250.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.250.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.190.633,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.376,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.782.452,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>98.507,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>371.804,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>95.712,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.190.633,10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.190.633,10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="619"><Numero CUP>J47I12000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.699.267,73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>109.672,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.889.586,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>159.275,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>700.008,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.822,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>25,19</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.699.267,76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.699.267,76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.157.093,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.921.107,08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>155,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="620"><Numero CUP>J47I12000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ASSE SALERNO - REGGIO CALABRIA*TERRITORIO REGIONALE*INTUBAMENTO DELLA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ASSE SALERNO - REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTUBAMENTO DELLA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.031743, 38.239108]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.870.000,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>189.630.000,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.500.000,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>467.206,63</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>390.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>390.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="621"><Numero CUP>J47I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.301.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.301.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/02/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/07/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.965.327,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>296.658,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.260.566,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.336.611,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.408.102,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>665.183,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>505,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.965.327,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.965.327,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.894.324,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.630.164,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="622"><Numero CUP>J47I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.301.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.301.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/02/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.965.327,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>296.658,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.260.566,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.336.611,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.408.102,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>665.183,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>505,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.965.327,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.965.327,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.894.324,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.630.164,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="623"><Numero CUP>J47I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/01/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>749.299,32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.202,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>675.582,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>45.821,80</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.513,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>749.299,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>749.299,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>734.607,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>660.130,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,84%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="624"><Numero CUP>J47I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>810.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>810.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>669.895,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.305,66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>602.977,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.317,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54.612,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>669.895,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>669.895,79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>652.600,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>474.295,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="625"><Numero CUP>J47I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>810.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>810.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>669.895,77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.305,66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>602.977,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.317,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54.612,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>669.895,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>669.895,79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>652.600,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>474.295,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="626"><Numero CUP>J47I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/07/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/07/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.197.614,09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.551,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.105.005,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>43.694,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.057,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>800,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.197.614,12</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.197.614,12</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.171.251,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.122.641,23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,49%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="627"><Numero CUP>J49B12000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CAMPOLEONE-VILLA LITERNO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CAMPOLEONE-VILLA LITERNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,LAZIO</Regione><Provincia>CASERTA,LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856, 41.21744], [13.144698, 41.428806]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>23/09/2015</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/07/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.000.001,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>276.940,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.570.053,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>59.239,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.153.008,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.407.198,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>59.051,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.959,08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="628"><Numero CUP>J51H03000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI VENEZIA*VIA TERRITORIO COMUNALE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VENEZIA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VENEZIA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>69</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>VENEZIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.346663, 45.467774]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>220.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>220.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>474.999.999,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.947.467,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>389.425.913,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.862.771,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>77.626.618,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.000.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>22.725.296,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3.448.764,94</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>421.551.235,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>425.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="629"><Numero CUP>J51H03000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI VERONA*TERRITORIO COMUNALE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VERONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VERONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758, 45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>90.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90.400.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.428.022,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>69.973.090,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.499.481,58</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18.998.887,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>9.168.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>132.588,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.690.233,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>175.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>175.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="630"><Numero CUP>J54B13001090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>696.686,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.181.936,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.756.774,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.121.377,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>250.555,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.693,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.140.577,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.752.926,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>25,58%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>18,18%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="631"><Numero CUP>J54B13001090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/02/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>696.686,18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.181.936,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.756.774,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.121.377,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>250.555,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.693,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.140.577,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.752.926,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>25,58%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>18,18%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="632"><Numero CUP>J54B13001100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>120.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>120.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/08/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/08/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>244.314.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.170.366,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>222.594.529,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.453.939,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.550.104,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.275.364,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.197.619,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>18.031.270,43</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>201.283.729,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>219.315.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>103.580.726,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>76.985.712,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>43,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="633"><Numero CUP>J54B13001100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>120.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>120.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/08/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/08/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>244.314.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.170.366,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>222.594.529,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.453.939,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.550.104,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.275.364,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.197.619,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>18.031.270,43</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>201.283.729,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>219.315.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>103.580.726,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>76.985.712,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>43,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>33,15%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="634"><Numero CUP>J54B13001110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>STAZIONE DI LAMBRATE*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>STAZIONE DI LAMBRATE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951, 45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>95.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>95.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>89.441.764,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.558.235,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>95.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>95.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="635"><Numero CUP>J54B13001230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI MI*TERRITORIO PROVINCIALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI MI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951, 45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>158.007,76</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.310.980,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>338.294,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>531.011,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19.830,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.549.965,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.606.887,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,08%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="636"><Numero CUP>J54C14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>17.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29.184.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>484.490,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.387.634,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.792.224,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.312.875,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>104.435,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>546.439,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>29.185.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>29.185.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.756.672,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.824.086,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>35,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>22,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="637"><Numero CUP>J54C14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>17.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29.184.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>484.490,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.387.634,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.792.224,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.312.875,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>104.435,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>546.439,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>29.185.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>29.185.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.756.672,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.824.086,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>35,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>22,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="638"><Numero CUP>J54C14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>17.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29.184.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>484.490,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.387.634,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.792.224,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.312.875,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>104.435,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>546.439,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>29.185.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>29.185.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.756.672,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.824.086,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>35,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>22,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="639"><Numero CUP>J54C14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER L'EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER L'EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>3.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>115.756,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.672.088,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>77.575,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>212.154,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>17.270,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="640"><Numero CUP>J54H13000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA FISSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA FISSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.349.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>55.710,74</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.897.284,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>254.361,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>397.004,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.350.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.350.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="641"><Numero CUP>J54H13000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>Linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>231.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>231.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>836.845,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.285,07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>601.968,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>222.591,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>555,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>836.845,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>836.845,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="642"><Numero CUP>J54H14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>508.585,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.996.186,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>968.104,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.495.227,82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>646,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="643"><Numero CUP>J54H14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>Linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.668.169,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>116.337,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.863.880,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>413.919,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>687.952,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>68.148,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>47.323,68</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>41.106,71</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.668.169,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.668.169,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="644"><Numero CUP>J54H14000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>Nodo di Milano*TERRITORIO REGIONALE*prolungamento del collegamento Chiasso-Milano P.ta Garibaldi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>prolungamento del collegamento Chiasso-Milano P.ta Garibaldi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951, 45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.542.241,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.294,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.723.708,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>654.541,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>787.238,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>81.728,60</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.542.241,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.542.241,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="645"><Numero CUP>J54H14000530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linea Bologna-Padova*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Upgrading tecnologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Bologna-Padova</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Upgrading tecnologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>55.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>55.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/10/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>966.904,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>49.531.476,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>340.144,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.501.619,02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>27.530,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.820.358,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.426.857,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>9,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>4,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="646"><Numero CUP>J54H14000530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linea Bologna-Padova*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Upgrading tecnologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Bologna-Padova</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Upgrading tecnologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>55.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>55.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/10/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>966.904,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>49.531.476,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>340.144,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.501.619,02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>27.530,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.820.358,28</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.426.857,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>9,48%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>4,80%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="647"><Numero CUP>J54H14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linea Firenze-Pisa*TERRITORIO REGIONALE*velocizzazione</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Firenze-Pisa</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>velocizzazione</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.126326, 43.450791]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.900.000,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>112.585,97</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.082.484,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>500.191,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>704.929,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>21.392,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.700.818,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.396.258,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,06%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="648"><Numero CUP>J54H14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linea Firenze-Pisa*TERRITORIO REGIONALE*velocizzazione</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Firenze-Pisa</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>velocizzazione</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.126326, 43.450791]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.900.000,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>112.585,97</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.082.484,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>500.191,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>704.929,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>21.392,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.700.818,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.396.258,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,06%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>65,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="649"><Numero CUP>J54H14000550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>500 STAZIONI*TERRITORIO NAZIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>500 STAZIONI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO NAZIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>221.344.229,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.070.521,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>200.067.001,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.890.433,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.206.706,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.359.966,82</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>863.464,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>221.344.230,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>221.344.230,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>151.029.524,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>120.425.876,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>71,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>57,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="650"><Numero CUP>J54H14000550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>500 STAZIONI*TERRITORIO NAZIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>500 STAZIONI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO NAZIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/11/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/11/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>221.344.229,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.070.521,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>200.067.001,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.890.433,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.206.706,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.359.966,82</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>863.464,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>221.344.230,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>221.344.230,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>151.029.524,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>120.425.876,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>71,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>57,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="651"><Numero CUP>J54H14000570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING DELLE BANCHINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING DELLE BANCHINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>60.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>60.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>387.700.000,02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.247.752,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>358.117.338,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.887.244,27</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.334.909,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.972.933,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.163.395,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>25.230.743,26</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>362.469.256,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>387.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>280.793.929,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>233.003.478,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>63,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="652"><Numero CUP>J54H14000570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING DELLE BANCHINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING DELLE BANCHINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>60.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>60.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>387.700.000,02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.247.752,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>358.117.338,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.887.244,27</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.334.909,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.972.933,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.163.395,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>25.230.743,26</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>362.469.256,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>387.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>280.793.929,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>233.003.478,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>63,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="653"><Numero CUP>J54H14000580001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>125.519.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.005.061,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>115.284.500,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.728.002,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.230.438,58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>464.033,98</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.329.353,67</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>7.598.500,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>117.921.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>125.520.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>70.138.224,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>45.715.418,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>57,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="654"><Numero CUP>J54H14000590001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>50.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.584.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.879.345,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>388.970.124,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>12.700.160,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.735.530,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.898.682,74</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.586.193,52</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>17.244.500,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>417.340.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>434.585.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>312.534.321,29</Importo SAL><Importo Pagamenti>243.634.287,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>76,02%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="655"><Numero CUP>J54H14000590001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>50.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.584.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.879.345,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>388.970.124,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>12.700.160,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.735.530,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.898.682,74</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.586.193,52</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>17.244.500,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>417.340.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>434.585.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>312.534.321,29</Importo SAL><Importo Pagamenti>243.634.287,89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>76,02%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,41%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="656"><Numero CUP>J57B13000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.196.472,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>276.171,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.532.405,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>532.616,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.387.895,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>557.467,98</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.196.472,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.196.472,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="657"><Numero CUP>J57B14000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>6.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.899.999,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>91.116,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.475.718,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>503.159,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.333.165,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>708.264,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.177,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="658"><Numero CUP>J57B14000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>1.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.379.274,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>139.375,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.829.375,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>410.524,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>266.078,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.379.274,93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.379.274,93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="659"><Numero CUP>J57B14000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.699.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>87.949,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.309.523,68</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>197.272,58</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>302.526,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.200,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>71,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>995,53</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="660"><Numero CUP>J57B14000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>201.462,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.039.939,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>548.027,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>758.597,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.938,16</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="661"><Numero CUP>J57B14000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90.243.373,09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.363.902,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>78.464.326,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.451.215,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.415.144,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.119.923,07</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>87.930,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>90.243.373,11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90.243.373,11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="662"><Numero CUP>J57B14000250001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.199.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>57.715,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.828.043,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>249.419,37</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>314.241,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>804,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="663"><Numero CUP>J57B14000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.910.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.910.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.259.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>181.670,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.245.137,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>587.639,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>833.191,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.121,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>37.164,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.260.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.260.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="664"><Numero CUP>J57B14000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.408.436,06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.794,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.916.671,91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.180.844,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.482.969,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.408.436,06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.408.436,06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="665"><Numero CUP>J57B14000280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.165.583,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>63.150,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.255.147,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>711.085,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>847.285,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.380,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.165.583,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.165.583,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="666"><Numero CUP>J57B15000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMA DI DIAGNOSTICA DELL'ARMAMENTO DA INSTALLARE SUI ROTABILI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA DI DIAGNOSTICA DELL'ARMAMENTO DA INSTALLARE SUI ROTABILI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>5.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.401.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>184.014,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.070.736,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>482.280,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.147.249,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.402.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.402.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="667"><Numero CUP>J57B15000010005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/01/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>UFFICI E STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADOZIONE DELLA TECNOLOGIA A LED</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>UFFICI E STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADOZIONE DELLA TECNOLOGIA A LED</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>29.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29.299.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>441.706,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>27.487.363,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>258.076,67</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.370.930,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>401.947,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>511.561,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>29.300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>29.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="668"><Numero CUP>J57B15000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/03/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>1.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43.868.329,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>811.330,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>40.044.812,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>396.940,80</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.012.186,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.759.096,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.752,90</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43.868.330,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43.868.330,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="669"><Numero CUP>J57B15000280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/10/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>12.833.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.833.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.519.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>262.715,52</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.873.060,93</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>167.890,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.384.223,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.892.411,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>16.520.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16.520.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="670"><Numero CUP>J57B15000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/10/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OBBLIGHI DI LEGGE"SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OBBLIGHI DI LEGGE"SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>5.380.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.380.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.309.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>25.359,37</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.242.609,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.663,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42.031,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>675,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.124,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.310.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.310.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="671"><Numero CUP>J57E13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.215.600,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.215.600,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.057,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>57.721,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>42.619,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141.221,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>89.210,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="672"><Numero CUP>J57E13000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>13.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.100.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>180.677,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.853.173,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>40.278,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.066.149,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.769.238,87</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="673"><Numero CUP>J57E13000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OBBLIGHI DI LEGGE"SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OBBLIGHI DI LEGGE"SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>1.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.094.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.415,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.049.346,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.813,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24.238,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.095.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.095.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="674"><Numero CUP>J57E13000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>06/08/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>1.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.900.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>273.650,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.626.349,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.594.460,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="675"><Numero CUP>J57E13000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO RM*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E COLLEGAMENTI CON TIBURTINA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO RM</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E COLLEGAMENTI CON TIBURTINA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>24.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>24.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.288.079,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>303.383,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.193.694,36</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.267.367,17</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.791.000,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>160.698,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.288.079,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.288.079,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="676"><Numero CUP>J57E13000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>7.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/05/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.599.999,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.916,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.414.926,55</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>15.000,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.168.157,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.035.236,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.600.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.600.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.478.233,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.494.972,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>223,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,20%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="677"><Numero CUP>J57E13000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA"INGEGNERIA E TECNOLOGIE"""</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>7.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>08/04/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/05/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.599.999,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.916,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.414.926,55</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>15.000,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.168.157,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.035.236,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.600.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.600.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.478.233,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.494.972,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>223,89%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,20%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="678"><Numero CUP>J57F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.525.175,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.525.175,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/04/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>44.824.191,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>633.296,43</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>39.521.056,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.116.832,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.669.838,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>609.561,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>67.436,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>44.824.191,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>44.824.191,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>41.088.150,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>29.856.919,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="679"><Numero CUP>J57F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.902,68</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.024.231,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>31.012,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54.865,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.696,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="680"><Numero CUP>J57F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.104.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.104.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.103.999,81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>343.402,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>16.544.823,84</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12.760.597,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.103.999,57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.103.999,57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="681"><Numero CUP>J57F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.550.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.550.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.144.230,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.210,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>990.297,59</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>62.219,34</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>133.723,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.339,09</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>45.701,21</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.144.230,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.144.230,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="682"><Numero CUP>J57F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.189.149,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.189.149,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.189.149,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>51.104,42</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.582.505,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>464.956,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>555.540,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>27.311,50</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.189.150,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.189.150,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="683"><Numero CUP>J57I09000060007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - CASTELBUONO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - CASTELBUONO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>MULTICOMUNE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514, 37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>938.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>938.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>938.799.999,91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.405.422,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>732.462.213,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.752.272,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>191.932.363,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.889.158,58</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>50.012.036,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>34.549.899,46</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>360.012.821,02</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>553.787.178,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>913.800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="684"><Numero CUP>J57I09000060AA7</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FIUMETORTO-OGLIASTRILLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FIUMETORTO-OGLIASTRILLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>413.620.408,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>413.620.408,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/04/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/05/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>413.620.407,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.368.227,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>322.959.938,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.898.327,53</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>84.292.242,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>389.158,59</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>18.474.644,28</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>699.477,21</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>326.395.740,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>310.250.983,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="685"><Numero CUP>J57I09000060AB7</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>525.179.592,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>525.179.592,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41157</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/07/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>525.179.592,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.037.195,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>409.502.275,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.853.944,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>107.640.121,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.500.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>31.537.391,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>33.850.422,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.027.841,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.841.743,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>4,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="686"><Numero CUP>J57I09000060AB7</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>525.179.592,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>525.179.592,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41157</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>10/12/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/07/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>525.179.592,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.037.195,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>409.502.275,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.853.944,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>107.640.121,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.500.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>31.537.391,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>33.850.422,25</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.027.841,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.841.743,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>4,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>1,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="687"><Numero CUP>J57I10000210009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/11/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>SISTEMI TECNOLOGICI *SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE TRA OPERATORI DELLA MANUTENZIONE E TECNOLOGIE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE PERMETTANO LA PROTEZIONE DEL CANTIERE E DEI MEZZI D'OPERA;</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SISTEMI TECNOLOGICI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>SEDE CENTRALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE TRA OPERATORI DELLA MANUTENZIONE E TECNOLOGIE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE PERMETTANO LA PROTEZIONE DEL CANTIERE E DEI MEZZI D'OPERA;</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>93.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>93.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.317.827,39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>117.668,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.766.937,90</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>234.762,44</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.433.220,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.996.147,87</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.408.016,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.408.016,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="688"><Numero CUP>J57I10000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI CONTROLLO ROTABILI*SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PESATURA DINAMICA IN USCITA DAI PRINCIPALI SCALI E INTERPORTI.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI CONTROLLO ROTABILI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>SEDE CENTRALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PESATURA DINAMICA IN USCITA DAI PRINCIPALI SCALI E INTERPORTI.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.521.983,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>29.133,97</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.427.564,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>34.842,58</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65.285,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.521.984,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.521.984,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="689"><Numero CUP>J57I10000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>637.320,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33.156.181,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.525.942,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.206.497,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>344.316,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.907,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>38.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.629.430,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.996.622,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="690"><Numero CUP>J57I10000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>637.320,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33.156.181,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.525.942,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.206.497,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>344.316,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.907,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>38.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.629.430,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.996.622,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="691"><Numero CUP>J57I10000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/12/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>20.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>637.320,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33.156.181,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.525.942,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.206.497,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>344.316,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.907,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>38.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27.629.430,34</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.996.622,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>73,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="692"><Numero CUP>J57I10000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>150.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>150.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/03/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>25/02/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/03/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137.078.079,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.780.389,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>113.478.872,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.912.004,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.818.817,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.130,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.512.581,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>194.639,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>137.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>137.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>117.872.966,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>86.010.470,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>68,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="693"><Numero CUP>J57I10000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>150.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>150.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/03/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/11/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>25/02/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/11/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137.078.079,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.780.389,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>113.478.872,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.912.004,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.818.817,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.130,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.512.581,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>194.639,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>137.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>137.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>117.872.966,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>86.010.470,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>68,27%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="694"><Numero CUP>J57I11000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/07/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC TORINO-MILANO*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>20/12/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>126.388,72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.216.254,90</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.675,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>157.356,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>16.230,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>584.155,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>544.574,05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>9,19%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>8,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="695"><Numero CUP>J57I11000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>17.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/03/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.152.534,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>66.321,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.639.724,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>53.047,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.446.489,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.298.259,60</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.766.534,77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.766.534,77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.671.658,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.337.140,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>77,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="696"><Numero CUP>J57I11000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>17.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/03/2012</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.152.534,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>66.321,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.639.724,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>53.047,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.446.489,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.298.259,60</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.766.534,77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.766.534,77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.671.658,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.337.140,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>77,12%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,58%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="697"><Numero CUP>J57I11000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>25.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>34.399.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>422.784,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.005.183,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.676.405,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.972.032,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>239.101,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>370.270,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>34.400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>34.400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.996.699,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.443.001,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>59,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>32,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="698"><Numero CUP>J57I11000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>25.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>19/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>34.399.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>422.784,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.005.183,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.676.405,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.972.032,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>239.101,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>370.270,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>34.400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>34.400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.996.699,89</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.443.001,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>59,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>32,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="699"><Numero CUP>J57I11000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>58.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>58.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69.883.999,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>930.036,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>58.562.155,66</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.638.441,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.391.807,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.106.697,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>342.378,97</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>69.884.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>69.884.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.845.638,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.417.751,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>49,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>29,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="700"><Numero CUP>J57I11000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>58.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>58.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/12/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69.883.999,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>930.036,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>58.562.155,66</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.638.441,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.391.807,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.106.697,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>342.378,97</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>69.884.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>69.884.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30.845.638,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.417.751,01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>49,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>29,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="701"><Numero CUP>J57I11000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>113.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.683.615,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>106.065.560,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.668.974,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.750.823,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>115.292,24</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>69.785,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>81.068.811,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.114.491,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>72,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="702"><Numero CUP>J57I11000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>113.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.683.615,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>106.065.560,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.668.974,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.750.823,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>115.292,24</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>69.785,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>81.068.811,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.114.491,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>72,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="703"><Numero CUP>J57I11000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>113.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.683.615,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>106.065.560,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.668.974,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.750.823,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>115.292,24</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>69.785,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>81.068.811,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.114.491,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>72,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="704"><Numero CUP>J57I11000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/08/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>113.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.683.615,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>106.065.560,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.668.974,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.750.823,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>115.292,24</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>69.785,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>81.068.811,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.114.491,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>72,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="705"><Numero CUP>J57I12000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.327.544,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.327.544,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.739.367,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>70.034,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.431.678,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>144.948,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>237.654,39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>7.062,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>22.883,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.739.367,07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.739.367,07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="706"><Numero CUP>J57I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.366.129,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.366.129,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.582.355,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>194.100,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.513.282,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>344.303,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.874.973,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>855,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21.068,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.582.355,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.582.355,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="707"><Numero CUP>J57I12000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>650.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>650.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>591.364,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.732,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>378.900,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>156.421,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>204.730,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>37.643,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>591.364,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>591.364,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="708"><Numero CUP>J57I12000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.729.539,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>164.045,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.038.211,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>145.719,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.527.283,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>45.962,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>13.452,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.729.540,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.729.540,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="709"><Numero CUP>J57I12000720001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/10/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI SECURITY E VIDEOCAMERE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTATIVA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI SECURITY E VIDEOCAMERE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTATIVA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>6.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/06/2024</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/06/2024</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>107.029,32</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.244.436,83</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>458.833,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>648.533,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>42.508,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>35.162,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.568.591,96</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.474.737,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="710"><Numero CUP>J57I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.804.338,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.804.338,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>51.306.325,56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>770.543,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45.924.615,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.303.157,27</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.611.167,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>249.426,51</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>52.813,02</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>51.306.325,59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>51.306.325,59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.484.187,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.752.188,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,87%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="711"><Numero CUP>J57I13000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>167.600,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>167.600,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.384.113,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>25.644,66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.256.588,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>68.864,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>101.880,06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.141,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.384.113,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.384.113,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="712"><Numero CUP>J57I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.010.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.010.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.024.271,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>53.249,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.609.620,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>206.487,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>361.401,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.453,93</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>92.340,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.024.271,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.024.271,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.826.219,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.523.119,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,43%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="713"><Numero CUP>J57I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.010.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.010.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.024.271,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>53.249,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.609.620,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>206.487,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>361.401,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.453,93</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>92.340,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.024.271,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.024.271,35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.826.219,18</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.523.119,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,43%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="714"><Numero CUP>J57I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.593.289,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.593.289,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.697.586,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>81.744,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.005.473,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>362.450,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>610.368,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>62.583,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.697.586,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.697.586,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.141.442,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.589.836,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="715"><Numero CUP>J57I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.593.289,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.593.289,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.697.586,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>81.744,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.005.473,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>362.450,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>610.368,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>62.583,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.697.586,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.697.586,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.141.442,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.589.836,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="716"><Numero CUP>J57I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.593.289,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.593.289,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.697.586,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>81.744,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.005.473,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>362.450,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>610.368,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>62.583,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.697.586,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.697.586,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.141.442,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.589.836,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="717"><Numero CUP>J57I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [12.76694, 41.980122], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.593.289,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.593.289,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>11/06/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.697.586,62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>81.744,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.005.473,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>362.450,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>610.368,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>98.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>62.583,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.697.586,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.697.586,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.141.442,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.589.836,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="718"><Numero CUP>J57I13000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria sull infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria sull infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>9.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.685.911,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>246.281,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.071.069,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>119.428,61</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>368.560,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.685.911,19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.685.911,19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="719"><Numero CUP>J59B12000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI - LECCE*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI - LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,BRINDISI,LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [17.690858, 40.609335], [18.177458, 40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>265.979,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.261.349,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.033.287,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.472.671,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.644,56</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>89.637,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.956.432,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.295.912,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>68,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="720"><Numero CUP>J59B12000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI - LECCE*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI - LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,BRINDISI,LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [17.690858, 40.609335], [18.177458, 40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/02/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>265.979,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.261.349,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.033.287,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.472.671,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.644,56</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>89.637,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.956.432,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.295.912,95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>68,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="721"><Numero CUP>J61H02000090008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ORTE FALCONARA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO SPOLETO-TERNI PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ORTE FALCONARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SPOLETO-TERNI PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>68</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982, 42.96604]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>529.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>529.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>571.999.999,86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.015.659,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>490.767.315,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.706.304,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>71.217.024,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>15.294.117,65</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>12.654.706,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>381.925,20</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.423.042,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.423.042,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="722"><Numero CUP>J61H02000100008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA SALERNO-PAOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO SALERNO-BATTIPAGLIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SALERNO-PAOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO SALERNO-BATTIPAGLIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.190.924,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.855.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.854.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>28.648.638,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.403.783.275,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.024.808,41</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>422.568.085,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>182.626.152,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>171.160,95</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>93.789.289,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.000.000,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.000.000,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="723"><Numero CUP>J61H03000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2003</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982, 42.96604]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234.433.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>234.433.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/01/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>369.018.083,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.587.254,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>246.703.264,28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.183.378,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>117.727.565,35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11.961.769,16</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>52.541.203,80</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>585.296,91</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>1.063.002,77</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>336.954.997,25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>338.018.000,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="724"><Numero CUP>J61H03000030AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FABRIANO-POSTO MOVIMENTO 228 E COMPLETAMENTO DELLE TRATTE GIA RADDOPPIATE NERA MONTORO-NARNI, CAMPELLO-FOLIGNO, MONTECAROTTO-JESI-FALCONARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FABRIANO-POSTO MOVIMENTO 228 E COMPLETAMENTO DELLE TRATTE GIA RADDOPPIATE NERA MONTORO-NARNI, CAMPELLO-FOLIGNO, MONTECAROTTO-JESI-FALCONARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,PERUGIA,TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>132.821.311,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>132.821.311,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/01/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/10/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/10/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/10/2011</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>20/12/2009</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/10/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2009</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/01/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>132.605.326,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.880.052,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>101.368.529,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.579.256,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29.356.744,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.978.991,10</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.600.868,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134.105,10</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>103.729.139,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>103.997.718,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="725"><Numero CUP>J61H03000030AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95.767.118,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>95.767.118,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/05/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/10/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/06/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/06/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>98.767.105,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.333.317,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>73.645.779,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>914.114,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.788.007,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.216.998,62</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.641.946,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>245.205,10</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>72.104.638,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>71.190.622,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="726"><Numero CUP>J61H03000030AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95.767.118,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>95.767.118,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/05/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/10/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/06/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/06/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/06/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>98.767.105,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.333.317,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>73.645.779,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>914.114,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.788.007,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.216.998,62</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.641.946,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>245.205,10</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>72.104.638,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>71.190.622,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="727"><Numero CUP>J61H03000030AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>100.429.754,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>100.429.754,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/08/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/10/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137.645.680,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.361.041,05</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>71.010.140,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.758.025,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65.274.499,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.875.657,38</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>43.528.725,53</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>340.092,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>66.764.344,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>57.033.705,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>89,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="728"><Numero CUP>J61H03000030AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/05/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>100.429.754,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>100.429.754,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/08/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/03/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/12/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/10/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137.645.680,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.361.041,05</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>71.010.140,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.758.025,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65.274.499,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.875.657,38</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>43.528.725,53</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>340.092,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>66.764.344,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>57.033.705,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>89,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="729"><Numero CUP>J61H03000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.642.375,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>205.644.067,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.930.401,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.713.556,38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>686.559,35</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.612.025,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>388.185,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>191.460.964,62</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38.539.035,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>230.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="730"><Numero CUP>J61H03000100AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE GALLERIA CORECA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE GALLERIA CORECA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>65.145.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>65.145.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/12/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/12/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2011</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>05/12/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/08/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>64.174.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.187.779,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>60.325.456,05</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>721.569,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.661.764,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>60.328,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>49.423,95</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.530,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>62.213.613,29</Importo SAL><Importo Pagamenti>59.713.613,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="731"><Numero CUP>J61H03000100AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/05/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>09/12/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>536.224,34</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30.117.869,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.224.062,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.345.906,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>204.406,61</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.946.095,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>31.709,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>31.204.511,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.353.084,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,17%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="732"><Numero CUP>J61H03000100AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/05/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>09/12/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/12/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>536.224,34</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30.117.869,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.224.062,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.345.906,61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>204.406,61</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.946.095,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>31.709,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>31.204.511,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>24.353.084,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,17%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="733"><Numero CUP>J61H03000100AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>12/09/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.899.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>105.317,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.981.225,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>269.033,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>813.456,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>386.555,14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.794,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.360.116,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.619.725,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="734"><Numero CUP>J61H03000100AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>12/09/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/09/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.899.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>105.317,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.981.225,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>269.033,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>813.456,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>386.555,14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.794,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.360.116,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.619.725,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,66%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="735"><Numero CUP>J61H03000100AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI SAMBIASE: POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI SAMBIASE: POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>LAMEZIA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.277448,38.938122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>81.022,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.104.365,55</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>524.036,26</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>814.612,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>153.792,61</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.430.495,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.921.566,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="736"><Numero CUP>J61H03000100AE1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.718239,38.112856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>06/04/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.939.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.909,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.639.801,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>206.802,35</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>287.288,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>42.532,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.855.285,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>710.370,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>41,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="737"><Numero CUP>J61H03000100AE1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.718239,38.112856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>06/04/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.939.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.909,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.639.801,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>206.802,35</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>287.288,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>42.532,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.855.285,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>710.370,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,77%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>41,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="738"><Numero CUP>J61H03000100AF1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>LAMEZIA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.277448,38.938122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.204.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>451.429,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.301.495,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.254.435,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.452.075,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>8.086,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>92.310,08</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.784,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>32.496.827,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.200.677,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="739"><Numero CUP>J61H03000100AF1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>LAMEZIA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.277448,38.938122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>18/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.204.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>451.429,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.301.495,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.254.435,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.452.075,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>8.086,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>92.310,08</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.784,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>32.496.827,60</Importo SAL><Importo Pagamenti>19.200.677,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="740"><Numero CUP>J61H03000100AG1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO INTERO COMPARTIMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO INTERO COMPARTIMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>27/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.369.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>225.438,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.173.382,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>640.871,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>971.178,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>80.237,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.190,60</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.983.257,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.381.303,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,46%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,08%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="741"><Numero CUP>J61H03000100AH1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.290.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.290.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/08/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.229.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>184.872,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.496.668,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.278.295,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.548.459,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.908.774,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.224.088,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="742"><Numero CUP>J61H03000100AH1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.290.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.290.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/08/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.229.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>184.872,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.496.668,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.278.295,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.548.459,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.908.774,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.224.088,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="743"><Numero CUP>J61H03000100AH1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.290.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.290.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/02/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/08/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.229.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>184.872,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.496.668,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.278.295,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.548.459,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.600,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.908.774,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.224.088,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,61%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="744"><Numero CUP>J61H03000100AI1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.840.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.840.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/04/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>06/12/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.149.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>90.776,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.002.306,59</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>894.500,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.056.917,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.845.703,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.369.771,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,22%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="745"><Numero CUP>J61H03000100AI1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.840.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.840.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>20/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/04/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>06/12/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.149.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>90.776,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.002.306,59</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>894.500,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.056.917,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.845.703,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.369.771,72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,22%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>61,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="746"><Numero CUP>J61H03000100AJ1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.870.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.870.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>10/10/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.489.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>285.445,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.120.710,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>656.995,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.083.843,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.320,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.058.187,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.269.586,85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="747"><Numero CUP>J61H03000100AJ1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.870.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.870.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>08/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>10/10/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16.489.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>285.445,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.120.710,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>656.995,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.083.843,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.320,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.058.187,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.269.586,85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,56%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="748"><Numero CUP>J61H03000100AK1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE TRAVATE METALLICHE SUL TORRENTE SORCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE TRAVATE METALLICHE SUL TORRENTE SORCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952,40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.995.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.995.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/07/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>15/04/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/04/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.449.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>110.023,05</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.677.315,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>432.551,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>662.661,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>32.482,38</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>15.586,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.170.367,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.876.411,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>49,29%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="749"><Numero CUP>J61H03000100AL1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.770.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.770.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.799.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>33.458,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.645.072,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>83.134,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>121.468,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.107,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.758.334,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.672.706,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="750"><Numero CUP>J61H03000100AL1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.770.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.770.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.799.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>33.458,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.645.072,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>83.134,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>121.468,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.107,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.758.334,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.672.706,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="751"><Numero CUP>J61H03000100AM1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.490.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.490.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42927</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>20/11/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>09/07/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/07/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.489.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>125.824,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.221.082,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>287.517,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.143.093,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>183.305,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>411.009,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.064.897,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.924.278,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>57,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>42,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="752"><Numero CUP>J61H03000100AM1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.490.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.490.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42927</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>20/11/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>09/07/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/07/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.489.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>125.824,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.221.082,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>287.517,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.143.093,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>183.305,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>411.009,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.064.897,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.924.278,30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>57,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>42,13%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="753"><Numero CUP>J61H03000100AN1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA</Regione><Provincia>POTENZA,SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.799.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>212.280,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.793.970,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>403.429,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>793.749,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.385,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.412.750,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.625.084,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,02%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,37%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="754"><Numero CUP>J61H03000100AN1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA</Regione><Provincia>POTENZA,SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.799.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>212.280,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.793.970,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>403.429,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>793.749,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.385,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.412.750,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.625.084,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,02%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,37%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="755"><Numero CUP>J61H04000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>01/07/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL SUD*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIQUALIFICAZIONE STAZIONI MEDIO PICCOLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL SUD</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE STAZIONI MEDIO PICCOLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA,MOLISE,PUGLIA,SARDEGNA,SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [16.081622, 40.499836], [16.347419, 39.067661], [14.840397, 40.859856], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473], [9.030781, 40.088364], [14.146347, 37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49.972.389,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>300.035,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45.371.294,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.450.238,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.301.059,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.016.586,16</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>242.183,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.972.390,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19.972.390,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="756"><Numero CUP>J61H92000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PONTREMOLESE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>557.060.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>557.060.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/1999</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>568.060.197,26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.577.364,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>481.612.365,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.043.671,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>76.870.466,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.102.590,23</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.543.209,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>175.448,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>568.060.197,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>568.060.197,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="757"><Numero CUP>J61H92000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DIFFUSI: CONSOLIDAMENTO SEDE PARMA-FORNOVO; FASCIO MERCI LA SPEZIA MARITTIMA; CONSOLIDAMENTO GALLERIA BORGALLO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA SERENA. RADDOPPIO SANTO STEFANO - CHIESACCIA. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO GARFAGNANA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia>LA SPEZIA,MASSA-CARRARA,PARMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.047474,44.669929],[9.731004,44.227008],[10.010726,44.255273]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>280.977.310,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>280.977.310,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/1999</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/01/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/01/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/01/2008</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/01/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/01/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>281.329.931,92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.616.543,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>230.953.319,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.132.188,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45.760.068,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.813.819,30</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.837.420,51</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>237.570.396,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>161.660.744,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>64,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="758"><Numero CUP>J61H92000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DIFFUSI: CONSOLIDAMENTO SEDE PARMA-FORNOVO; FASCIO MERCI LA SPEZIA MARITTIMA; CONSOLIDAMENTO GALLERIA BORGALLO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA SERENA. RADDOPPIO SANTO STEFANO - CHIESACCIA. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO GARFAGNANA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LIGURIA,TOSCANA</Regione><Provincia>LA SPEZIA,MASSA-CARRARA,PARMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.047474,44.669929],[9.731004,44.227008],[10.010726,44.255273]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>280.977.310,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>280.977.310,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/07/1999</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>09/01/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>09/01/2008</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/01/2008</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/01/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/01/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>281.329.931,92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.616.543,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>230.953.319,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.132.188,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45.760.068,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6.813.819,30</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.837.420,51</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>237.570.396,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>161.660.744,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>64,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="759"><Numero CUP>J61H92000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PONTREMOLESE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO SOLIGNANO-OSTERIAZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SOLIGNANO-OSTERIAZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PARMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.047474,44.669929]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>276.083.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>276.083.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/07/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>30/11/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286.730.265,29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.960.821,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>250.659.046,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>911.483,07</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.110.397,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.288.770,93</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>705.788,48</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>175.448,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>255.477.411,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>235.386.894,86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,52%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="760"><Numero CUP>J61H94000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI NAPOLI/LINEA SARNO-NOCERA/NUOVA LINEA CASORIA-BIVIO SARNO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA LINEA A MONTE DEL VESUVIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI NAPOLI/LINEA SARNO-NOCERA/NUOVA LINEA CASORIA-BIVIO SARNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVA LINEA A MONTE DEL VESUVIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1994</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.840397, 40.859856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>320.206.091,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>320.206.091,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2011</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>20/12/2007</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419.206.091,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.418.798,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>277.099.123,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.827.026,36</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136.688.168,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>38.986.826,78</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>58.229.878,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>452.230,36</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.825.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>383.806.091,36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>385.631.091,36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>276.534.384,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>298.390.365,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,49%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="761"><Numero CUP>J61H94000000011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/10/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2013</Anno Delibera><Delibera Cipe>2</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>329.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>329.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/02/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>812.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.343.583,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>478.164.789,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.806.959,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>325.491.627,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>107.236.332,15</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.672.568,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>44.533.924,45</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>800.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>164.684.233,65</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>647.515.766,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>813.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.036.603,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>77.838.002,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>5,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>11,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="762"><Numero CUP>J61H94000000011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>24/10/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2013</Anno Delibera><Delibera Cipe>2</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>329.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>329.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/02/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/02/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>812.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.343.583,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>478.164.789,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.806.959,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>325.491.627,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>107.236.332,15</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.672.568,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>44.533.924,45</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>800.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>164.684.233,65</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>647.515.766,35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>813.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.036.603,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>77.838.002,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>5,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>11,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="763"><Numero CUP>J64F05000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO TRATTA TARANTO - METAPONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TRATTA TARANTO - METAPONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>340.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>340.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>340.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.460.132,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>316.546.468,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.993.400,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>698.113,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>698.113,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="764"><Numero CUP>J64H14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,MARCHE,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>131.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>131.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>04/07/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/07/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>81.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.202.437,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>69.932.372,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.954.565,33</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.865.189,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>82,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>251.293,60</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.441.438,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.729.598,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>26,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="765"><Numero CUP>J64H14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,MARCHE,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>131.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>131.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>04/07/2018</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/07/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>81.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.202.437,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>69.932.372,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.954.565,33</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.865.189,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>82,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>251.293,60</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.441.438,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.729.598,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>26,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="766"><Numero CUP>J64H14000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA GORIZIA-VRTOJBA*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA GORIZIA-VRTOJBA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.480704, 45.842922]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>435.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>435.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/02/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/02/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.022,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>251.543,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.219,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>180.433,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>435.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>435.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>372.753,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>153.240,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="767"><Numero CUP>J64H14000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/11/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA GORIZIA-VRTOJBA*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA GORIZIA-VRTOJBA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.480704, 45.842922]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>435.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>435.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/02/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.022,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>251.543,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.219,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>180.433,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>435.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>435.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>372.753,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>153.240,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>60,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="768"><Numero CUP>J67B14000120005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>79.355,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.888.414,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>162.876,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.032.230,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>30.411,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>755.720,67</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>332.990,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>188.265,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>6,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>3,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="769"><Numero CUP>J67B14000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Torino*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Torino</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.630.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.630.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.947.767,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>187.444,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.184.765,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>380.406,99</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>575.557,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.947.768,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.947.768,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.743.347,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.331.614,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="770"><Numero CUP>J67B14000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Torino*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Torino</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.630.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.630.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>05/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.947.767,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>187.444,20</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.184.765,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>380.406,99</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>575.557,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.947.768,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.947.768,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.743.347,14</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.331.614,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="771"><Numero CUP>J67B14000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Palermo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Palermo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.130.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.130.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.779.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>90.773,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.447.905,05</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>136.324,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>241.321,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>11.497,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.780.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.780.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="772"><Numero CUP>J67B14000320001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Palermo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Palermo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.200.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.143,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.114.838,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>740,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>68.018,16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.848,28</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>42.737,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="773"><Numero CUP>J67B14000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21.985.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>21.985.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41.894.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>616.463,72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.445.430,19</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.110.541,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.833.106,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>147.464,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>176.860,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.895.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.895.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="774"><Numero CUP>J67B14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.533.499,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.533.499,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.218.921,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>735.760,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.723.502,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.386.255,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.759.658,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>923.170,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.783,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52.218.921,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.218.921,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.808.685,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.602.083,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="775"><Numero CUP>J67B14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.533.499,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.533.499,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/03/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.218.921,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>735.760,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.723.502,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.386.255,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.759.658,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>923.170,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.783,77</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52.218.921,03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.218.921,03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49.808.685,31</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.602.083,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,07%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="776"><Numero CUP>J67B14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.050.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.050.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.049.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>18.996,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>930.834,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.240,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100.168,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>22.622,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>20.464,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.050.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.050.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="777"><Numero CUP>J67B14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.950.196,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.950.196,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.930.730,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>244.397,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.107.374,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>289.239,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>578.958,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>36.633,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.930.730,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.930.730,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.641.188,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.196.323,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="778"><Numero CUP>J67B14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.950.196,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.950.196,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/04/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/04/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/04/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.930.730,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>244.397,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.107.374,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>289.239,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>578.958,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>36.633,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.930.730,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.930.730,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.641.188,47</Importo SAL><Importo Pagamenti>12.196.323,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="779"><Numero CUP>J67B14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>180.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>180.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/04/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/04/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.179.999,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.873,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.022.811,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>110.141,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136.314,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>926,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.151,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.179.999,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.179.999,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.091.171,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>956.115,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="780"><Numero CUP>J67B14000460001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>180.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>180.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/04/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.179.999,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.873,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.022.811,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>110.141,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136.314,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>926,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.151,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.179.999,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.179.999,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.091.171,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>956.115,07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,39%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="781"><Numero CUP>J67B14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.000.000,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.680,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.305.094,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.502.302,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.681.225,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.078,63</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.000.000,02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.000.000,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="782"><Numero CUP>J67B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.292.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.292.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.098.396,26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>25.614,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.337.698,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.291.498,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.735.082,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.098.396,29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.098.396,29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.654.799,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.814.551,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>19,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="783"><Numero CUP>J67B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.292.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.292.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.098.396,26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>25.614,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.337.698,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.291.498,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.735.082,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.098.396,29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.098.396,29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.654.799,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.814.551,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>19,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="784"><Numero CUP>J67B14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.982.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.982.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.981.969,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>87.828,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.303.617,38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>31.220,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>590.523,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.664,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>589,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.981.969,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.981.969,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.281.965,38</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.901.415,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="785"><Numero CUP>J67B14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.982.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.982.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.981.969,60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>87.828,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.303.617,38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>31.220,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>590.523,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.664,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>589,58</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.981.969,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.981.969,63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.281.965,38</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.901.415,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="786"><Numero CUP>J67B14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.602.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.602.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.556.451,48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>66.990,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.282.519,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>137.519,76</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>206.941,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>9,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.556.451,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.556.451,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.487.038,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.138.678,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="787"><Numero CUP>J67B14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.602.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.602.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/01/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.556.451,48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>66.990,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.282.519,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>137.519,76</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>206.941,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>9,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.556.451,49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.556.451,49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.487.038,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.138.678,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="788"><Numero CUP>J67B14000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>190.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>190.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>289.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.497,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>269.384,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.755,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15.117,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.729,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>290.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>290.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="789"><Numero CUP>J67E13000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.518.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.518.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.846.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>275.205,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.756.091,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.186.234,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.815.703,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>255.642,11</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.742,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.847.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.847.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.041.375,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.093.374,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="790"><Numero CUP>J67E13000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.518.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.518.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>13/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.846.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>275.205,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.756.091,30</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.186.234,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.815.703,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>255.642,11</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.742,80</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.847.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.847.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18.041.375,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.093.374,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="791"><Numero CUP>J67F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.698.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.698.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.646.616,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>50.460,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.472.572,26</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>74.001,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>123.584,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.646.617,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.646.617,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.597.034,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.513.361,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="792"><Numero CUP>J67F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.698.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.698.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.646.616,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>50.460,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.472.572,26</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>74.001,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>123.584,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.646.617,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.646.617,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.597.034,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.513.361,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="793"><Numero CUP>J67F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.011.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.011.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.825.940,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>271.361,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.132.232,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.359.633,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.422.346,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>658.774,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.825.940,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.825.940,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.763.226,09</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.283.263,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="794"><Numero CUP>J67F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.011.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.011.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.825.940,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>271.361,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.132.232,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.359.633,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.422.346,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>658.774,22</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.825.940,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.825.940,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.763.226,09</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.283.263,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,92%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="795"><Numero CUP>J67F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.321,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.821.217,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.561.400,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.669.460,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>742,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="796"><Numero CUP>J67F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.292.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>17.292.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.291.948,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.752,92</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.952.663,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.963.226,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.322.532,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.291.948,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.291.948,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="797"><Numero CUP>J67F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>530.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>529.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.941,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>438.138,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>72.033,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>82.920,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>501,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>530.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>530.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="798"><Numero CUP>J67F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.332,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>800.279,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>40.100,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>83.387,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>26.152,61</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="799"><Numero CUP>J67F14000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.216.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.216.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.101.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>18.930,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>927.586,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>134.135,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>155.483,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>611,87</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.102.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.102.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.079.467,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>941.622,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="800"><Numero CUP>J67F14000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.216.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.216.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/08/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.101.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>18.930,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>927.586,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>134.135,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>155.483,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>611,87</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.102.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.102.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.079.467,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>941.622,46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="801"><Numero CUP>J67F14000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>980.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>980.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/02/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/02/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>979.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.935,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>842.614,67</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>103.865,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>124.450,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26,62</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.371,82</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>980.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>980.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>847.451,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>578.640,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="802"><Numero CUP>J67F14000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>980.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>980.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/02/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/05/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>979.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.935,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>842.614,67</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>103.865,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>124.450,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26,62</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.371,82</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>980.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>980.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>847.451,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>578.640,55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,52%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="803"><Numero CUP>J67F14000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.615.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.615.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/09/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.614.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>65.497,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.209.380,67</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>100.249,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>340.121,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>22.402,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>183,09</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.615.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.615.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.372.063,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.211.078,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="804"><Numero CUP>J67F14000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.615.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.615.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>18/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/09/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.614.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>65.497,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.209.380,67</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>100.249,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>340.121,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>22.402,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>183,09</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.615.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.615.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.372.063,73</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.211.078,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,90%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="805"><Numero CUP>J67F14000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19.320.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>19.320.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.119.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>302.223,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16.407.391,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>904.777,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.410.384,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>130.710,32</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>20.560,40</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.120.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.120.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="806"><Numero CUP>J67I10000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI NAPOLI*VIA TERRITORIO MULTICOMUNALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTICOMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>NAPOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.23919, 40.856896]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>77.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>77.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41800</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/01/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/05/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/01/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>77.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>916.537,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>61.334.105,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.168.576,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14.849.356,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.744.401,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>16.068,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>67.612.914,29</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.487.085,71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>77.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>56.126.921,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>40.791.299,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>87,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>63,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="807"><Numero CUP>J67I10000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/11/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,UMBRIA</Regione><Provincia>L'AQUILA,PESCARA,TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.602156, 42.10406], [13.983964, 42.331964], [12.366659, 42.66465]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.165.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.165.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47.164.659,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>787.671,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>40.383.499,95</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.657.472,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.993.488,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.210.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>545.521,71</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>6.164.660,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47.164.660,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="808"><Numero CUP>J67I10000150AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.925.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.925.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/08/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/09/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.845.018,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>169.032,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.870.964,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>500.841,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>805.021,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>82.464,56</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.540.841,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.512.692,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="809"><Numero CUP>J67I10000150AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.925.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.925.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>23/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>04/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/08/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/09/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.845.018,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>169.032,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.870.964,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>500.841,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>805.021,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>82.464,56</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.540.841,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>8.512.692,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="810"><Numero CUP>J67I10000150AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO FABBRICATI DI STAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO FABBRICATI DI STAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.178.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.178.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/03/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/04/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/04/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/04/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.125.000,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>34.941,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.712.146,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>334.500,17</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>377.912,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.882,32</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.081.588,11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.750.933,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="811"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/03/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="812"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="813"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/03/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="814"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="815"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="816"><Numero CUP>J67I10000150AC1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.523.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.523.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/08/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/04/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/03/2019</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/03/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/03/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.531.684,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>479.240,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.967.463,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>820.897,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.084.980,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.197.389,26</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>161.623,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.254.699,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>23.858.456,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="817"><Numero CUP>J67I10000150AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.539.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.539.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.662.957,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.456,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.832.925,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.001.233,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.725.575,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>298.550,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.927.576,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.546.728,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="818"><Numero CUP>J67I10000150AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.539.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.539.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/04/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.662.957,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.456,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.832.925,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.001.233,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.725.575,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>298.550,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.927.576,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.546.728,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="819"><Numero CUP>J67I10000150AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.539.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.539.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.662.957,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.456,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.832.925,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.001.233,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.725.575,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>298.550,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.927.576,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.546.728,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="820"><Numero CUP>J67I10000150AD1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.539.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.539.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.662.957,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.456,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.832.925,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.001.233,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.725.575,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>298.550,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.927.576,56</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.546.728,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="821"><Numero CUP>J67I10000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/11/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA SULMONA-ROMA*COMPARTIMENTO DI ROMA*RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SULMONA-ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI ROMA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO</Regione><Provincia>L'AQUILA,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.602156, 42.10406], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/07/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/07/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.499.996,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>737.205,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.733.933,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.807.772,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.028.857,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.425,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.352.985,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.500.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.064.139,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.167.372,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>9,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>8,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="822"><Numero CUP>J67I10000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/11/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA SULMONA-ROMA*COMPARTIMENTO DI ROMA*RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SULMONA-ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI ROMA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,LAZIO</Regione><Provincia>L'AQUILA,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.602156, 42.10406], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/04/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/07/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/07/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52.499.996,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>737.205,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.733.933,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.807.772,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.028.857,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.425,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.352.985,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.500.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.064.139,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.167.372,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>9,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>8,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="823"><Numero CUP>J67I11000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ALTA VELOCIT/ALTA CAPACIT TORINO MILANO - NAPOLI *VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA AV/AC TORINO MILANO - NAPOLI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ALTA VELOCIT/ALTA CAPACIT TORINO MILANO - NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA AV/AC TORINO MILANO - NAPOLI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LOMBARDIA,PIEMONTE,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/11/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/11/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>160.597,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.388.875,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>40.849,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>450.527,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>40.448,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.637,90</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>15.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14.375.659,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.214.263,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>49,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="824"><Numero CUP>J67I11000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>19/09/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*PRIMA FASE DEL TELECOMANDO DEL NODO DI FIRENZE ED UPGRADING</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PRIMA FASE DEL TELECOMANDO DEL NODO DI FIRENZE ED UPGRADING</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.76694, 41.980122], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>44.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>179.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.090.727,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>159.795.414,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.374.098,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.113.858,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>892.720,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>459.388,21</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>180.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>180.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="825"><Numero CUP>J67I11000230AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Rinnovo e upgrading sistema telecomando linea Firenze-Roma (fase)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Rinnovo e upgrading sistema telecomando linea Firenze-Roma (fase)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia>AREZZO,FIRENZE,PISTOIA,PRATO,SIENA,TERNI,VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[11.856756,43.533840],[11.291264,43.817481],[10.848881,43.967764],[11.093076,43.951257],[11.456219,43.191068],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>15/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/09/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>23.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>370.453,59</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.091.044,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.534.922,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.538.501,82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>156.524,06</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>399.266,90</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20.913.075,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>18.608.100,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="826"><Numero CUP>J67I12000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>25/01/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO DELLA RETE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO DELLA RETE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia>ALESSANDRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.663258, 44.828511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.899.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.670,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.309.912,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>398.455,30</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>574.416,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>122.233,77</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>16.802,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="827"><Numero CUP>J67I12000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32.939.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>32.939.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>34.294.414,17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>447.455,76</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28.801.684,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.812.727,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.045.274,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.504.241,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.089,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>34.294.414,18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>34.294.414,18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="828"><Numero CUP>J67I12000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.782.337,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.782.337,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>839.315,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.266,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>749.750,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>44.801,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>74.298,34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.418,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.443,05</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>839.315,16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>839.315,16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="829"><Numero CUP>J67I12000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.527.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.527.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.849.993,85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>32.154,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.575.594,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>206.798,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>242.244,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.849.993,87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.849.993,87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="830"><Numero CUP>J67I12000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>550.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>550.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>714.033,66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.360,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>654.660,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>32.276,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46.013,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>714.033,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>714.033,68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="831"><Numero CUP>J67I12000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.190.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.190.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/07/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/07/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.190.058,71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>32.153,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.718.901,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>392.738,40</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>439.003,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>976,77</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.392,45</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.190.058,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.190.058,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.981.956,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.415.797,23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,35%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="832"><Numero CUP>J67I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.920.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.920.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/07/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/08/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.450.494,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.780,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.134.240,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>213.904,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.211.473,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>112.732,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.757,91</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.450.494,24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.450.494,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.301.820,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.026.236,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="833"><Numero CUP>J67I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.920.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.920.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/07/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.450.494,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>104.780,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.134.240,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>213.904,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.211.473,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>112.732,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.757,91</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.450.494,24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.450.494,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.301.820,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.026.236,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,20%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,89%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="834"><Numero CUP>J67I13000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.433.791,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.433.791,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.382.620,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>270.107,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17.020.666,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.144.185,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.091.845,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.054.465,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>-205,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.382.620,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.382.620,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.434.790,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.427.003,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="835"><Numero CUP>J67I13000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.433.791,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.433.791,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.382.620,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>270.107,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17.020.666,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.144.185,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.091.845,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.054.465,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>-205,24</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.382.620,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.382.620,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.434.790,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.427.003,36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>78,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="836"><Numero CUP>J67I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>149.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.644,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>129.558,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.237,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.797,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.791,27</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>150.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>150.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="837"><Numero CUP>J67I13000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.907.937,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.907.937,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/08/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.608.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.274,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.350.813,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>159.675,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>230.911,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>38.692,12</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.336,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.609.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.609.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.538.013,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.333.079,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="838"><Numero CUP>J67I13000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.907.937,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.907.937,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/08/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/01/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>17/06/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.608.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.274,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.350.813,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>159.675,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>230.911,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>38.692,12</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.336,88</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.609.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.609.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.538.013,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.333.079,64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,94%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="839"><Numero CUP>J67I13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/03/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.136,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>594.680,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>78.804,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>93.183,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>666,27</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>669.200,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>529.933,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="840"><Numero CUP>J67I13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/03/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.136,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>594.680,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>78.804,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>93.183,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>666,27</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>669.200,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>529.933,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,23%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="841"><Numero CUP>J67I13000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.030.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.030.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.260,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>404.784,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>76.530,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>86.954,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>486,40</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>489.756,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>412.378,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="842"><Numero CUP>J67I13000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [7.387216, 45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.030.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.030.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>26/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.260,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>404.784,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>76.530,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>86.954,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>486,40</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>489.756,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>412.378,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="843"><Numero CUP>J69B12000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI LECCE*TERRITORIO PROVINCIALE*NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG DI LECCE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG DI LECCE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458, 40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>60.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>59.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>796.211,34</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>49.500.512,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.108.626,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9.703.276,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>600.610,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>102,92</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>60.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>60.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="844"><Numero CUP>J69B12000050AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI LECCE*TERRITORIO PROVINCIALE*Apparati Centrali Computerizzati Multistazione tratta Brindisi - Lecce</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Apparati Centrali Computerizzati Multistazione tratta Brindisi - Lecce</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BRINDISI,LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[17.690858,40.609335],[18.177458,40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>33.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41984</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/07/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/08/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>29/10/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49.439.213,24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>605.017,08</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>40.131.993,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.108.626,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.702.202,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>600.610,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>102,92</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.876.989,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>16.692.841,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>69,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>40,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="845"><Numero CUP>J71C10000030007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/06/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA TRANSEUROPEA*COMPARTIMENTO DI TRIESTE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA TRIESTE E DIVACA NELL' AMBITO DEL CORRIDOIO V DELLA RETE TRANSEUROPEA TEN-T.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA TRANSEUROPEA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA TRIESTE E DIVACA NELL' AMBITO DEL CORRIDOIO V DELLA RETE TRANSEUROPEA TEN-T.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>TRIESTE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.765413, 45.690173]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>44.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>63.110.000,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.112.645,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>54.519.648,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.015.709,51</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.477.705,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>526.678,98</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>1.343.422,88</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38.765.879,68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>40.109.302,56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="846"><Numero CUP>J71H02000120008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.817.763,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.592.448,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>04/05/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.499.999,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>415.733,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.774.050,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>78.281,61</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.310.215,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>470.996,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>956.847,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>25.500.000,29</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>25.500.000,29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.407.509,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>114.440,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>17,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="847"><Numero CUP>J71H02000120008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17.817.763,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.592.448,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>04/05/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>04/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.499.999,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>415.733,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.774.050,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>78.281,61</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.310.215,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>470.996,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>956.847,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>25.500.000,29</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>25.500.000,29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.407.509,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>114.440,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>17,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="848"><Numero CUP>J71H92000000007</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2003</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO PESCARA-BARI PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO PESCARA-BARI PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,MARCHE,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>458.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>458.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>998.469.374,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.619.742,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>760.517.115,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.630.520,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223.332.516,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4.623.542,83</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>140.087.875,79</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>40.512,07</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>8.000.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>990.469.377,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>998.469.377,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="849"><Numero CUP>J71H92000000AA7</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ACC e PRG di Foggia</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ACC e PRG di Foggia</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>54.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>54.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>23/01/2014</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>15/10/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/12/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/01/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>60.399.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>673.134,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>50.035.490,65</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.527.161,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9.691.375,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>334.659,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13.903.297,40</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.815.119,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>26,62%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>11,39%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="850"><Numero CUP>J71H92000000AC7</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Raddoppio tratto a nord di Ortona</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Raddoppio tratto a nord di Ortona</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.382077,42.100299]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.732.274,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.732.274,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>29/04/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/12/2009</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>23/03/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.932.274,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>445.538,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.371.574,83</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>462.243,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.115.160,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>335.035,38</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>37.878,44</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21.285.239,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.246.536,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>87,53%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="851"><Numero CUP>J71H92000020008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA OSPEDALETTI - S. LORENZO ANDORA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA OSPEDALETTI - S. LORENZO ANDORA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661, 44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>549.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>549.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/03/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>689.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.986.799,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>513.620.030,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.403.709,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>166.393.170,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>45.908.883,34</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>41.224.862,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.415,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>670.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>670.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="852"><Numero CUP>J71H92000020011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ALESSANDRIA PIACENZA*TERRITORIO REGIONALE*QUADRUPLICAMENTO LINEA TORTONA VOGHERA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ALESSANDRIA PIACENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO LINEA TORTONA VOGHERA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.663258, 44.828511], [9.036912, 45.108758]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>600.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>9.678.943,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>474.268.214,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>17.000,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.052.841,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>2.550.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.806.558,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.356.558,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="853"><Numero CUP>J71H92000020AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - OSPEDALETTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - OSPEDALETTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>IMPERIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.807424,43.946408]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>87.840.043,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>87.840.043,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>27/09/2001</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/09/2001</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/09/2001</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>87.840.042,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.469.085,69</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>74.456.702,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>808.522,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.914.254,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>556.905,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.150.150,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76.734.310,54</Importo SAL><Importo Pagamenti>74.944.382,97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,54%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="854"><Numero CUP>J71H92000020AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - ANDORA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - ANDORA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>IMPERIA,SAVONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.807424,43.946408]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>582.159.957,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>582.159.957,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/03/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/07/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>11/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>602.159.957,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.517.713,43</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>439.163.327,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.595.187,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>154.478.916,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>45.351.978,33</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>40.074.711,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>3.415,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>428.692.189,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>458.322.047,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,21%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,97%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="855"><Numero CUP>J71H92000030008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>46</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.619494, 40.984473]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>419.013.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>419.013.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/05/2002</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>478.581.229,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.511.378,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>294.227.662,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.240.209,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>178.842.187,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>98.495.160,52</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>25.731.147,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>272.847,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>198.879.441,69</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>279.701.787,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>478.581.229,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="856"><Numero CUP>J71H92000030AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SUI RADDOPPI DELLE TRATTE BITETTO - ACQUAVIVA DELLE FONTI, GIOIA DEL COLLE - CASTELLANETA E PALAGIANELLO - TARANTO; RADDOPPIO DELLA TRATTA CASTELLANETA-PALAGIANELLO E REALIZZAZIONE BRETELLA MERCI TRA BELLAVISTA E CAGIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>259.294.634,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>259.294.634,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/05/2002</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/01/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/01/2011</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/01/2011</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>20/12/2010</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/01/2011</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/12/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>259.315.861,28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.271.962,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>177.464.762,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.982.904,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78.579.136,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>40.751.877,82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.125.342,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>262.604,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>176.811.986,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>187.053.380,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="857"><Numero CUP>J71H92000030AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>219.265.367,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>219.265.367,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>15/12/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/01/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219.265.367,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.239.415,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>116.762.900,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.257.304,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100.263.051,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>57.743.282,70</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>14.605.804,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.243,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>108.996.706,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>168.659.093,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="858"><Numero CUP>J71H92000030AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/05/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>219.265.367,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>219.265.367,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>15/12/2011</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/01/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219.265.367,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.239.415,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>116.762.900,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.257.304,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100.263.051,90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>57.743.282,70</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>14.605.804,43</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.243,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>108.996.706,36</Importo SAL><Importo Pagamenti>168.659.093,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="859"><Numero CUP>J71H98000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE NODO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE NODO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>BARI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.845309, 41.102822]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>144.607.932,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>144.607.932,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>159.609.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.823.277,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>103.804.928,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.942.512,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>53.981.794,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18.662.729,41</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.262.303,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>344.916,86</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>29.999.999,51</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>129.610.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>159.609.999,51</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="860"><Numero CUP>J71H98000000AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>116.490.854,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>116.490.854,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/02/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/02/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/02/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>24/11/2008</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/02/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/11/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>116.490.853,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.461.101,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>79.090.648,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.882.360,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35.939.104,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18.662.729,41</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.754.632,91</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>321.436,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76.552.928,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>73.134.079,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="861"><Numero CUP>J71H98000000AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>116.490.854,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>116.490.854,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/02/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/02/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>12/02/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>24/11/2008</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>12/02/2010</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/11/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>116.490.853,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.461.101,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>79.090.648,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.882.360,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35.939.104,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18.662.729,41</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.754.632,91</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>321.436,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76.552.928,85</Importo SAL><Importo Pagamenti>73.134.079,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,50%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="862"><Numero CUP>J71H98000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.119.146,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.119.146,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>07/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>33.119.145,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>362.176,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.714.279,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.060.152,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.042.689,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>703.749,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>23.480,02</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.671.185,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.383.698,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>44,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="863"><Numero CUP>J71H98000000AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.119.146,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.119.146,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/11/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>07/06/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>33.119.145,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>362.176,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24.714.279,51</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.060.152,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.042.689,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>703.749,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>23.480,02</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.671.185,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.383.698,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>90,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>44,12%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="864"><Numero CUP>J71J04000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/11/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA GENOVA VENTIMIGLIA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA ANDORA-FINALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA GENOVA VENTIMIGLIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA ANDORA-FINALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>91</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661, 44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.540.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.540.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.540.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>23.635.735,24</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.158.151.026,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>69.553,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>358.313.237,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>139.014.432,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>994,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>103.911.942,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="865"><Numero CUP>J74C14000020002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE DI FIUMETORTO: NUOVO APPARATO CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>STAZIONE DI FIUMETORTO: NUOVO APPARATO CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TERMINI IMERESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.739722, 37.960026]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41947</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>25/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/06/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>25/06/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/06/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>18/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>41.522,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.510.319,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>295.933,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>448.157,58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.377,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.654.152,57</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.766.296,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>96,01%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="866"><Numero CUP>J74F13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/02/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA CHIASSO - MONZA*TERRITORIO REGIONALE*RINNOVO DEGLI APPARATI DI STAZIONE E DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CHIASSO - MONZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RINNOVO DEGLI APPARATI DI STAZIONE E DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO,MILANO,MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598, 45.929114], [9.122951, 45.461532], [9.270427, 45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>48.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42409</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>20/12/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>10/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>67.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>874.716,07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>54.402.760,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.473.900,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12.722.523,45</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>77.839,51</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.093.150,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>10.801,79</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>14.308.600,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>53.691.400,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>68.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>36.173.904,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>21.960.204,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>62,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,22%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="867"><Numero CUP>J77B14000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*OPERE DI DIFESA DELLA SEDE DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI DIFESA DELLA SEDE DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.740.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.740.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.340.159,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>165.760,82</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.122.280,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>863.084,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.052.118,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>841,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.340.160,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.340.160,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="868"><Numero CUP>J77B14000350001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.122.027,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.122.027,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.081.201,88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>232.922,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.139.428,09</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.314.471,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.708.851,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>51.205,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.081.201,91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.081.201,91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="869"><Numero CUP>J77B14000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229.976,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.969,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>194.529,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>26.448,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.477,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>529,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>229.976,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>229.976,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>213.069,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>186.498,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,50%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="870"><Numero CUP>J77B14000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/08/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/08/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/08/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229.976,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.969,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>194.529,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>26.448,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31.477,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>529,76</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>229.976,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>229.976,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>213.069,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>186.498,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>94,50%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="871"><Numero CUP>J77B14000370001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.250.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.250.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.349.867,36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>985,11</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>838.912,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>474.787,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>509.970,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.349.867,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.349.867,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="872"><Numero CUP>J77B14000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>299.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.892,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>239.742,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>49.209,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55.364,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>278,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>291.426,21</Importo SAL><Importo Pagamenti>214.889,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,08%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="873"><Numero CUP>J77B14000380001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>299.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.892,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>239.742,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>49.209,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55.364,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>278,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>291.426,21</Importo SAL><Importo Pagamenti>214.889,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,08%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="874"><Numero CUP>J77E13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>955.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>955.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>954.997,44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.101,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>592.897,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>342.271,19</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>360.997,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>954.997,47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>954.997,47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="875"><Numero CUP>J77F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.255.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.255.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.254.993,50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.487,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>729.830,83</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>498.146,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>522.675,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.254.993,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.254.993,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="876"><Numero CUP>J77F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>260.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>260.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>483.901,22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.057,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>394.815,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>37.340,33</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81.027,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>483.901,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>483.901,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="877"><Numero CUP>J77F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.570.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.570.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.293.639,29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>182.205,49</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.489.665,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.215.935,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.621.768,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>165.052,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.293.639,31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.293.639,31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="878"><Numero CUP>J77G05000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/10/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIV ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIV ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/04/2012</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>31/12/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/04/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>177.050,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.048.120,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>513.180,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.274.829,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>555.762,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.736.423,42</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.483.084,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="879"><Numero CUP>J77I04000000009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO APICE-ORSARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO APICE-ORSARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.210.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.210.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.314.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>40.403.000,29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.979.747.014,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>18.413.801,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>294.849.984,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>26.573.386,60</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>38.865.612,03</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>923.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>923.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="880"><Numero CUP>J77I07000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI -TARANTO*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI -TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [17.201666, 40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.041.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.041.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>30/11/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.040.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>366.461,74</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>25.202.788,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>795.576,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.471.749,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>461.206,84</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.014,20</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>27.452.746,73</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.588.253,27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.041.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>26.146.108,41</Importo SAL><Importo Pagamenti>18.645.028,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>71,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="881"><Numero CUP>J77I07000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMA COMANDO / CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO / CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.33074, 38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>38.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>38.499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>671.876,10</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32.929.578,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>823.117,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.898.545,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>346.473,97</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>358.795,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>25.685.238,76</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.814.694,25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>38.499.933,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="882"><Numero CUP>J77I07000030AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, PRIMA FASE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, PRIMA FASE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>36.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/11/2004</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/09/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>04/10/2010</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2004</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>36.499.354,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>636.860,33</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.206.156,41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>628.972,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.656.337,67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>337.568,41</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>358.795,48</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.329.511,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>26.939.754,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>86,29%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>82,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="883"><Numero CUP>J77I07000030AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE TERMINI IMERESE: PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO E REALIZZAZIONE OPERE DI PIAZZALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>STAZIONE TERMINI IMERESE: PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO E REALIZZAZIONE OPERE DI PIAZZALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TERMINI IMERESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.739722,37.960026]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/01/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/05/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/05/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/05/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/06/2012</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/05/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/06/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.000.645,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.015,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.723.422,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>194.145,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>242.207,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.905,55</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.952.485,62</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.651.980,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="884"><Numero CUP>J77I10000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>08/05/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*ADEGUAMENTO AGLI STANDARD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AGLI STANDARD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034, 45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.439.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.439.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/07/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.429.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>173.443,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.212.075,16</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>352.032,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.044.481,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>130.593,46</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>174.475,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.430.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.430.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="885"><Numero CUP>J77I10000290AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*Adeguamento del passante interno - prima fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento del passante interno - prima fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.774.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.774.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/07/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/09/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/09/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.774.417,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>54.597,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.084.277,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>146.146,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>635.543,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>50.377,19</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>174.475,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.152.495,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.265.990,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,37%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="886"><Numero CUP>J77I10000290AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*Adeguamento del passante interno - prima fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento del passante interno - prima fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.774.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.774.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/07/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/12/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>10/09/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/09/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.774.417,69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>54.597,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.084.277,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>146.146,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>635.543,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>50.377,19</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>174.475,34</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.152.495,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.265.990,29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,37%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="887"><Numero CUP>J77I10000290AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>16/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*Adeguamento passante interno: 2 Fase e attrezzaggio tecnologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Adeguamento passante interno: 2 Fase e attrezzaggio tecnologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.656.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.656.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.655.582,26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>118.846,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.127.798,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>205.886,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>408.938,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>80.216,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.323.811,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.901.630,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>82,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="888"><Numero CUP>J77I11000000009</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/02/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI DI RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE NELL'AMBITO DEL NODO DI ROMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE NELL'AMBITO DEL NODO DI ROMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698, 41.428806], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>176.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>176.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>41647</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>16/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/11/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>11/12/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/09/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.436.339,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>195.726.441,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.630.067,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35.837.218,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>596.680,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>917.962,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>235.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>235.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>164.995.097,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>93.823.070,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>79,44%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>46,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="889"><Numero CUP>J77I12000010008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/02/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE-APRILIA-NETTUNO*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO CAMPOLEONE -APRILIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE-APRILIA-NETTUNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CAMPOLEONE -APRILIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698, 41.428806], [12.571585, 41.92308]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>33.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>73.699.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.373.264,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>67.289.942,87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>166.971,83</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.036.792,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2.445.685,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>20.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>40.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>60.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="890"><Numero CUP>J77I12000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>340.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>340.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>608.077,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.387,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>508.964,05</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>22.038,61</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>88.726,13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.608,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>608.077,24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>608.077,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="891"><Numero CUP>J77I12000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>764.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.145,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>546.153,43</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>116.072,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>207.700,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>69.766,46</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.820,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>765.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>765.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="892"><Numero CUP>J77I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO PROVINCIALE*INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034, 45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.257,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>753.429,91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>102.448,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>131.312,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.215,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>871.086,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>776.087,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="893"><Numero CUP>J77I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO PROVINCIALE*INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034, 45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.257,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>753.429,91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>102.448,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>131.312,64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.215,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>871.086,49</Importo SAL><Importo Pagamenti>776.087,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,51%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="894"><Numero CUP>J77I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>320.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>320.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>490.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.389,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>411.104,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>21.215,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>70.505,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.700,57</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>490.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>490.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="895"><Numero CUP>J77I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>633.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>633.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.280,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>503.739,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>95.236,84</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>118.980,25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.282,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="896"><Numero CUP>J77I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>410.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>409.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.979,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>341.990,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>12.352,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61.029,89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>11.760,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>410.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>410.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="897"><Numero CUP>J77I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.301.984,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.301.984,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/01/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.851.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>82.476,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.735.178,93</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>770.682,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.034.344,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>143.495,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.852.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.852.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.575.975,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.926.015,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="898"><Numero CUP>J77I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.301.984,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.301.984,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/01/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>08/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.851.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>82.476,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.735.178,93</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>770.682,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.034.344,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>143.495,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.852.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.852.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5.575.975,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.926.015,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="899"><Numero CUP>J79B12000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI-TARANTO*TERRITORIO REGIONALE*COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI-TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI,TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [17.201666, 40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>31/10/2014</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>30/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>18/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>18/03/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/07/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>04/12/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/07/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>306.957,74</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.115.401,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.024.589,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.577.640,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.985,53</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>26.012,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15.773.810,77</Importo SAL><Importo Pagamenti>13.834.928,25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,76%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,47%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="900"><Numero CUP>J79B12000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA SARDA*TERRITORIO REGIONALE*AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>130.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>130.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>28/09/2015</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.912.389,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>301.359,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>20.785.238,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.648.658,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.825.791,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.531.885,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.912.389,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.912.389,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.732.740,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>800.491,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>41,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="901"><Numero CUP>J79B12000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA SARDA*TERRITORIO REGIONALE*AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781, 40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>130.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>130.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>28/09/2015</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>08/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/07/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>21/01/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.912.389,87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>301.359,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>20.785.238,81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.648.658,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.825.791,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.531.885,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.912.389,89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.912.389,89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.732.740,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>800.491,10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>41,70%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>2,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="902"><Numero CUP>J81H03000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI BOLOGNA*TERRITORIO REGIONALE*ADEGUAMENTI ALLA LINEA STORICA ED AL NODO DI BOLOGNA PER INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTI ALLA LINEA STORICA ED AL NODO DI BOLOGNA PER INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.038156, 44.525654]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>88.501.087,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>88.501.087,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/12/2003</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>139.733.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.183.676,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>114.726.421,60</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.121.903,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22.822.901,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.982.555,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>139.733.000,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>139.733.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>121.964.558,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>115.394.411,27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,13%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="903"><Numero CUP>J81J03000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>09/11/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*EFFICIENTAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>EFFICIENTAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.038156, 44.525654]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>242.736,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12.079.594,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>862.061,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.677.668,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.008.390,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>79.288,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="904"><Numero CUP>J81J03000010AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*Traporto rapido costiero Rimini-Ravenna</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Traporto rapido costiero Rimini-Ravenna</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI-CESENA,RAVENNA,RIMINI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.996435,44.371333],[12.441947,43.931396]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.027.775,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.027.775,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2005</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/05/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/05/2010</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/07/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/12/2005</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.027.775,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>195.490,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.764.556,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>814.016,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.067.728,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.988.390,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.279.233,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.437.436,17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,41%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="905"><Numero CUP>J81J03000010AB1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*Realizzaz.opere sostitutive Rimini-Ravenna</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzaz.opere sostitutive Rimini-Ravenna</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI-CESENA,RAVENNA,RIMINI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.996435,44.371333],[12.441947,43.931396]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.972.224,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.972.224,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.972.224,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>47.245,67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.315.038,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>48.045,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>609.940,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>20.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>79.288,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="906"><Numero CUP>J84B13000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI RM*TERRITORIO COMUNALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI RM</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>03/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>03/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/07/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>190.430,96</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.331.147,09</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>278.359,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>478.421,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>4.226,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.681.388,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.396.468,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,75%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="907"><Numero CUP>J84F05000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE POTENZA - METAPONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE POTENZA - METAPONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>439.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>439.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>645.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>12.550.334,25</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>614.966.378,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18.483.287,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.329.187,13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.329.187,13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="908"><Numero CUP>J84H14001280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL CORRIDOIO SCANDINAVIA-MEDITERRANEO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO MODULO LINEA E SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL CORRIDOIO SCANDINAVIA-MEDITERRANEO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO MODULO LINEA E SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>29/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>01/06/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.949.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>452.695,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.927.212,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.537.535,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.570.092,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>182.470,82</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>96.848,29</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>35.950.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>35.950.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.782.751,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.620.257,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>75,80%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="909"><Numero CUP>J84H14001290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/08/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>29/07/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/12/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.129.678,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>63.375.560,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.571.022,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.494.760,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>171.770,46</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>351.975,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>70.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>67.808.743,29</Importo SAL><Importo Pagamenti>55.524.555,35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,09%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="910"><Numero CUP>J84H14001300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/02/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69.999.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.059.936,03</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>64.227.991,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.997.820,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.712.072,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>79.791,05</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>41.619,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>528,18</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>70.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>68.171.614,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>35.816.686,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>54,76%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="911"><Numero CUP>J84H14001310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>79.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>04/12/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>78.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.124.526,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>68.878.086,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.567.950,62</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.997.387,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>96.998,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.701.065,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7.354.294,19</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>71.645.705,81</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>79.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>73.493.229,79</Importo SAL><Importo Pagamenti>51.949.467,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="912"><Numero CUP>J84H14001310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>79.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/05/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>04/12/2014</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/05/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>78.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.124.526,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>68.878.086,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.567.950,62</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.997.387,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>96.998,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.701.065,59</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7.354.294,19</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>71.645.705,81</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>79.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>73.493.229,79</Importo SAL><Importo Pagamenti>51.949.467,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,11%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="913"><Numero CUP>J84H14001330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>terminale intermodale di Milano Smistamento*TERRITORIO REGIONALE*attrezzaggio tecnologico e altri interventi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>terminale intermodale di Milano Smistamento</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>attrezzaggio tecnologico e altri interventi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989, 45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>306.270,40</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.107.504,16</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.279.571,73</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.686.225,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>481.998,84</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>104.301,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="914"><Numero CUP>J84H15001310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/08/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLA TRATTA VALLE AURELIA  VIGNA CLARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA TRATTA VALLE AURELIA  VIGNA CLARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>70.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>15/07/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/07/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55.000.014,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>797.746,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.338.802,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.822.778,56</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.863.464,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.005.289,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.135.205,44</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>46.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>46.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.934.773,06</Importo SAL><Importo Pagamenti>33.360.600,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>74,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>66,35%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="915"><Numero CUP>J87B14000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>170.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>170.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>169.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.057,62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>149.823,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.688,25</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.118,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>99,09</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>170.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>170.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="916"><Numero CUP>J87B14000240005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.995,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.371.781,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>70.811,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100.223,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.470.588,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.398.039,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="917"><Numero CUP>J87B14000240005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.995,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.371.781,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>70.811,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100.223,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.470.588,20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.398.039,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="918"><Numero CUP>J87B14000390001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>79.280,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.884.741,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>55.587,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.977,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.019.545,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.958.947,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="919"><Numero CUP>J87B14000390001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/10/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.099.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>79.280,44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.884.741,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>55.587,06</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.977,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.019.545,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.958.947,54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="920"><Numero CUP>J87B14000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bologna*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bologna</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.850.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>62.918,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.082.995,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>168.220,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>705.086,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>461.196,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.851.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.851.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.294.402,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.586.368,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="921"><Numero CUP>J87B14000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bologna*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bologna</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>10/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>24/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.850.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>62.918,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.082.995,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>168.220,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>705.086,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>461.196,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.851.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.851.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.294.402,76</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.586.368,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="922"><Numero CUP>J87B14000410001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Ancona*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Ancona</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.580.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.580.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>05/08/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>13/07/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/07/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.570.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>124.983,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.124.210,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>187.159,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>321.805,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3.236,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.517,59</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>47,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.571.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.571.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.434.432,43</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.507.337,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="923"><Numero CUP>J87B14000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Firenze*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Firenze</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.790.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.790.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.789.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>93.294,70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.571.440,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>30.436,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>125.264,58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>208,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>712,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.790.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.790.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="924"><Numero CUP>J87B14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bari*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bari</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.646.499,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>222.022,11</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.879.083,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>314.694,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>545.394,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.941,69</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.646.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.646.500,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.380.487,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.084.337,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,66%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="925"><Numero CUP>J87B14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bari*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bari</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/11/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/11/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.646.499,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>222.022,11</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.879.083,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>314.694,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>545.394,03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.941,69</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.646.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.646.500,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.380.487,23</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.084.337,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,66%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="926"><Numero CUP>J87B14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Ancona*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Ancona</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.054,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>737.690,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>31.382,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47.254,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>185,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="927"><Numero CUP>J87B14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Firenze*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Firenze</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.150.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.150.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.149.046,13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.366,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.095.982,22</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.166,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>30.696,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.149.046,16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.149.046,16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="928"><Numero CUP>J87B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.768,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>429.651,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>50.975,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61.580,22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>813,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="929"><Numero CUP>J87B14000640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.923.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.923.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47.356.935,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>708.749,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>42.247.019,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.409.826,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.401.166,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>57.070,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>998.696,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>13.315,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>47.356.935,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47.356.935,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.251.764,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>32.997.971,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="930"><Numero CUP>J87B14000640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.923.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.923.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47.356.935,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>708.749,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>42.247.019,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.409.826,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.401.166,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>57.070,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>998.696,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>13.315,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>47.356.935,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47.356.935,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.251.764,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>32.997.971,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="931"><Numero CUP>J87B14000640001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.923.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.923.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>13/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47.356.935,65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>708.749,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>42.247.019,72</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.409.826,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.401.166,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>57.070,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>998.696,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>13.315,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>47.356.935,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47.356.935,67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45.251.764,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>32.997.971,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>74,95%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="932"><Numero CUP>J87B14000650001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.083.990,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.083.990,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>08/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>08/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35.580.008,21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>581.959,27</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31.972.061,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.165.788,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.025.987,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>21.371,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>16,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>35.580.008,24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>35.580.008,24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>34.743.332,55</Importo SAL><Importo Pagamenti>27.325.482,62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,88%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="933"><Numero CUP>J87B14000660001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38.438.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>38.438.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/05/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58.968.415,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>941.340,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>53.351.243,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.061.257,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.675.830,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.182.143,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.252,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>58.968.415,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>58.968.415,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>56.283.527,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>48.106.217,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="934"><Numero CUP>J87B14000660001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38.438.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>38.438.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/03/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>02/06/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/06/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/05/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58.968.415,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>941.340,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>53.351.243,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.061.257,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.675.830,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.182.143,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.252,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>58.968.415,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>58.968.415,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>56.283.527,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>48.106.217,70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,86%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="935"><Numero CUP>J87B14000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.010.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.010.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>133.895.540,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.115.177,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>125.343.690,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.190.907,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.436.672,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>224.291,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>56.382,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>133.895.540,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>133.895.540,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>130.431.790,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>101.824.237,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="936"><Numero CUP>J87B14000670001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.010.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.010.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/04/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>133.895.540,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.115.177,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>125.343.690,74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.190.907,39</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.436.672,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>224.291,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>56.382,54</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>133.895.540,78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>133.895.540,78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>130.431.790,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>101.824.237,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,79%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>79,71%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="937"><Numero CUP>J87B14000680001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.723.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.723.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.722.901,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.402,82</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.538.738,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.978,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>152.760,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.722.901,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.722.901,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.689.119,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.325.739,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="938"><Numero CUP>J87B14000680001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.723.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.723.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/04/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.722.901,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.402,82</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.538.738,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.978,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>152.760,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.722.901,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.722.901,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.689.119,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.325.739,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="939"><Numero CUP>J87B14000680001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.723.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.723.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/04/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.722.901,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.402,82</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.538.738,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>118.978,32</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>152.760,68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.722.901,97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.722.901,97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.689.119,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.325.739,93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,43%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="940"><Numero CUP>J87B14000690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.671.673,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.134,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.525.600,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>84.601,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>114.937,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.671.673,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.671.673,32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.641.337,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.556.735,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="941"><Numero CUP>J87B14000690001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.671.673,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.134,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.525.600,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>84.601,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>114.937,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.671.673,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.671.673,32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.641.337,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.556.735,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="942"><Numero CUP>J87B14000700001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>445.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>445.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>444.908,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.663,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>424.497,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.024,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.747,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>444.908,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>444.908,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>436.185,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>433.160,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="943"><Numero CUP>J87B14000700001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>445.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>445.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>444.908,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.663,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>424.497,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.024,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.747,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>444.908,74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>444.908,74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>436.185,03</Importo SAL><Importo Pagamenti>433.160,92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="944"><Numero CUP>J87B14000710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.220.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.220.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.216.320,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>76.674,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.899.163,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>158.135,01</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>240.483,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>699,96</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.216.320,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.216.320,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.133.971,63</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.825.189,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="945"><Numero CUP>J87B14000710001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.220.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.220.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.216.320,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>76.674,13</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.899.163,13</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>158.135,01</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>240.483,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>699,96</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.216.320,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.216.320,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.133.971,63</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.825.189,21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="946"><Numero CUP>J87B14000720001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>650.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>650.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.839,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>825.121,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.407,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>58.038,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.070,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>869.105,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>691.765,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="947"><Numero CUP>J87B14000720001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>650.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>650.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/06/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.839,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>825.121,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>27.407,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>58.038,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>13.070,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>869.105,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>691.765,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="948"><Numero CUP>J87B14000730001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.099.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.743,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.016.437,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>41.135,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>62.819,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>254,90</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.077.509,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.032.035,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="949"><Numero CUP>J87B14000730001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>15/09/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/02/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/02/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/02/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.099.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.743,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.016.437,12</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>41.135,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>62.819,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>254,90</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>21,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.100.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.100.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.077.509,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.032.035,73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="950"><Numero CUP>J87B14000740001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.822.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.822.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/04/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/01/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.222.499,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>231.367,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.564.766,83</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>161.754,51</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>426.365,28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>24.659,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.222.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.222.500,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.925.839,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>11.542.295,08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,73%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="951"><Numero CUP>J87B14000750001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.444.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.444.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12.062.163,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.101,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.301.794,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.511.023,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.746.268,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>225,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12.062.163,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12.062.163,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="952"><Numero CUP>J87B14000760001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.165.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.165.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.840.981,70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.735,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.764.708,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.880.248,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.071.536,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.840.981,72</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.840.981,72</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.649.463,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>453.618,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>12,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="953"><Numero CUP>J87B14000760001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.165.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.165.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.840.981,70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.735,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.764.708,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.880.248,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.071.536,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.840.981,72</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.840.981,72</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.649.463,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>453.618,79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>12,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="954"><Numero CUP>J87B14000770001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>23.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>31.890.408,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>26.936,06</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.003.256,63</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.236.292,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13.860.215,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>31.890.408,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>31.890.408,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="955"><Numero CUP>J87B14000780001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.499.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.123,03</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.121.178,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.040.058,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.367.698,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>931.911,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="956"><Numero CUP>J87B14000790001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.830.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.830.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.558.798,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>185.355,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.463.753,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>446.105,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>909.688,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>238.013,36</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.558.798,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.558.798,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.036.610,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.549.811,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="957"><Numero CUP>J87B14000790001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.830.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.830.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>30/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>28/02/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>28/02/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/02/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.558.798,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>185.355,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.463.753,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>446.105,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>909.688,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>238.013,36</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.558.798,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.558.798,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.036.610,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.549.811,71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,42%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,59%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="958"><Numero CUP>J87B14000800001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.188.439,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.412,35</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.545.352,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.432.299,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.627.674,19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.188.439,01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.188.439,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="959"><Numero CUP>J87B14000810001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>446.091,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.458,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>414.481,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>14.440,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.151,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>446.091,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>446.091,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="960"><Numero CUP>J87B14000820001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/07/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/07/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.876,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>189.924,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.199,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.278,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>193.712,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>359.600,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>183,40%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="961"><Numero CUP>J87B14000820001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/07/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/10/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.876,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>189.924,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.199,98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.278,42</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>193.712,25</Importo SAL><Importo Pagamenti>359.600,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>183,40%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="962"><Numero CUP>J87B14000830001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>490.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>490.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>589.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.870,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>532.674,73</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>34.615,26</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46.454,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>590.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>590.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>573.677,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>540.191,09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,22%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="963"><Numero CUP>J87B14000830001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>490.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>490.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>20/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>589.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.870,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>532.674,73</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>34.615,26</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46.454,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>590.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>590.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>573.677,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>540.191,09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,22%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="964"><Numero CUP>J87B14000840001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/04/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.100.000,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>39.527,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.936.833,90</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>82.462,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>123.639,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.100.000,17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.100.000,17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.057.956,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.973.324,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="965"><Numero CUP>J87B14000840001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/04/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.100.000,16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>39.527,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.936.833,90</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>82.462,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>123.639,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.100.000,17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.100.000,17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.057.956,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.973.324,75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="966"><Numero CUP>J87B15000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/07/2015</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41.368.628,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>41.368.628,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>23/06/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41.368.628,38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>364.366,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.283.399,38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.169.202,34</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.720.862,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>14.658.770,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>83.374,52</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.368.628,39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.368.628,39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25.804.892,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>18.294.296,65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>47,65%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="967"><Numero CUP>J87E13000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>11/11/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI AREE FERROVIARIE DI PORTONACCIO*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI PER ADEGUAMENTI A OBBLIGHI DI LEGGE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI AREE FERROVIARIE DI PORTONACCIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER ADEGUAMENTI A OBBLIGHI DI LEGGE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973, 41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>354.974,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.074,55</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>346.653,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>512,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.246,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>354.974,61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>354.974,61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="968"><Numero CUP>J87E13000610001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/12/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>192.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>192.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>191.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.599,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>176.399,98</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12.000,02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.275,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.079,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>192.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>192.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="969"><Numero CUP>J87F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.195.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.195.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/08/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.190.353,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>270.424,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.542.024,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.204.400,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.377.904,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>799.035,59</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.190.353,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.190.353,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.016.849,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.251.203,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="970"><Numero CUP>J87F14000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.195.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.195.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>25/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>28/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.190.353,37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>270.424,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.542.024,39</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.204.400,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.377.904,70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>799.035,59</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.190.353,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.190.353,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17.016.849,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>14.251.203,32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>85,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="971"><Numero CUP>J87F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.765.600,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.765.600,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2010</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.689.891,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>187.748,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.292.847,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>446.004,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.209.295,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>553.847,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.689.892,02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.689.892,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.926.600,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.843.147,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="972"><Numero CUP>J87F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.765.600,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.765.600,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/05/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>09/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>09/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.689.891,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>187.748,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.292.847,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>446.004,46</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.209.295,46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>553.847,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.689.892,02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.689.892,02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.926.600,98</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.843.147,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="973"><Numero CUP>J87F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.496.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.496.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.485.163,52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.363,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.142.138,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.211.392,30</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.327.661,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.485.163,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.485.163,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="974"><Numero CUP>J87F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.994.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.994.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.994.000,15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>548.669,08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.248.885,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.445.331,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.994.000,46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.994.000,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="975"><Numero CUP>J87F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.165.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.165.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.206.096,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.133,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.929.468,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.073.270,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.273.494,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.206.096,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.206.096,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.004.014,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>340.439,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>6,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="976"><Numero CUP>J87F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.165.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.165.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.206.096,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.133,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.929.468,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.073.270,54</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.273.494,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.206.096,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.206.096,44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.004.014,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>340.439,53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>6,90%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="977"><Numero CUP>J87F14000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.673.200,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.673.200,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.818.265,47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>30.895,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.973.036,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.406.807,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.814.334,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.818.265,50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.818.265,50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="978"><Numero CUP>J87F14000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18.316.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>18.316.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18.316.000,01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.882,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.316.841,78</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.008.884,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.982.275,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>604.528,04</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.316.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18.316.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="979"><Numero CUP>J87F14000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.983.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.983.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.982.459,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.813,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.803.875,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>102.898,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141.770,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.982.459,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.982.459,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.943.587,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.056.567,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>57,40%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="980"><Numero CUP>J87F14000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.983.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.983.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>03/03/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>12/09/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.982.459,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.813,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.803.875,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>102.898,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141.770,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.982.459,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.982.459,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.943.587,78</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.056.567,24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>57,40%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="981"><Numero CUP>J87F14000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.250.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.250.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/11/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>22/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.249.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.919,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.025.501,89</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>113.495,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>203.579,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.929,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>64.944,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.250.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.250.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.147.096,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>769.743,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>69,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="982"><Numero CUP>J87F14000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.250.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.250.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/11/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>22/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.249.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.919,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.025.501,89</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>113.495,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>203.579,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.929,75</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>64.944,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.250.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.250.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.147.096,02</Importo SAL><Importo Pagamenti>769.743,96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>69,14%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="983"><Numero CUP>J87F14000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.099.627,32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>41.108,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.014.333,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.015,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44.185,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.099.627,34</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.099.627,34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.058.458,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.055.556,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="984"><Numero CUP>J87F14000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.099.627,32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>41.108,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.014.333,33</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.015,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44.185,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.099.627,34</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.099.627,34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.058.458,17</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.055.556,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="985"><Numero CUP>J87F14000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.091.196,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.091.196,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/12/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>791.191,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.053,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>737.702,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>22.928,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>38.436,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>791.199,98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>791.199,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>660.690,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>635.669,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>85,18%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="986"><Numero CUP>J87F14000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.013.545,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.735,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.791.194,43</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>147.134,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>186.615,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.013.545,96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.013.545,96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.974.064,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.766.305,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="987"><Numero CUP>J87F14000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>22/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.013.545,95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.735,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.791.194,43</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>147.134,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>186.615,62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.013.545,96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.013.545,96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.974.064,53</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.766.305,59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>96,68%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="988"><Numero CUP>J87F14000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/08/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>895.939,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.894,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>827.847,75</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>29.678,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>51.197,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.951,11</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>895.939,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>895.939,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>874.421,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>844.274,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="989"><Numero CUP>J87F14000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/08/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>26/02/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>24/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>895.939,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.894,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>827.847,75</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>29.678,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>51.197,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>3.951,11</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>895.939,75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>895.939,75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>874.421,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>844.274,94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,48%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="990"><Numero CUP>J87F14000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>27.511.500,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>27.511.500,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/07/2008</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>02/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>02/05/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/07/2008</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/07/2008</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2016</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.011.544,43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>213.343,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11.638.393,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>742.727,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.159.808,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>28.378,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.334,43</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.011.500,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.011.500,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19.017.437,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.998.399,14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>150,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,57%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="991"><Numero CUP>J87F14000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.640.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.640.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/02/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.637.826,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>26.439,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.318.691,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>60.675,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>292.695,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>199.885,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>559,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.637.826,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.637.826,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.405.805,68</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.528.699,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="992"><Numero CUP>J87F14000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.640.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.640.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/02/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/07/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.637.826,20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>26.439,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.318.691,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>60.675,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>292.695,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>199.885,66</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>559,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.637.826,23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.637.826,23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.405.805,68</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.528.699,15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="993"><Numero CUP>J87F14000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>39.050.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>39.050.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41.095.982,51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>606.320,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.221.580,06</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.815.225,33</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.268.082,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.589.162,17</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.977,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41.095.982,53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41.095.982,53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.625.853,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>32.023.110,02</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>83,34%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="994"><Numero CUP>J87F14000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/09/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.343.444,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.864,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.192.690,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>66.171,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>127.889,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>35.363,91</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.343.444,09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.343.444,09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.281.738,10</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.175.956,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="995"><Numero CUP>J87F14000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO,EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,MARCHE,MOLISE,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807, 42.227361], [11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [13.137767, 43.348067], [14.595315, 41.684185], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/09/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>19/09/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/09/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/09/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.343.444,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>22.864,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.192.690,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>66.171,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>127.889,10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>35.363,91</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.343.444,09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.343.444,09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.281.738,10</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.175.956,39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,01%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="996"><Numero CUP>J87F14000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>399.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.428,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>364.013,19</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>20.713,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>28.557,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>391.498,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>370.829,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="997"><Numero CUP>J87F14000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>11/05/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>21/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/07/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>399.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.428,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>364.013,19</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>20.713,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>28.557,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>391.498,64</Importo SAL><Importo Pagamenti>370.829,63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,83%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,83%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="998"><Numero CUP>J87F14000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.601.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.601.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>42.561.750,05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>646.964,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>38.382.163,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.663.582,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.532.621,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.500,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>721.807,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.979,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>42.561.750,09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>42.561.750,09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>40.584.682,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>31.917.514,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="999"><Numero CUP>J87F14000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.601.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.601.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>17/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>42.561.750,05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>646.964,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>38.382.163,47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.663.582,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.532.621,60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20.500,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>721.807,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.979,04</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>42.561.750,09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>42.561.750,09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>40.584.682,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>31.917.514,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,72%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,24%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1000"><Numero CUP>J87F14000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>01/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>01/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.140,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.363.572,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>65.954,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>109.287,44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.917,31</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.011,46</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.448.155,94</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.371.385,67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1001"><Numero CUP>J87I07000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/01/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MODANE-TORINO, BRENNNERO-VERONA-BOLOGNA, DOMODOSSOLA-MILANO, MILANO-CHIASSO E TRIESTE-UDINE-TARVISIO*COMP. DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA*SCMT ADEGUAMENTO A ERTMS LINEE CONFINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MODANE-TORINO, BRENNNERO-VERONA-BOLOGNA, DOMODOSSOLA-MILANO, MILANO-CHIASSO E TRIESTE-UDINE-TARVISIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>COMP. DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SCMT ADEGUAMENTO A ERTMS LINEE CONFINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.190.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>449.095,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22.138.293,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.438.198,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.603.611,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>162.989,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3.841.434,35</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.349.565,63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.190.999,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1002"><Numero CUP>J87I09000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/01/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE: MODANE-TORINO, TORINO-MILANO, MILANO-VERONA-VENEZIA, VENEZIA-TRIESTE-VILLA OPICINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA COMPARTO DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO DELL'INTEROPERABILIT FERROVIARIA E L'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE L'ERTMS, CHE  UN SISTEMA COMUNE DI SEGNALAMENTO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>115.999.999,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.091.874,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>103.466.013,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.693.815,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.442.112,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>57.227,84</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>76.488,30</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>54.905.683,60</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>61.094.316,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>115.999.999,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.707.162,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.743.075,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>11,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>7,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1003"><Numero CUP>J87I09000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/01/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE: MODANE-TORINO, TORINO-MILANO, MILANO-VERONA-VENEZIA, VENEZIA-TRIESTE-VILLA OPICINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA COMPARTO DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SVILUPPO DELL'INTEROPERABILIT FERROVIARIA E L'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE L'ERTMS, CHE  UN SISTEMA COMUNE DI SEGNALAMENTO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA,LOMBARDIA,PIEMONTE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545, 46.151545], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>13/11/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>13/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>115.999.999,93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.091.874,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>103.466.013,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.693.815,15</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10.442.112,14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>57.227,84</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>76.488,30</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>54.905.683,60</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>61.094.316,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>115.999.999,98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12.707.162,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>7.743.075,88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>11,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>7,33%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1004"><Numero CUP>J87I10000920001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/03/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LIGURIA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia>ALESSANDRIA,GENOVA,NOVARA,PIACENZA,VERBANO-CUSIO-OSSOLA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.620442, 44.86704], [9.1218, 44.467449], [8.663258, 44.828511], [8.55395, 45.563435], [8.342332, 46.089859]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>43.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>42040</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/02/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>15/06/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>42.823.332,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>41.535.717,08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>322.059,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.287.615,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>795.324,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>20.650.000,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.173.333,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>42.823.333,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>499.037,92</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.311.982,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>1,19%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>3,10%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1005"><Numero CUP>J87I12000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>05/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>67.673.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>67.673.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>71.041.523,63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.127.475,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>64.178.243,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.213.761,30</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.735.804,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.151.428,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>34.435,35</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>71.041.523,65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>71.041.523,65</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1006"><Numero CUP>J87I12000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA</Regione><Provincia>BOLOGNA,CATANZARO,FIRENZE</Provincia><Comune>CATANZARO, BOLOGNA, PONTASSIEVE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438, 38.890248], [11.332781, 44.497588], [11.42548, 43.834056]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.683.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.683.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.954.548,54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.444,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.736.791,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.204,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>182.312,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>128.705,25</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.954.548,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.954.548,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1007"><Numero CUP>J87I12000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.109.923,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>44.652,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.248.291,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>308.847,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>816.979,47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>372.141,80</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.109.923,45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.109.923,45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1008"><Numero CUP>J87I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.752.023,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.752.023,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>09/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.381.990,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>57.940,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.036.496,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>219.950,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>287.553,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>991,73</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>431,66</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.381.990,92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.381.990,92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.312.665,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.240.754,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1009"><Numero CUP>J87I12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.752.023,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.752.023,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>09/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/11/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>26/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>26/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.381.990,89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>57.940,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.036.496,29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>219.950,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>287.553,79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>991,73</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>431,66</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.381.990,92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.381.990,92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3.312.665,86</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.240.754,90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>72,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1010"><Numero CUP>J87I12000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>16/01/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/07/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>17/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>17/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>17/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>729.392,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.824,37</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>468.293,94</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>239.130,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>252.274,52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>729.392,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>729.392,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>654.130,95</Importo SAL><Importo Pagamenti>384.597,52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>91,33%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>80,61%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1011"><Numero CUP>J87I12000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>80.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>80.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.500.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.527,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.375.065,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>68.977,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>98.407,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.501.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.501.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1012"><Numero CUP>J87I12000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>07/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>289.813,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>289.813,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>17/06/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>17/06/2013</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>18/02/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>18/02/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>18/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>789.812,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.607,39</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>715.762,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>42.063,90</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>59.443,07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.895,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>789.813,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>789.813,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>772.279,27</Importo SAL><Importo Pagamenti>730.211,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,98%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1013"><Numero CUP>J87I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>756.710,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>756.710,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>725.234,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.171,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>645.381,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>52.388,40</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66.681,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>74,53</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>725.234,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>725.234,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>707.530,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>647.952,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1014"><Numero CUP>J87I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>756.710,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>756.710,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/07/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/10/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>11/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>11/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>11/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>725.234,19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.171,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>645.381,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>52.388,40</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66.681,75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>74,53</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>725.234,21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>725.234,21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>707.530,15</Importo SAL><Importo Pagamenti>647.952,45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>98,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1015"><Numero CUP>J87I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.605.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.605.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/06/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.444.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.514,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.348.217,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>40.934,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>69.268,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.445.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.445.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.416.073,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.373.768,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1016"><Numero CUP>J87I13000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.605.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.605.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.444.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.514,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.348.217,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>40.934,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>69.268,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.445.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.445.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.416.073,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.373.768,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,86%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1017"><Numero CUP>J87I13000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.147.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.147.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/07/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/07/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/07/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.116.451,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.584,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.008.644,45</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>65.331,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87.222,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.116.451,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.116.451,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.089.494,93</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.029.651,48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,54%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,04%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1018"><Numero CUP>J87I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.550.888,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.550.888,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/01/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.110.075,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>436.579,08</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.257.607,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>921.591,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.415.888,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>364.318,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>508.525,76</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>106.655,52</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27.110.075,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27.110.075,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.247.508,65</Importo SAL><Importo Pagamenti>22.378.853,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>89,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1019"><Numero CUP>J87I13000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35.550.888,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>35.550.888,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>20/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>25/01/2018</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27.110.075,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>436.579,08</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.257.607,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>921.591,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.415.888,87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>364.318,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>508.525,76</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>106.655,52</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27.110.075,52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27.110.075,52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22.247.508,65</Importo SAL><Importo Pagamenti>22.378.853,74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>89,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,70%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1020"><Numero CUP>J87I13000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>850.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>850.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>31/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/01/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/01/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/01/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>549.901,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.678,68</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>278.255,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>14.508,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>265.967,21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>240.735,10</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>549.901,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>549.901,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>298.442,72</Importo SAL><Importo Pagamenti>524.199,40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1021"><Numero CUP>J87I13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>742.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>742.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>05/02/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>774.365,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.513,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>732.994,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.541,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26.857,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134,17</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>774.365,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>774.365,79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>755.435,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>725.618,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1022"><Numero CUP>J87I13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>742.800,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>742.800,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>05/02/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>01/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>774.365,76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.513,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>732.994,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.541,98</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26.857,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>134,17</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>774.365,79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>774.365,79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>755.435,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>725.618,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,51%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>97,05%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1023"><Numero CUP>J87I13000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LAZIO,LIGURIA,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [12.76694, 41.980122], [8.932661, 44.411156], [11.126326, 43.450791], [12.489982, 42.96604]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.807.996,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.807.996,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/12/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/12/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>45.044.580,06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>757.534,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>41.550.977,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.741.968,72</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.736.067,30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16.400,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>88.867,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.228,32</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>45.044.580,08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>45.044.580,08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>43.818.755,74</Importo SAL><Importo Pagamenti>36.503.706,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,47%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,06%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1024"><Numero CUP>J87I13000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle Officine Nazionali</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle Officine Nazionali</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA,EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA</Regione><Provincia>BOLOGNA,CATANZARO,FIRENZE</Provincia><Comune>CATANZARO, BOLOGNA, PONTASSIEVE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438, 38.890248], [11.332781, 44.497588], [11.42548, 43.834056]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.795.885,83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.795.885,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.718.689,99</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.795.885,83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.795.885,83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1025"><Numero CUP>J89B12000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/06/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO-FABRIANOLINEA MILANO-MANTOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RINNOVO ED UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO-FABRIANO LINEA MILANO-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>RINNOVO ED UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,MARCHE,TOSCANA,UMBRIA</Regione><Provincia>ANCONA,AREZZO,BERGAMO,CREMONA,LODI,MANTOVA,PARMA,PAVIA,PERUGIA,PIACENZA,TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.047474, 44.669929], [9.620442, 44.86704], [9.789003, 45.796752], [9.994013, 45.219249], [9.57961, 45.231062], [10.761721, 45.124566], [9.036912, 45.108758], [13.15534, 43.503749], [11.856756, 43.53384], [12.531157, 43.066667], [12.366659, 42.66465]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>06/08/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>28/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>14/10/2016</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/10/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.599.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>73.710,46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.848.032,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>330.964,89</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>678.256,51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.024,50</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>11.379,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.600.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.600.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.082.169,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.776.429,41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,73%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1026"><Numero CUP>J91C04000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/08/2006</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*VIA TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE AV/AC DI FIRENZE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE AV/AC DI FIRENZE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>FIRENZE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.245058, 43.780175]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.235.985.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.235.985.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/08/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.612.060.761,40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>23.066.311,60</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.151.486.638,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.636.487,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>437.507.811,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22.464.613,29</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>195.873.541,85</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>15.619.490,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.370.015.449,57</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>242.044.550,44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.612.060.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1027"><Numero CUP>J91C04000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*VIA TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSANTE SOTTERRANEO CON INNESTI A FIRENZE CASTELLO E FIRENZE CAMPO MARTE PASSANDO PER LA NUOVA STAZIONE AV E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SCAVALCHI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSANTE SOTTERRANEO CON INNESTI A FIRENZE CASTELLO E FIRENZE CAMPO MARTE PASSANDO PER LA NUOVA STAZIONE AV E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SCAVALCHI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.310.224.478,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.310.224.478,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>24/09/2007</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2020</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>28/05/2007</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>24/09/2007</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>24/09/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.310.223.760,81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>18.496.586,64</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>915.848.129,08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.716.295,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>375.879.045,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>21.165.089,30</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>166.904.551,51</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.280.000,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>372.612.412,80</Importo SAL><Importo Pagamenti>432.972.554,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>39,04%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>38,09%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1028"><Numero CUP>J91C04000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI TECNOLOGICI ED INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICI ALLE OPERE AV DEL SOTTOATTREVERSAMENTO E NUOVA STAZIONE AV DI FIRENZE, DA REALIZZARSI SULL'ATTUALE RETE FERROVIARIA DI SUPERFICE DEL NODO DI FIRENZE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>301.836.522,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>301.836.522,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>08/08/2006</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2019</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>13/09/2024</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/05/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/05/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>301.837.000,57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.569.724,95</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>235.638.509,09</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.920.191,95</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61.628.766,53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1.299.523,98</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>28.968.990,35</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.339.490,72</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>192.483.759,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>210.732.367,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>78,74%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>77,53%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1029"><Numero CUP>J91H92000000011</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/11/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA SALERNO PAOLA/BATTIPAGLIA POTENZA*TERRITORI REGIONALI*VELOCIZZAZIONE LINEA BATTIPAGLIA POTENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SALERNO PAOLA/BATTIPAGLIA POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORI REGIONALI</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE LINEA BATTIPAGLIA POTENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>865.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>865.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499.999.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>8.872.941,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>437.774.117,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.388.374,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>53.352.941,18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>217.215,69</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.115.942,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.115.942,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1030"><Numero CUP>J91H92000040111</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>27/10/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEI CASTELLI ROMANI*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEI CASTELLI ROMANI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585, 41.92308]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/12/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>21/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>21/12/2017</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>05/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.599.983,75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>269.061,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.070.976,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>829.897,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.259.945,77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>525.366,22</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.156,89</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.749.300,99</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.674.205,95</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18.925.794,05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.600.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11.388.015,01</Importo SAL><Importo Pagamenti>10.191.739,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>60,19%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>54,72%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1031"><Numero CUP>J91H92000040341</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>26/03/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI (POTENZIAMENTO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI (POTENZIAMENTO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347, 37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>155.630.397,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>155.630.397,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>235.530.397,33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.676.562,43</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>211.606.397,09</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.284.264,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20.247.437,81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>543.071,92</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>4.520.210,13</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>72.106,81</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>31.416.534,64</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>204.113.862,73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>235.530.397,37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1032"><Numero CUP>J91H98000000008</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>14/01/2004</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*NUOVO SISTEMA DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>NUOVO SISTEMA DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA,LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48.961.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>48.961.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>51.760.935,78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>779.497,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44.976.293,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.356.919,64</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.005.145,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>136.814,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.592.841,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>53.049,28</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1.799.240,65</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49.961.604,30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>51.760.844,95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1033"><Numero CUP>J91H98000000AA8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione del blocco automatico banalizzato sulla tratta Casilna-Campoleone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Realizzazione del blocco automatico banalizzato sulla tratta Casilna-Campoleone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA,ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698,41.428806],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40.955.594,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>40.955.594,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/11/2001</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/12/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>07/12/2007</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>07/12/2007</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>07/12/2007</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/04/2012</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/12/2007</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40.955.593,58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>669.123,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36.505.931,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.022.086,42</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.780.538,82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>136.814,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>983.917,90</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.608,95</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38.556.030,71</Importo SAL><Importo Pagamenti>33.952.860,13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,34%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,64%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1034"><Numero CUP>J91H98000000AB8</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Attestamento servizio metropolitano a Latina</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Attestamento servizio metropolitano a Latina</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.144698,41.428806]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.805.251,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.805.251,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/12/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>07/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>22/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.805.342,17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>110.373,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.470.362,19</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.334.833,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.224.606,72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>608.923,61</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>44.440,33</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7.713.831,44</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.316.246,13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>77,45%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>46,74%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1035"><Numero CUP>J91J05000030002</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>23/06/2005</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA*TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.347419, 39.067661]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>47.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>47.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>19/09/2006</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/09/2006</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55.399.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>908.697,47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48.866.772,18</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.200.371,66</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.624.530,32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>743.967,01</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.181.980,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>87.116,57</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>55.400.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55.400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>46.024.093,52</Importo SAL><Importo Pagamenti>44.647.304,06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>88,40%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>86,21%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1036"><Numero CUP>J94F12000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/11/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI - CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI - CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,COSENZA,REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297, 38.895989], [16.322496, 39.564912], [16.031743, 38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/05/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>04/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>49.686,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.189.269,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>411.380,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>761.044,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.513.977,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.379.316,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1037"><Numero CUP>J94F12000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/11/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI - CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI - CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,COSENZA,REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297, 38.895989], [16.322496, 39.564912], [16.031743, 38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>10.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>04/05/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/07/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/07/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>49.686,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.189.269,57</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>411.380,08</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>761.044,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9.513.977,37</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.379.316,26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>25,75%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1038"><Numero CUP>J94F12000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/11/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,COSENZA,REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297, 38.895989], [16.322496, 39.564912], [16.031743, 38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/06/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>289.630,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28.338.585,78</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>540.232,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.371.783,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.793,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.600.421,74</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.894.210,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.795.137,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>35,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1039"><Numero CUP>J94F12000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/11/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO,COSENZA,REGGIO DI CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297, 38.895989], [16.322496, 39.564912], [16.031743, 38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/06/2016</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>10/08/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>10/08/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/08/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>19/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>289.630,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28.338.585,78</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>540.232,09</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21.371.783,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>26.793,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>18.600.421,74</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.894.210,82</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.795.137,78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>35,37%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>5,91%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1040"><Numero CUP>J94H14000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>30/09/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>20.000,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>980.000,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>0,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1041"><Numero CUP>J94H14000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>Nodo di Milano*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Sistemi di distanziamento</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Sistemi di distanziamento</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/12/2019</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/12/2019</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/12/2019</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>68.500.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.196.102,17</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>59.119.186,03</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>230.493,65</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.184.711,80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.700.000,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>68.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>68.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>94.825,45</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1042"><Numero CUP>J94H14000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>31/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del corridoio Reno-Alpi*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del corridoio Reno-Alpi</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>122.699.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.251.265,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>114.554.914,38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.012.212,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.893.820,36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>9.645,54</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.929,73</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>120.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>122.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1043"><Numero CUP>J97B14000140005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.299.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>79.949,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.966.888,53</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>146.200,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>253.161,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>34.170,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4.300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4.300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1044"><Numero CUP>J97B14000150005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/05/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/02/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/02/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/05/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.699.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>49.908,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.449.189,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>148.284,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>200.902,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>30,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>49,02</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.451.358,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.267.551,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1045"><Numero CUP>J97B14000150005</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>21/08/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>22/05/2017</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>23/02/2018</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>23/02/2018</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>23/02/2018</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.699.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>49.908,09</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.449.189,01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>148.284,92</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>200.902,88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>30,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>49,02</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.451.358,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.267.551,49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>92,59%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1046"><Numero CUP>J97B14000280001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Genova*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Genova</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.580.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.580.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22.574.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>428.838,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>21.013.064,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>434.432,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.133.097,78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>27.864,38</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>191.739,45</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>37.474,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.575.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22.575.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1047"><Numero CUP>J97B14000290001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Napoli*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Napoli</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>14.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14.742.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>284.663,37</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13.944.583,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>217.161,02</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>513.753,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>7.500,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14.743.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>14.743.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1048"><Numero CUP>J97B14000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Napoli*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Napoli</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.050.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.050.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.049.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>19.400,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>950.630,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>59.537,27</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>79.969,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.050.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.050.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1049"><Numero CUP>J97B14000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>22/10/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Milano*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.850,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>188.650,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.558,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.499,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19,58</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1050"><Numero CUP>J97B14000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>52.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>20/09/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/07/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/02/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>191.430.400,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.426.432,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>169.532.536,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.393.506,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.471.430,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.503,17</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.045.349,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>77.000,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>191.430.400,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>191.430.400,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>171.627.459,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>121.535.599,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,49%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1051"><Numero CUP>J97B14000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>52.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>06/07/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>20/09/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/02/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>191.430.400,04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>2.426.432,63</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>169.532.536,70</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.393.506,70</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19.471.430,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.503,17</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.045.349,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>77.000,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>191.430.400,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>191.430.400,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>171.627.459,05</Importo SAL><Importo Pagamenti>121.535.599,91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,65%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>67,49%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1052"><Numero CUP>J97B14000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>28/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55.044.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>874.538,96</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.603.242,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.222.006,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.567.218,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.500,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.849.040,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>44.575,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55.045.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55.045.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>51.265.276,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>46.236.430,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1053"><Numero CUP>J97B14000400001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30.700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>30.700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>28/11/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/03/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/03/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/03/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55.044.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>874.538,96</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47.603.242,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.222.006,78</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.567.218,92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7.500,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.849.040,34</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>44.575,85</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55.045.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55.045.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>51.265.276,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>46.236.430,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,07%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,78%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1054"><Numero CUP>J97B14000410001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.908.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.908.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>89.796.791,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.422.788,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>81.917.325,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.998.339,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.456.678,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.512.320,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>41.086,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>89.796.791,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>89.796.791,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>84.926.360,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.097.794,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,32%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1055"><Numero CUP>J97B14000410001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.908.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.908.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>07/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>07/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>07/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>89.796.791,82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.422.788,22</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>81.917.325,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.998.339,12</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.456.678,40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.512.320,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>41.086,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>89.796.791,85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>89.796.791,85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>84.926.360,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>60.097.794,38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,32%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>70,79%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1056"><Numero CUP>J97B14000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.170.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.170.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54.369.483,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>810.530,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48.702.431,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.924.103,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.856.521,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>733.989,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.680,36</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>54.369.483,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>54.369.483,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>52.346.830,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>41.142.474,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1057"><Numero CUP>J97B14000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22.170.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>22.170.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/09/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>27/10/2017</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/10/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/10/2017</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54.369.483,35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>810.530,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48.702.431,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.924.103,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.856.521,41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>733.989,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.680,36</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>54.369.483,38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>54.369.483,38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>52.346.830,33</Importo SAL><Importo Pagamenti>41.142.474,31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,82%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,87%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1058"><Numero CUP>J97B14000430001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.066,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>640.235,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.559,53</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46.698,72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.095,02</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1059"><Numero CUP>J97B14000440001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>341.798,72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.701,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>328.394,84</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.701,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>341.798,73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>341.798,73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1060"><Numero CUP>J97B14000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>980.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>980.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.668.399,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>67.710,16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.317.797,89</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>80.886,79</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>282.891,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>76.230,29</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>43.966,75</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.668.400,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.668.400,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1061"><Numero CUP>J97B14000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.330.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.330.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.579.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>29.572,82</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.456.868,23</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>54.307,05</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>93.558,91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>826,32</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.594,10</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.580.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.580.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1062"><Numero CUP>J97B14000480001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13.149.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.746,91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.471.586,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.806.017,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.671.666,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>607.285,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>737,11</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13.150.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13.150.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1063"><Numero CUP>J97B14000490001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>26.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>26.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.000.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>31.333,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.753.274,86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.712.255,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.215.391,26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1064"><Numero CUP>J97B14000500001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32.500.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>94.995,79</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.677.947,50</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.554.125,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.727.056,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1065"><Numero CUP>J97B14000510001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12.300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>12.300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.500.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.020,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.367.615,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>7.771.174,04</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8.111.364,19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>41.784,69</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.510,42</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1066"><Numero CUP>J97B14000520001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.699.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>49.842,11</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.515.051,22</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>82.350,87</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135.106,65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-53,71</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1067"><Numero CUP>J97B14000530001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.599.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.164,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>792.056,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>136.060,82</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>791.779,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>624.336,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.600.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.600.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1068"><Numero CUP>J97B14000540001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>240.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>240.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>239.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.147,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>203.231,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>13.266,81</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>32.621,24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>14.890,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>51,13</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>240.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>240.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1069"><Numero CUP>J97B14000550001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.136,57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>692.691,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>20.140,63</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>93.171,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>58.695,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1070"><Numero CUP>J97B14000560001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>950.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.149.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>21.225,31</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.040.040,31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>65.897,76</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>88.734,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.150.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.150.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1071"><Numero CUP>J97B14000570001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>749.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.786,98</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>675.562,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>45.513,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.650,54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2,33</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>750.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>750.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1072"><Numero CUP>J97B14000580001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/12/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.261,53</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>306.815,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>12.842,50</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>36.923,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>17.218,15</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1073"><Numero CUP>J97E13000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.310.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.310.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.612.258,41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>16.552,76</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.339.502,96</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.094.523,88</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.256.202,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.612.258,40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.612.258,40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1074"><Numero CUP>J97E13000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>03/06/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21.693.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>21.693.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22.125.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>275.575,88</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.874.460,27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.530.429,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.975.963,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>160.000,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>841.033,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.581,98</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22.126.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22.126.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1075"><Numero CUP>J97E13000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.690.937,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>158.035,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.302.759,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>388.147,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.230.142,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.104.384,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.528.639,96</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.162.297,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.690.937,33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.676.270,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.480.389,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1076"><Numero CUP>J97E13000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>12/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>13.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>05/05/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>03/12/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>03/12/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>03/12/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/05/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.690.937,34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>158.035,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.302.759,54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>388.147,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.230.142,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>2.104.384,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3.528.639,96</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.162.297,37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.690.937,33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.676.270,75</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.480.389,43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,05%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>89,73%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1077"><Numero CUP>J97E13000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MILANO-VENEZIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MILANO-VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>61.260,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.251.550,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>551.471,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>687.189,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>38.044,69</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.864.228,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.289.099,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1078"><Numero CUP>J97E13000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>17/09/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA MILANO-VENEZIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MILANO-VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>5.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/12/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>01/07/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>06/05/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>06/05/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>06/05/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>61.260,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.251.550,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>551.471,13</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>687.189,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>38.044,69</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4.864.228,81</Importo SAL><Importo Pagamenti>3.289.099,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>75,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1079"><Numero CUP>J97E13000470001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>15/10/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>600.806,85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.026,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>575.039,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.344,71</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14.741,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>600.806,87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>600.806,87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1080"><Numero CUP>J97F13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>18/04/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.750.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.750.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5.749.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>83.525,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.521.832,64</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>458.367,24</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.144.641,96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>465.009,47</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>111.598,19</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5.750.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5.750.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1081"><Numero CUP>J97F14000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.613.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>28.788,50</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.509.084,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>45.637,91</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>76.127,00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.614.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.614.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1082"><Numero CUP>J97F14000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.599.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>11.315,73</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>556.971,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>344.302,31</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.031.713,05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>654.439,83</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.001,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.600.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.600.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1083"><Numero CUP>J97F14000030001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9.499.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>10.126,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4.424.539,62</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>4.879.313,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.065.333,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1084"><Numero CUP>J97F14000040001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25.933.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>25.933.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.036.654,12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>47.566,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14.747.221,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>10.580.449,68</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11.241.866,12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.036.654,13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.036.654,13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1085"><Numero CUP>J97F14000050001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>15.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15.697.741,61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.937,21</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10.039.180,36</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.382.759,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.650.624,04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15.697.741,60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15.697.741,60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1086"><Numero CUP>J97F14000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.970.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.970.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/01/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.736.658,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>414.242,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22.856.930,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.315.335,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.465.485,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>33.229,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>76,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.736.658,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.736.658,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.579.111,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.698.750,28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1087"><Numero CUP>J97F14000060001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.970.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.970.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>14/04/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>16/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>27/01/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.736.658,18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>414.242,12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22.856.930,07</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.315.335,85</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.465.485,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>33.229,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>76,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.736.658,20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.736.658,20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.579.111,26</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.698.750,28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>88,82%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1088"><Numero CUP>J97F14000070001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>11.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11.899.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>26.474,58</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.280.360,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>6.362.884,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6.593.164,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.175,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.486,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1089"><Numero CUP>J97F14000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>230.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>3.916,51</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>191.909,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>9.332,03</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>34.174,33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>6.225,21</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.454,71</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>230.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>230.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1090"><Numero CUP>J97F14000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.900.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.900.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.899.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>60.808,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.979.636,37</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>54.929,75</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>859.554,71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>553.208,52</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.900.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.900.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1091"><Numero CUP>J97F14000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>13.004,72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>648.723,44</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>5.220,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>38.271,83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>20.454,49</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1092"><Numero CUP>J97F14000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.500.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.500.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.499.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>68.377,02</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.350.474,24</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>11.975,22</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81.148,73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>486,55</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.500.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.500.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1093"><Numero CUP>J97F14000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.799.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>35.023,54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.716.153,61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.361,93</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48.822,84</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>12.903,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1094"><Numero CUP>J97F14000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.560.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.560.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.449.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>27.463,23</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.362.042,68</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>31.718,86</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60.494,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>659,84</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.450.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.450.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1095"><Numero CUP>J97F14000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>940.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>940.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>939.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>17.217,81</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>843.673,15</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>36.715,45</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>79.109,01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>23.853,79</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>289,41</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>940.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>940.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1096"><Numero CUP>J97F14000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.344.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.344.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.343.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>103.707,38</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.159.947,97</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>140.228,17</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.080.344,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>424.723,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>7.117,08</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.344.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.344.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1097"><Numero CUP>J97F14000160001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>831.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>831.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>830.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.353,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>752.335,11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>44.987,60</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63.311,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>831.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>831.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1098"><Numero CUP>J97F14000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>810.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>810.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>809.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>14.932,80</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>731.707,48</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>39.418,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63.359,69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>119,65</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>6.487,68</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>810.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>810.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1099"><Numero CUP>J97F14000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.473.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.473.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/06/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.442.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>430.160,55</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26.690.546,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.849.117,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.322.293,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>851.114,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>54.901,49</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.443.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.443.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.780.842,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>22.792.105,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1100"><Numero CUP>J97F14000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28.473.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>28.473.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/06/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2016</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2016</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/12/2016</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30.442.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>430.160,55</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26.690.546,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.849.117,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3.322.293,17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>851.114,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>54.901,49</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30.443.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30.443.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28.780.842,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>22.792.105,98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,16%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,32%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1101"><Numero CUP>J97F14000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50.451.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.451.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>20/09/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>20/09/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69.810.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>983.654,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>51.624.868,36</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.900.493,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17.202.476,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>10.499.945,20</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>14.015,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>69.811.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>69.811.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>55.566.533,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>57.867.316,11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,31%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1102"><Numero CUP>J97F14000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.108.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.108.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>12/05/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.192.074,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>297.378,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.637.374,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>513.238,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.257.322,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>218.543,58</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>124.461,39</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.192.075,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.192.075,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.398.470,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.043.640,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1103"><Numero CUP>J97F14000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.108.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.108.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>12/05/2014</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>25/11/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>25/11/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>25/11/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17.192.074,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>297.378,01</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15.637.374,46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>513.238,28</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.257.322,49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>218.543,58</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>124.461,39</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17.192.075,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17.192.075,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16.398.470,59</Importo SAL><Importo Pagamenti>15.043.640,66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>92,42%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1104"><Numero CUP>J97F14000250001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.319,72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>750.666,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>18.063,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>34.013,56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1105"><Numero CUP>J97F14000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>13/03/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>330.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>330.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>329.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.121,74</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>299.965,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>17.776,97</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23.912,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-405,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>71,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>330.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>330.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1106"><Numero CUP>J97I07000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI-LECCE*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [18.177458, 40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>78.579.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>78.579.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>31/01/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>26/02/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>78.578.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>798.153,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>61.539.768,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.169.973,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.241.078,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>90.822,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>996.025,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>49.967.468,34</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.611.531,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>78.579.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63.598.415,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.846.356,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>59,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1107"><Numero CUP>J97I07000010001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>20/07/2009</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEA BARI-LECCE*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616, 40.931016], [18.177458, 40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>78.579.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>78.579.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>26/02/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>25/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/02/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>31/01/2013</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/01/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>09/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>78.578.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>798.153,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>61.539.768,02</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>3.169.973,49</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16.241.078,09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>90.822,73</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>996.025,83</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>49.967.468,34</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28.611.531,67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>78.579.000,01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63.598.415,88</Importo SAL><Importo Pagamenti>37.846.356,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>95,63%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>59,67%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1108"><Numero CUP>J97I10000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/07/2010</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*VIA TERRITORIO MULTIPROVINCIALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIPROVINCIALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>CHIUSO</Stato progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>MILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.173203, 45.468259]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81.100.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>81.100.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>74.191,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>72.737,16</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>74.191,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>74.191,09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>74.191,09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1109"><Numero CUP>J97I11000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>28/07/2011</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>50.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>984.303,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48.230.885,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>203.050,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>784.810,80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19.496,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20.600.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20.600.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1110"><Numero CUP>J97I11000200AA1</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>04/06/2014</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi di adeguamento alle normative di sicurezza nelle gallerie della tratta AV/AC Bologna-Firenze</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>interventi di adeguamento alle normative di sicurezza nelle gallerie della tratta AV/AC Bologna-Firenze</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA</Regione><Provincia>BOLOGNA,FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.347640,44.430813],[11.291264,43.817481]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>20.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva>31/03/2015</ProgettazioneEsecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/05/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>06/12/2016</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>17/03/2015</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20.599.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>396.303,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19.418.885,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>203.050,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>784.810,80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>19.496,27</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.021.723,69</Importo SAL><Importo Pagamenti>5.231.459,20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>30,08%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>26,38%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1111"><Numero CUP>J97I12000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.570.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.570.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/08/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/11/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>249.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.902,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>240.198,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.899,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>250.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>250.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>244.999,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>244.999,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1112"><Numero CUP>J97I12000090001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6.570.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>6.570.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/11/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>26/03/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>29/04/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>14/08/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>14/08/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>14/08/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>249.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.902,00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>240.198,00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4.899,99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-0,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>250.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>250.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>244.999,99</Importo SAL><Importo Pagamenti>244.999,99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,96%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,96%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1113"><Numero CUP>J97I12000100001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.600.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.600.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.939.999,99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>125.781,45</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.465.793,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>213.355,59</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>348.424,74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-16,26</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.940.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.940.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1114"><Numero CUP>J97I12000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.080.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.080.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.245.279,31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>36.415,77</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.069.260,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>59.647,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>139.603,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>35.910,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.245.279,33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.245.279,33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1115"><Numero CUP>J97I12000130001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2014</Ultima Data Evento><Costo Attuale>400.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.843,14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>384.313,71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7.843,15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1116"><Numero CUP>J97I12000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>19/07/2012</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>45.336,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.384.181,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>281.868,26</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>570.481,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>229.789,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.651.303,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.521.160,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1117"><Numero CUP>J97I12000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>7.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>19/07/2012</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/12/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/12/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/12/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.999.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>45.336,93</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.384.181,85</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>281.868,26</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>570.481,20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>229.789,86</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.000.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2.651.303,24</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.521.160,58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,78%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>94,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1118"><Numero CUP>J97I12000210001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.803.600,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.803.600,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.812.315,14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>46.645,84</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.285.646,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>41.437,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.480.022,42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.340.121,01</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>19.071,51</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.812.315,13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.812.315,13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1119"><Numero CUP>J97I12000220001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.450.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.450.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.220.343,49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>59.548,65</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.917.884,25</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>114.240,69</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>242.910,59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>43.055,70</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>32.794,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.220.343,51</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.220.343,51</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1120"><Numero CUP>J97I12000240001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.800.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.800.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.023.052,53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>37.772,85</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.850.869,82</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.902,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>134.409,86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>343,37</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.364,79</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.023.052,55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.023.052,55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1121"><Numero CUP>J97I12000260001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4.040.100,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>4.040.100,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6.910.762,55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>121.906,28</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5.995.080,19</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>109.365,96</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>793.776,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>499.670,79</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6.910.762,54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6.910.762,54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1122"><Numero CUP>J97I12000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.650.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.650.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.400.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>25.728,90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.260.716,34</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>83.859,94</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>113.554,76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.400.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.400.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1123"><Numero CUP>J97I12000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.844.752,46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>62.131,86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3.044.461,49</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>41.246,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>738.159,11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>195.073,94</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>536.755,64</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.307.996,82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.844.752,46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1124"><Numero CUP>J97I12000310001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.650.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.650.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899.999,96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>15.952,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>781.691,80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>82.887,47</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>102.355,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>2.065,65</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>899.999,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>899.999,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1125"><Numero CUP>J97I12000350001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2.850.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>2.850.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>27/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>27/05/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>27/05/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7.249.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>119.862,36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6.133.732,69</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>211.359,14</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>996.404,93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>454.452,88</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>169.555,63</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7.250.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7.250.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.442.223,35</Importo SAL><Importo Pagamenti>6.420.897,56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>97,10%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>93,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1126"><Numero CUP>J97I12000360001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.200.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.200.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/05/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>21/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>29/10/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.057.323,23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>122.526,89</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7.396.052,52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>288.679,38</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>538.743,82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10.769,05</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>24.443,18</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>20.146,87</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8.057.323,26</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8.057.323,26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6.482.134,22</Importo SAL><Importo Pagamenti>4.189.314,50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>82,81%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>55,31%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1127"><Numero CUP>J97I12000420001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>47.119.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>47.119.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/11/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>64.892.291,59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>991.752,71</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>58.759.648,04</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>2.209.191,18</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5.140.890,84</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.487.126,61</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>143.523,70</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>64.892.291,62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>64.892.291,62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1128"><Numero CUP>J97I12000450001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>10/04/2012</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16.400.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>16.400.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21.332.223,45</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>378.609,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18.826.826,58</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>369.133,37</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.126.787,57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>1.337.233,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>5.869,75</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21.332.223,45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21.332.223,45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1129"><Numero CUP>J97I13000000001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>700.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>28/02/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.090.000,07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>38.155,15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.869.602,35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>299.840,35</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-817.757,43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-501.692,09</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.089.999,94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.089.999,94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>400.000,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>28,45%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1130"><Numero CUP>J97I13000020001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.267.750,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.267.750,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2017</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.638.000,00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>23.911,87</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.175.681,76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>22.282,74</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>438.406,37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>383.506,08</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>510,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.638.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.638.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1131"><Numero CUP>J97I13000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.882.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.882.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/09/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/09/2011</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.901.699,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>186.243,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.980.228,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>472.901,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>735.228,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>16.710,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>52,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.901.699,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.901.699,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.639.396,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.349.081,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1132"><Numero CUP>J97I13000080001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8.882.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>8.882.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/09/2011</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>13/01/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>16/06/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>22/05/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>22/05/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>22/05/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10.901.699,94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>186.243,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9.980.228,10</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>472.901,55</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>735.228,23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>16.710,40</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>52,64</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10.901.699,99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10.901.699,99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10.639.396,51</Importo SAL><Importo Pagamenti>9.349.081,42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>91,81%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1133"><Numero CUP>J97I13000110001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>300.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>299.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>4.952,04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>242.650,22</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>45.428,48</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>52.397,72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>776,12</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>374,12</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>300.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1134"><Numero CUP>J97I13000120001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3.115.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>3.115.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/07/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3.114.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>55.610,75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.724.927,14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>67.097,52</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>334.462,08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>46.554,23</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3.115.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3.115.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1135"><Numero CUP>J97I13000140001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.240.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.240.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>409.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>5.134,32</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>251.581,99</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.861,48</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>153.283,66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>141.447,60</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>1.974,06</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>410.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>410.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>0,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>0,00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>0,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>0,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1136"><Numero CUP>J97I13000150001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>463.501,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>463.501,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/03/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/03/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/03/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>664.999,98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.239,61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>413.847,40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>30.933,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>243.912,97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>199.870,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>665.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>665.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>447.232,00</Importo SAL><Importo Pagamenti>560.024,81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,94%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>90,19%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1137"><Numero CUP>J97I13000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90.793,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.780,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>87.232,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.780,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>90.793,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90.793,32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>89.013,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>89.013,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1138"><Numero CUP>J97I13000170001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>350.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/01/2015</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/06/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/06/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/06/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90.793,30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.780,26</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>87.232,77</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>0,00</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1.780,27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>90.793,32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90.793,32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>89.013,04</Importo SAL><Importo Pagamenti>89.013,04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>100,00%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1139"><Numero CUP>J97I13000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>910.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>910.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>21/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.829,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>334.659,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>55.806,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78.510,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.976,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.756,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>420.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>420.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>381.042,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>340.565,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1140"><Numero CUP>J97I13000180001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661, 44.411156], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>910.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>910.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>21/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>31/12/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>31/12/2015</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>16/01/2015</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>16/01/2015</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>16/01/2015</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>6.829,78</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>334.659,56</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>55.806,11</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78.510,63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>5.976,03</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>8.756,89</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>420.000,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>420.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>381.042,87</Importo SAL><Importo Pagamenti>340.565,76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>93,84%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>95,60%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1141"><Numero CUP>J97I13000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>950.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/01/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.350.000,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>50.341,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.466.718,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>71.077,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-167.059,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-537.322,82</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.349.999,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.349.999,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.758.717,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.729.475,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>67,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1142"><Numero CUP>J97I13000190001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>950.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>02/09/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>30/06/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>02/09/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>02/09/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>31/01/2015</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2.350.000,08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>50.341,19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2.466.718,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>71.077,20</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-167.059,31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-537.322,82</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2.349.999,84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2.349.999,84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.758.717,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.729.475,47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>67,95%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>87,36%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1143"><Numero CUP>J97I13000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.440.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.440.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>01/05/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419.362,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.646,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>374.702,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>28.775,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.012,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-137,31</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>443,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>419.362,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>419.362,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>411.435,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>382.615,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1144"><Numero CUP>J97I13000200001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA,TRENTINO-ALTO ADIGE,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989, 45.620678], [11.282019, 46.441482], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.440.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.440.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>29/09/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>29/09/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>29/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419.362,42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>7.646,99</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>374.702,88</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>28.775,77</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37.012,55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>-137,31</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>443,47</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>419.362,43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>419.362,43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>411.435,70</Importo SAL><Importo Pagamenti>382.615,12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,97%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,99%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1145"><Numero CUP>J97I13000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.370.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.370.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>10/10/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.356.739,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.996,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.224.818,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>80.321,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106.923,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.356.739,05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.356.739,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.330.136,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.247.949,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1146"><Numero CUP>J97I13000230001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,TOSCANA,VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [11.126326, 43.450791], [11.858295, 45.65134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1.370.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>1.370.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>10/10/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>30/09/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>30/09/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>30/09/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1.356.739,03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>24.996,30</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1.224.818,79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>80.321,21</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106.923,94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>0,00</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.356.739,05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1.356.739,05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1.330.136,30</Importo SAL><Importo Pagamenti>1.247.949,37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>100,00%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>99,85%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1147"><Numero CUP>J97I13000270001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,LOMBARDIA,PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [9.768989, 45.620678], [7.923145, 45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>67.226.385,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>67.226.385,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/12/2013</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/04/2018</Ultima Data Evento><Costo Attuale>89.596.370,68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>1.190.827,56</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>70.197.915,17</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>8.228.037,40</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18.207.627,95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>8.223.427,09</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>158,01</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>89.596.370,64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>89.596.370,64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>78.048.493,46</Importo SAL><Importo Pagamenti>64.989.818,44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,03%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>81,63%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1148"><Numero CUP>J97I13000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.119.346,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.119.346,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>20/05/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.133.133,12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>416.650,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.525.152,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.322.941,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.191.330,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>383.128,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.133.133,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.133.133,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.991.121,97</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.439.353,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1149"><Numero CUP>J97I13000300001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>02/03/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA,CAMPANIA,LAZIO,MOLISE,PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622, 40.499836], [14.840397, 40.859856], [12.76694, 41.980122], [14.595315, 41.684185], [16.619494, 40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29.119.346,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>29.119.346,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>20/05/2013</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>14/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>14/11/2014</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>15/10/2014</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>15/10/2014</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>15/10/2014</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>23/12/2019</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26.133.133,12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>416.650,41</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23.525.152,21</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>1.322.941,23</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2.191.330,50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>383.128,92</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26.133.133,15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26.133.133,15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24.991.121,97</Importo SAL><Importo Pagamenti>20.439.353,84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>98,92%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>84,03%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="1150"><Numero CUP>J97I13000330001</Numero CUP><Denominazione soggetto titolare>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</Denominazione soggetto titolare><Data Generazione CUP>29/04/2013</Data Generazione CUP><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo progetto>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo progetto><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato progetto>ATTIVO</Stato progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe>Non Presente</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA,TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156, 44.525654], [11.126326, 43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9.000.000,00</Importo Finanziato><Costo Progetto>9.000.000,00</Costo Progetto><ProgettazionePreliminare xsi:nil="true" /><ProgettazioneDefinitiva xsi:nil="true" /><ProgettazioneEsecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>01/01/2010</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>31/12/2013</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>31/07/2017</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni>0</Sommatoria Sospensioni><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>31/07/2017</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>31/12/2013</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>05/03/2020</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8.999.999,97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0,00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>54.973,48</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8.239.910,20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 Costo lavori svolti da personale interno>291.839,10</3.4 Costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>705.116,29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0,00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0,00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 Lavori a carico del concessionario>0,00</3.2 Lavori a carico del concessionario><3.5 Lavori non SAL-lizzabili>188.671,67</3.5 Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0,00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0,00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0,00</6. Interferenze><7.  Imprevisti>0,00</7.  Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0,00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0,00</9. IVA residua><10. Altro>0,00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9.000.000,00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0,00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0,00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0,00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0,00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0,00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0,00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9.000.000,00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8.585.781,83</Importo SAL><Importo Pagamenti>2.936.707,33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0,00</ExtraCosti><% Avanzamento Fisico>99,99%</% Avanzamento Fisico><%Avanzamento Finanziario>34,62%</%Avanzamento Finanziario><% Finanziamento Pubblico>100,00%</% Finanziamento Pubblico></row>
</data>
