<data>
<row _id="1"><CUP>F11B00000210001</CUP><Data Generazione CUP>2008-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 655 BRADANICA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE 1 TRONCO, 1 LOTTO DELLA MARTELLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 655 BRADANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE 1 TRONCO, 1 LOTTO DELLA MARTELLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>MATERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.578441,40.669874]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90750000</Importo Finanziato><Costo Progetto>90750000.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-01-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-01-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-01-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90750000.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>48617281.95</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>21220840.82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>945777.39</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2985847.14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>176726.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1213935.32</6. Interferenze><7. Imprevisti>1668518.71</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2393079.74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>19625361.99</Fonte Regionale><Fonte Statale>71124638.04</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90750000.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>35100152.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>38161050.61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>4090.32</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.79%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="2"><CUP>F11B01000360001</CUP><Data Generazione CUP>2012-01-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLA S.S. N. 534 A RACCORDO AUTOSTRADALE CON LA A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA (FIRMO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLA S.S. N. 534 A RACCORDO AUTOSTRADALE CON LA A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA (FIRMO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>21</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CASSANO ALLO IONIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.390963,39.752256]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>179316288</Importo Finanziato><Costo Progetto>143285448.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>42</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-07-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>143285448.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>88180741.07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>55104707.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>2835000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>17900000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1712781.96</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>7153255.80</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2114588.16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>143285448.12</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>143285448.12</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>50116830.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>55603467.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1686.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>56.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>46.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="3"><CUP>F11B04000210001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile xsi:nil="true" /><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR, TRA I KM 108+000 E 139+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR, TRA I KM 108+000 E 139+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>853271217</Importo Finanziato><Costo Progetto>1022682095.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-02-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-03-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-02-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1022682095.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>864948517.04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>157733578.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>14957444.11</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4614005.93</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1900000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>3266000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>33711775.55</Fonte Regionale><Fonte Statale>988970320.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1022682095.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>863788529.25</Importo SAL><Importo Pagamenti>879582492.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>23499.46</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="4"><CUP>F11B04000480003</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRA I KM 9+800 E 44+400 PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRA I KM 9+800 E 44+400 PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO</Provincia><Comune>AGRIGENTO, CANICATTI', FAVARA, GROTTE, RACALMUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.565973,37.322554],[13.837775,37.371788],[13.672253,37.317606],[13.685218,37.422153],[13.750323,37.403225]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>594583224</Importo Finanziato><Costo Progetto>544755982.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-08-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>494</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-01-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>544755982.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>430406094.73</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>114349887.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>8106640.99</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>17280443.27</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13285238.33</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3500000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2292427.02</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>544755982.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>544755982.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>418986277.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>438626457.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>63274.05</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="5"><CUP>F11B05000460002</CUP><Data Generazione CUP>2011-09-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORI COMUNALI*TRATTO MONTE ROMANO EST CINELLI: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO MONTE ROMANO EST CINELLI: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>VITERBO</Provincia><Comune>MONTE ROMANO, VETRALLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.903521,42.324303],[12.024773,42.311299]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>117000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>90376484.76</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-06-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-07-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-08-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>145</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-06-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90376484.76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>58027526.54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>32348958.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1212759.51</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3079374.20</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>425055.98</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3000000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2962014.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>6413244.79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>90313484.76</Fonte Regionale><Fonte Statale>63000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90376484.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8901768.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>9820289.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>15.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>13.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="6"><CUP>F11B09000130001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI VITTORIO VENETO, TANGENZIALE EST: COLLEGAMENTO LA SEGA OSPEDALE, 1 STRALCIO, LA SEGA RINDOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI VITTORIO VENETO, TANGENZIALE EST: COLLEGAMENTO LA SEGA OSPEDALE, 1 STRALCIO, LA SEGA RINDOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>TREVISO</Provincia><Comune>VITTORIO VENETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.296483,46.004109]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>64999448</Importo Finanziato><Costo Progetto>80079168.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>80079168.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>46443725.91</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>17960985.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>824836.90</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5295644.52</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>117327.18</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1044803.22</6. Interferenze><7. Imprevisti>1422629.85</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>777554.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>80079168.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>80079168.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16156506.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>21532942.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>34.79%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>38.50%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="7"><CUP>F11B13001860001</CUP><Data Generazione CUP>9999-12-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile xsi:nil="true" /><Descrizione del Progetto>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA*KM 136+000*LAVORI DIRICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME VERDURAAL KM 136</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>KM 136+000</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DIRICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME VERDURAAL KM 136</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato xsi:nil="true" /><Costo Progetto>8641477.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>41</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8641477.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4619146.67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>4022330.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1400000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>222000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>953068.38</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8641477.30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8641477.30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3630019.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>3268740.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>78.59%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="8"><CUP>F13D15000150001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 7 VIA APPIA, 303 DEL FORMICOSO, 7 DIR E 91 DELLA VALLE DEL SELE*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA, IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 7 VIA APPIA, 303 DEL FORMICOSO, 7 DIR E 91 DELLA VALLE DEL SELE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA, IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CAMPAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.126802,40.663064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>962125</Importo Finanziato><Costo Progetto>638014.85</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>638014.85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>600139.85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>37875.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>37875.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>638014.85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>638014.85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>600136.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>579260.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.79%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="9"><CUP>F13D15000370001</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*SS.SS. NN. 36 E 36 RACC: POSA DI CANALETTE METALLICHE PER REGIMAZIONE ACQUE DI INFILTRAZIONE ALL'INTERNO DELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SS.SS. NN. 36 E 36 RACC: POSA DI CANALETTE METALLICHE PER REGIMAZIONE ACQUE DI INFILTRAZIONE ALL'INTERNO DELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>LECCO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.422794,45.857456]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>584803</Importo Finanziato><Costo Progetto>423429.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>64</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>423429.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>337826.40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>85603.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15625.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>423429.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>423429.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>337809.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>338034.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="10"><CUP>F16G14001610001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CUPONE: RIPRISTINO SUPERFICIALE DI PILE, SOLETTE E OPERE DI SCARICO DEGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CUPONE: RIPRISTINO SUPERFICIALE DI PILE, SOLETTE E OPERE DI SCARICO DEGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>CERRO AL VOLTURNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.111163,41.659651]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1409922.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>135</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1409922.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1125226.40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>284695.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10963.91</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>64210.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1409922.05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1409922.05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1125005.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>1026245.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="11"><CUP>F17H02000140001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL KM 104+135, GALLERIA FORTOLESE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL KM 104+135, GALLERIA FORTOLESE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Chiuso</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.288230,37.518989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1635641</Importo Finanziato><Costo Progetto>842731.76</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>842731.76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>602897.79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>239833.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>43192.80</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>47986.74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>842731.76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>842731.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>602857.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>557188.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="12"><CUP>F17H08000210001</CUP><Data Generazione CUP>2008-05-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 17, 212 E 645*TERRITORIO REGIONALE*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CON MIGLIORAMENTO PENDENZE E RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 17, 212 E 645</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CON MIGLIORAMENTO PENDENZE E RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.595315,41.684185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1102134.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-01-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2009-07-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2010-11-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>523</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-07-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-01-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-07-24 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1102134.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>818895.18</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>283238.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>32548.98</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1102134.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1102134.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>779806.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>799843.37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>14894.68</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.94%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="13"><CUP>F17H12000690001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 495+000 E 520+000. COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI PREFABBRICATA A SBALZO AL KM 509+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.816702,38.281381]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>794775</Importo Finanziato><Costo Progetto>593026.62</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-01-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-02-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>369</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-02-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>593026.62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>457781.87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>135244.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>21188.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>593026.62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>593026.62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>25826.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>5.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="14"><CUP>F17H12000700001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO DI ROVITO AL KM 41+350, STRALCIO A</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO DI ROVITO AL KM 41+350, STRALCIO A</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ROVITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.317441,39.309444]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1804575</Importo Finanziato><Costo Progetto>1170399.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-12-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>139</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1170399.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>861499.91</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>308900.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>74552.17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1170399.91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1170399.91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>840301.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>858021.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.54%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.69%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="15"><CUP>F17H13000890001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO COMUNALE*S.S. N. 76 DIR, RACCORDO DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CHIARAVALLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>S.S. N. 76 DIR, RACCORDO DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CHIARAVALLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FALCONARA MARITTIMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.374313,43.621079]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16951152</Importo Finanziato><Costo Progetto>11494698.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11494698.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>7407835.49</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>4086862.94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>100000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>445000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>349410.17</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>581432.89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11494698.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11494698.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5272302.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>4571163.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>71.17%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.24%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="16"><CUP>F17H13001000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO BRUCIANNA: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO BRUCIANNA: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO SISMICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>SAN SALVO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.752321,42.046444]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5001865</Importo Finanziato><Costo Progetto>3678516.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>45</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3678516.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2800131.34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>878385.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5515.79</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>38000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>157452.20</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3678516.61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3678516.61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2265095.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>2259153.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>80.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="17"><CUP>F17H13001070005</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SERRALUNGA TRA I KM 41+000 E 42+100: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SERRALUNGA TRA I KM 41+000 E 42+100: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CAMPAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.126802,40.663064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7807800</Importo Finanziato><Costo Progetto>4205631.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4205631.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2550039.54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1655591.47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>57408.73</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>351861.53</6. Interferenze><7. Imprevisti>100000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>127912.51</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4205631.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4205631.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2503902.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>2534992.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.54%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="18"><CUP>F17H14000380001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 30+212 E 71+385</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 30+212 E 71+385</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>VITERBO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.995043,42.424066]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3174111</Importo Finanziato><Costo Progetto>2628562.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2628562.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>832977.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1795585.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>34533.78</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1369747.27</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2628562.78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2628562.78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>426638.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>19.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="19"><CUP>F17H14000710001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 30+000 E 30+350</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 30+000 E 30+350</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>MONTAQUILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.110545,41.551508]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>371254</Importo Finanziato><Costo Progetto>274782.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>150</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>274782.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>163782.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>111000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>65347.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>274782.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>274782.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>163430.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>165362.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.79%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="20"><CUP>F17H14000720001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 167+400 E 172+210</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 167+400 E 172+210</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>ISERNIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.215990,41.607508]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318211</Importo Finanziato><Costo Progetto>237163.84</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>282</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237163.84</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136163.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>101000.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>61869.57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237163.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237163.84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>135447.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>135109.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.47%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="21"><CUP>F17H14000750001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 15+225: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI GIUNTI AMMALORATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 15+225: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI GIUNTI AMMALORATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>CHIAUCI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.373612,41.681541]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1567628</Importo Finanziato><Costo Progetto>1125694.49</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-24 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1125694.49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>844155.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>281539.49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24695.21</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>63600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1125694.49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1125694.49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>844136.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>778084.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="22"><CUP>F17H14001110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 295+250 SOVRAPASSANTE LA LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 295+250 SOVRAPASSANTE LA LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423,45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>73325</Importo Finanziato><Costo Progetto>561606.85</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>70</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>561606.85</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>400356.85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>161250.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5233.70</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>60375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>561606.85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>561606.85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>400349.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>424471.01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="23"><CUP>F17H14001300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE DI PONTI, VIADOTTI E GALLERIE TRA I KM 13+000 E 41+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DI PONTI, VIADOTTI E GALLERIE TRA I KM 13+000 E 41+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629,45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4149200</Importo Finanziato><Costo Progetto>3013226.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>172</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3013226.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2366026.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>647200.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>96000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3013226.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3013226.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2366009.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>2140951.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="24"><CUP>F17H14001550001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 299+030 SU LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA UBICATO AL KM 299+030 SU LINEA FERROVIARIA MILANO PIACENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423,45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1153250</Importo Finanziato><Costo Progetto>893743.80</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-02 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>290</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>893743.80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>670493.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>223250.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5200.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>67626.09</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>893743.80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>893743.80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>670466.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>634588.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="25"><CUP>F17H14001690001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO CORPO STRADALE E RIFACIMENTO MURI DI SOTTOSCARPA INTERESSATI DA CEDIMENTO AL KM 5+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO CORPO STRADALE E RIFACIMENTO MURI DI SOTTOSCARPA INTERESSATI DA CEDIMENTO AL KM 5+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>PIANO DI SORRENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.424105,40.623910]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6442</Importo Finanziato><Costo Progetto>473970.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>473970.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>350987.87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>122982.29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>15000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30960.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>473970.16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>473970.16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>350838.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>365119.52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="26"><CUP>F17H14001850001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI ZITTOLA E VANDRA: RIPRISTINO SOLETTE E BARRIERE METALLICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI ZITTOLA E VANDRA: RIPRISTINO SOLETTE E BARRIERE METALLICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.249612,41.649380]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1099159</Importo Finanziato><Costo Progetto>835815.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>835815.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>551401.86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>284413.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>35000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>71045.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>835815.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>835815.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>551265.24</Importo SAL><Importo Pagamenti>512211.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.97%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="27"><CUP>F17H14001940001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 340 E 708*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 340 E 708</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO</Provincia><Comune>COMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.080946,45.804381]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1350000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1113411.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-01-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1113411.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>538155.84</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>575255.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>399168.61</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1113411.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1113411.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>18858.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>2.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="28"><CUP>F17H14001980001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 262+387 E 317+260 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 262+387 E 317+260 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.579610,45.231062]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800</Importo Finanziato><Costo Progetto>735617.87</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>345</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>735617.87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>148195.09</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>587422.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>483074.95</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>735617.87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>735617.87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>225.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="29"><CUP>F17H14001990001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 DIR*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 4+366 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 4+366 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>LODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.503423,45.314499]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>400000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>400000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>83266.93</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>316733.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>264559.16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>30.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="30"><CUP>F17H14002000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CALLORA: CONSOLIDAMENTO DEI TRAVERSI, RISANAMENTO CORTICALE DI TRAVI E PULVINI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CALLORA: CONSOLIDAMENTO DEI TRAVERSI, RISANAMENTO CORTICALE DI TRAVI E PULVINI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>BOJANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.460126,41.487249]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3536900</Importo Finanziato><Costo Progetto>2533893.77</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2533893.77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1980282.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>553610.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>19969.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>89196.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2533893.77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2533893.77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1815624.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>1656454.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="31"><CUP>F17H14002010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 85 VENAFRANA*TERRITORIO PROVINCIALE*DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO GALLERIE CARPINO, HOMOAESERNIENSIS TRINIT</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 85 VENAFRANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO GALLERIE CARPINO, HOMOAESERNIENSIS TRINIT</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>ISERNIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.249612,41.649380]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1766477.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>115</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1766477.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1407832.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>358644.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>71905.11</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1766477.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1766477.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1393199.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>1483373.68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.24%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="32"><CUP>F17H14002020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTO FRASSO III AL KM 24+066: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO FRASSO III AL KM 24+066: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.776587,41.702435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>888126</Importo Finanziato><Costo Progetto>635567.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>635567.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>463497.05</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>172070.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>33934.96</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>635567.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>635567.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>459401.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>476322.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="33"><CUP>F17H14002040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA LAMA BIANCA: DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO PIEDRITTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA LAMA BIANCA: DRENAGGIO ACQUE DI PERCOLAZIONE IN CALOTTA E RIVESTIMENTO PIEDRITTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>CAMPOBASSO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.661669,41.567593]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1495144</Importo Finanziato><Costo Progetto>1041884.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1041884.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>814244.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>227640.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>59125.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1041884.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1041884.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>812720.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>256493.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.81%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>29.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="34"><CUP>F17H14002070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTI MERGOLO E TECCHIO: RIPRISTINO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTI MERGOLO E TECCHIO: RIPRISTINO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE</Regione><Provincia>CAMPOBASSO</Provincia><Comune>PETACCIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.847626,42.011920]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>574887</Importo Finanziato><Costo Progetto>495408.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>305</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>495408.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>385512.27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>109895.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8623.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25185.65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>495408.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>495408.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>385066.56</Importo SAL><Importo Pagamenti>173014.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>41.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="35"><CUP>F17H14002140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA MONTELUCO: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA MONTELUCO: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>L'AQUILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.424766,42.393338]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2629388</Importo Finanziato><Costo Progetto>1770356.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>38</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1770356.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1386815.54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>383541.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>25000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>57865.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1770356.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1770356.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1386805.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>1245311.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="36"><CUP>F17H14002150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI MELELLO, ZONCHI, CAPPELLA E MANGIACORE: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MELELLO, ZONCHI, CAPPELLA E MANGIACORE: INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.856756,43.533840]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4347773</Importo Finanziato><Costo Progetto>3596570.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>102</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3596570.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2870288.16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>726282.19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>38526.09</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>21210.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>103074.43</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3596570.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3596570.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2869933.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>2316973.18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.89%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="37"><CUP>F17H14002190001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE DALLA VOLTA DELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ELIMINAZIONE DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE DALLA VOLTA DELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629,45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>115575</Importo Finanziato><Costo Progetto>86106.45</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>59</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86106.45</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>70481.45</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>15625.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>550.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86106.45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86106.45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>70461.29</Importo SAL><Importo Pagamenti>70138.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="38"><CUP>F17H14002440001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 129 E 537*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO: S.S. N. 129 TRA I KM 56+916 E 92+430; S.S. N. 537 TRA I KM 0+000 E 9+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 129 E 537</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO: S.S. N. 129 TRA I KM 56+916 E 92+430; S.S. N. 537 TRA I KM 0+000 E 9+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI, NUORO</Provincia><Comune>BOLOTANA, OROTELLI, ILLORAI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.948237,40.320791],[9.104820,40.316825],[8.989075,40.356581]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1588830</Importo Finanziato><Costo Progetto>1251706.74</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1251706.74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1004208.31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>247498.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15600.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36246.26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1251706.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1251706.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1004048.52</Importo SAL><Importo Pagamenti>1020246.16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="39"><CUP>F17H14002760001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 39 DEL PASSO DELL'APRICA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 6+000 E12+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 39 DEL PASSO DELL'APRICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 6+000 E12+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>APRICA, VILLA DI TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.146630,46.131460],[10.139854,46.187789]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600</Importo Finanziato><Costo Progetto>435742.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>132</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>435742.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>347786.23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>87956.52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13514.13</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>9225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>435742.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>435742.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>347641.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>276571.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="40"><CUP>F17H14002780001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO PROVINCIALE*VERNICIATURA DELLE PARETI, PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA MARGINALE, ALL'INTERNO DELLE GALLERIE TRA I KM 55+000 E 97+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VERNICIATURA DELLE PARETI, PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA MARGINALE, ALL'INTERNO DELLE GALLERIE TRA I KM 55+000 E 97+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386629,45.902887]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>315718.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>315718.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>250587.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>65130.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5557.61</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>315718.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>315718.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>250587.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>250587.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="41"><CUP>F17H14002830001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 42 E 591*TERRITORI COMUNALI*SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 42 E 591</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BERGAMO</Provincia><Comune>GRASSOBBIO, ZANICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.723702,45.647827],[9.697648,45.632843]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>488871</Importo Finanziato><Costo Progetto>355546.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>128</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>355546.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>285536.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>70010.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10437.61</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>355546.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>355546.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>225.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="42"><CUP>F17H15000160001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA TRA I KM 50+000 E 86+500 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA TRA I KM 50+000 E 86+500 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISTOIA</Provincia><Comune>ABETONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.667484,44.133683]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>670222</Importo Finanziato><Costo Progetto>551738.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-02 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>163</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>551738.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>443988.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>107750.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3597.22</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>20375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>551738.58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>551738.58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>438520.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>440938.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="43"><CUP>F17H15000200001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE PIANI VIABILI E SCARPATE FRA I KM 4+480 E 72+900</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE PIANI VIABILI E SCARPATE FRA I KM 4+480 E 72+900</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>923483</Importo Finanziato><Costo Progetto>633789.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>147</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633789.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>486893.08</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>146896.74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6521.74</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>35375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633789.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633789.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>486885.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>507460.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="44"><CUP>F17H15000320005</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 337 DELLA VAL VIGEZZO*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA A SEGUITO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 9+130. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 337 DELLA VAL VIGEZZO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA A SEGUITO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE AL KM 9+130. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANIA</Provincia><Comune>TRONTANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.364460,46.089088]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12564</Importo Finanziato><Costo Progetto>108740.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>108740.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>87377.14</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>21363.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5030.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108740.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108740.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>87331.00</Importo SAL><Importo Pagamenti>86924.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="45"><CUP>F17H15000480001</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 340 REGINA E 340 DIR*TERRITORIO PROVINCIALE*GALLERIE RONCACCIO, COSTACARONE, DURINO,BRIENNO, CROCETTA, PORLEZZA, ALBOGASIO, LOVENO, NOBIALLO, GAETA, SASSORANCIO, SASSOLDO, CASTELLACCIO, SAN NICOLAO E BREVA: REGIMAZIONE IDRAULICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 340 REGINA E 340 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIE RONCACCIO, COSTACARONE, DURINO,BRIENNO, CROCETTA, PORLEZZA, ALBOGASIO, LOVENO, NOBIALLO, GAETA, SASSORANCIO, SASSOLDO, CASTELLACCIO, SAN NICOLAO E BREVA: REGIMAZIONE IDRAULICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.152598,45.929114]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1254620</Importo Finanziato><Costo Progetto>910544.29</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>910544.29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>714224.73</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>196319.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>51917.39</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>910544.29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>910544.29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>714061.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>581031.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.35%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="46"><CUP>F19J11000140001</CUP><Data Generazione CUP>2011-02-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 DIR CENTRALE NUORESE*TERRITORI COMUNALI*RICOSTITUZIONE DELLA PORTANZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 50+150</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 DIR CENTRALE NUORESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTITUZIONE DELLA PORTANZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 50+150</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>NUORO, ORISTANO</Provincia><Comune>NUORO, OTTANA, ABBASANTA, SEDILO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.299455,40.339477],[9.038470,40.226357],[8.770046,40.140135],[8.940265,40.180977]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11921656</Importo Finanziato><Costo Progetto>11132114.34</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-05-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-04-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11132114.34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>7267185.43</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>3864928.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>113600.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>358800.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>396449.19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3776313.32</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7355801.02</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11132114.34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5474492.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>5497291.93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.33%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>67.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="47"><CUP>F21B07000310001</CUP><Data Generazione CUP>2009-06-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE DEL TRONCO 1 LOTTO 2; TRONCO 1 LOTTO 1 STRALCIO 2; TRONCO 3 LOTTO 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL TRONCO 1 LOTTO 2; TRONCO 1 LOTTO 1 STRALCIO 2; TRONCO 3 LOTTO 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>PIZZONI, SANT'ONOFRIO, SIMBARIO, SORIANO CALABRO, STEFANACONI, VALLELONGA, VAZZANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.247411,38.621366],[16.175314,38.682716],[16.328837,38.617208],[16.200751,38.617024],[16.154018,38.663457],[16.299897,38.649277],[16.244803,38.641712]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44299000</Importo Finanziato><Costo Progetto>45482958.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>477</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>45482958.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>21347198.32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>13731559.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>300000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4016000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>353798.27</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>540000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1833878.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>909719.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>45452958.50</Fonte Regionale><Fonte Statale>30000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>45482958.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20466096.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>20866207.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2567.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>71.21%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="48"><CUP>F21B10000890001</CUP><Data Generazione CUP>2012-03-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 55+050 E 61+450, LOTTO 6</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 55+050 E 61+450, LOTTO 6</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>BERCHIDDA, MONTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.208099,40.790525],[9.356727,40.796658]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108315710</Importo Finanziato><Costo Progetto>72929000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-02-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>72929000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>51863812.88</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>21065187.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1820548.11</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4400000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2741721.49</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1000000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2748963.08</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2107833.87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>72929000.01</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>72929000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11423182.03</Importo SAL><Importo Pagamenti>11061974.33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>607.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>22.03%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>16.59%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="49"><CUP>F21B88000000001</CUP><Data Generazione CUP>2004-04-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI GIGNOD TRA I KM 6+175 E 7+783: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI GIGNOD TRA I KM 6+175 E 7+783: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Chiuso</Stato Progetto><Anno Decisione>1988</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>GIGNOD</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.260631,45.783281]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13102253</Importo Finanziato><Costo Progetto>181363028.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-07-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-08-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>181363028.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>105829620.13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>42198145.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1294321.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1700000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>676672.60</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>955000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3073780.74</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15422902.04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>181363028.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>181363028.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>82356630.86</Importo SAL><Importo Pagamenti>83060979.90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>77.82%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="50"><CUP>F21B96000010001</CUP><Data Generazione CUP>2007-06-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*MACROLOTTO 3, PARTE 2: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR TRA I KM 153+400 E 173+900</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MACROLOTTO 3, PARTE 2: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME 80 DEL CNR TRA I KM 153+400 E 173+900</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1996</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>LAINO BORGO, LAINO CASTELLO, MORANO CALABRO, MORMANNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.942880,39.965821],[15.959001,39.933159],[16.110088,39.862576],[15.993866,39.877364]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>654369150</Importo Finanziato><Costo Progetto>687262648.06</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-11-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-11-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-06-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>687262648.06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>557103234.35</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>130159413.71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>12006728.66</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7831825.44</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>953149.79</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2197434.14</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>14920489.89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>687262648.06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>687262648.06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>542618670.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>485095528.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>10090.50</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.40%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="51"><CUP>F21B97000010001</CUP><Data Generazione CUP>2008-05-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORI COMUNALI*COMPLETAMENTO COSTRUZIONE 3 LOTTO DEL 5 TRONCO CHIARAVALLE SOVERATO, DALLA S.P. PER ARGUSTO ALLO SVINCOLO DI GAGLIATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO COSTRUZIONE 3 LOTTO DEL 5 TRONCO CHIARAVALLE SOVERATO, DALLA S.P. PER ARGUSTO ALLO SVINCOLO DI GAGLIATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1997</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>ARGUSTO, GAGLIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.437310,38.680567],[16.460856,38.673402]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11005991</Importo Finanziato><Costo Progetto>8552360.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-02-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-08-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2011-10-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-02-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8552360.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6497277.87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2055082.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>100000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>322852.94</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>166665.25</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8552360.22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8552360.22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6291040.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>6385358.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="52"><CUP>F23D13000440001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE SITE FRA I KM 159+100 E 159+590: ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DI SPECIFICHE INDAGINI STRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE SITE FRA I KM 159+100 E 159+590: ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DI SPECIFICHE INDAGINI STRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>PIEVE SANTO STEFANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.058885,43.678780]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6401551</Importo Finanziato><Costo Progetto>5198105.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-03-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-08-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>108</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5198105.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4091191.15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1106914.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>16000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>17991.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>112690.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5198105.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5198105.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4090989.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>3703421.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="53"><CUP>F23D13000670001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO SVINCOLO LUCERA: PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DI SVINCOLO AL KM 323+200 E DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO DELL'INGRESSO OVEST DEL COMUNE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO SVINCOLO LUCERA: PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DI SVINCOLO AL KM 323+200 E DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO DELL'INGRESSO OVEST DEL COMUNE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>LUCERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.351830,41.497515]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2099435</Importo Finanziato><Costo Progetto>1709721.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>77</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1709721.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1045638.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>664083.06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>325727.53</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>49516.19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1709721.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1709721.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1038495.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>1084368.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.32%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="54"><CUP>F23D14000590001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIE VIGNALE, FERRAZZANA, SAN PIETRO, CEFALONE, LA PAGLIETTA: ILLUMINAZIONE E VERNICIATURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 652 DI FONDO VALLE SANGRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIE VIGNALE, FERRAZZANA, SAN PIETRO, CEFALONE, LA PAGLIETTA: ILLUMINAZIONE E VERNICIATURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>COLLEDIMEZZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.388893,41.989535]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3698462</Importo Finanziato><Costo Progetto>2486099.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>61</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2486099.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1907482.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>578616.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>152065.81</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>46115.96</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2486099.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2486099.27</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1907476.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>1782267.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="55"><CUP>F27H05000310001</CUP><Data Generazione CUP>2005-04-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI - ESERCIZIO 2004</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI - ESERCIZIO 2004</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Chiuso</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>372125</Importo Finanziato><Costo Progetto>271046.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-06-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2008-09-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2008-09-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-11-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-04-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2013-09-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>271046.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>220214.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>50832.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2312.50</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2004.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>271046.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>271046.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>220214.83</Importo SAL><Importo Pagamenti>222218.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.97%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="56"><CUP>F27H12000380001</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELIMINAZIONE DI VIZIOSIT PLANO ALTIMETRICHE E SISTEMAZIONE DELLE CURVE ED INCROCI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BANCHINE LATERALI TRANSITABILI E ROTATORIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 128 CENTRALE SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ELIMINAZIONE DI VIZIOSIT PLANO ALTIMETRICHE E SISTEMAZIONE DELLE CURVE ED INCROCI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BANCHINE LATERALI TRANSITABILI E ROTATORIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>CAGLIARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.165634,39.378960]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3623008</Importo Finanziato><Costo Progetto>2866413.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>582</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2866413.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2213013.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>653400.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>92000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>90400.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2866413.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2866413.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2193541.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>2200035.87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.16%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="57"><CUP>F27H12000520001</CUP><Data Generazione CUP>2012-07-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO COMUNALE*REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA TRA I KM 46+300 E 46+500 E RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE DESSESTATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA TRA I KM 46+300 E 46+500 E RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE DESSESTATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CETARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.692900,40.657751]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>71268</Importo Finanziato><Costo Progetto>48948.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-12-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2013-11-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>48948.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>35589.07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>13359.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2023.74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>48948.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>48948.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>1070.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>2.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="58"><CUP>F27H13000520001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA*FRAZIONE MADONNA DELL'OLMO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA FERROVIA AL KM 82+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>FRAZIONE MADONNA DELL'OLMO</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA FERROVIA AL KM 82+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>CUNEO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.552760,44.416152]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1060000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1740006.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>152</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1740006.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>800006.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>940000.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>70000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>63430.44</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>150000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>15900.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>379800.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1740006.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1740006.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799989.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>542781.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>36.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="59"><CUP>F27H13000990007</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILIT IN CORRISPONDENZA DEI TORRENTI PONZO, VOD, MUNITA, GALIPARI, ALACO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILIT IN CORRISPONDENZA DEI TORRENTI PONZO, VOD, MUNITA, GALIPARI, ALACO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>BADOLATO, GUARDAVALLE, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.510450,38.569542],[16.500748,38.507118],[16.523383,38.536339],[16.517841,38.616302]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3594529.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-03-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>192</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3594529.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2371826.06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1222703.80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62497.43</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>169925.29</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>80000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>196637.77</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>126686.79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>3594529.86</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3594529.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2239277.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>2007131.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.41%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="60"><CUP>F27H13002460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 89, 272 E 693 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 89, 272 E 693 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>556757</Importo Finanziato><Costo Progetto>366724.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>366724.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>293039.46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>73684.79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>366724.25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>366724.25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>292786.45</Importo SAL><Importo Pagamenti>112268.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>37.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="61"><CUP>F27H14000470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+800</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+800</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>APRIGLIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.467279,39.215962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>222869.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>222869.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>165513.75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>57355.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>222869.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>222869.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>165490.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>164888.45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="62"><CUP>F27H14000480001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+650</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 108 BIS SILANA DI CARIATI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEL PONTE FORTEMENTE AMMALORATO SITO AL KM 28+650</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>APRIGLIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.467279,39.215962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>218685.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-08 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>218685.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>172007.07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>46678.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>7547.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>218685.28</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>218685.28</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>171077.76</Importo SAL><Importo Pagamenti>170447.37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="63"><CUP>F27H14000560001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*TERRITORIO COMUNALE*PONTE IN MURATURA AL KM 17+480: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE IN MURATURA AL KM 17+480: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>REINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.826068,41.297894]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>326784</Importo Finanziato><Costo Progetto>238018.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>238018.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>169775.53</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>68242.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15618.90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>238018.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>238018.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>169775.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>172762.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="64"><CUP>F27H14000650001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DEI MANUFATTI SOVRAPPASSO CASCINA REBECCA, CAVALCAVIA S.S. N. 342 DIR NORD E SUD E CAVALCAVIA FERROVIARIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEI MANUFATTI SOVRAPPASSO CASCINA REBECCA, CAVALCAVIA S.S. N. 342 DIR NORD E SUD E CAVALCAVIA FERROVIARIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO, MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>NIBIONNO, GIUSSANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.262996,45.749335],[9.211147,45.693687]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3910000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2854832.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2854832.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2240832.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>614000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>94000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2854832.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2854832.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2225166.19</Importo SAL><Importo Pagamenti>1834346.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="65"><CUP>F27H14000830001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO TRAVI VIADOTTO NOCE I</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO TRAVI VIADOTTO NOCE I</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MARATEA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.729067,39.996636]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1100295.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>274</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1100295.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>862099.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>238195.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>42543.33</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1100295.40</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1100295.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>12506.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>1.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="66"><CUP>F27H14000910001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106, 92, 481, 653, NSA 290, 18, 19, 585 E NSA 289 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO MANUTENTORIO D*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106, 92, 481, 653, NSA 290, 18, 19, 585 E NSA 289 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952,40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>465308</Importo Finanziato><Costo Progetto>393310.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-07-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>393310.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>324401.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>68908.71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8216.28</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>393310.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>393310.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>314546.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>320906.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="67"><CUP>F27H14001090001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO SISMICO DEL SOVRAPPASSO AL KM 12+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO SISMICO DEL SOVRAPPASSO AL KM 12+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>SOMMA LOMBARDO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.698660,45.669258]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>396865</Importo Finanziato><Costo Progetto>291710.72</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-12-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>291710.72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>217845.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>73865.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4160.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>17940.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>291710.72</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>291710.72</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>225.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="68"><CUP>F27H14001220001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 700 DELLA REGGIA DI CASERTA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARCO DELLA REGGIA : MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, I STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 700 DELLA REGGIA DI CASERTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARCO DELLA REGGIA : MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, I STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>CASERTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.357379,41.088154]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1150000</Importo Finanziato><Costo Progetto>847196.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>202</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>847196.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>621633.98</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>225562.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11610.40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>88952.52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>847196.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>847196.90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>619883.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>570893.12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="69"><CUP>F27H14001250001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO FUNZIONALIT E MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO FUNZIONALIT E MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530386</Importo Finanziato><Costo Progetto>362658.34</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-04-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-04-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>362658.34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>292215.95</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>70442.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>362658.34</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>362658.34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>292215.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>261758.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="70"><CUP>F27H14001370001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO RISANAMENTO STRUTTURALE VIADOTTO FRANCO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO RISANAMENTO STRUTTURALE VIADOTTO FRANCO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.686009,40.575938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1792137.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1792137.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1438959.85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>353177.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>81572.81</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1792137.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1792137.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1354127.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>1361462.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.54%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="71"><CUP>F27H14001400001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, RIFACIMENTO MURO SOTTOSCARPA E TOMBINO AL KM 18+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE, RIFACIMENTO MURO SOTTOSCARPA E TOMBINO AL KM 18+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TITO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.686009,40.575938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1267000</Importo Finanziato><Costo Progetto>898901.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>898901.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>694369.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>204531.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>56206.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>898901.58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>898901.58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>694351.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>570251.98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="72"><CUP>F27H14001630001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1268486</Importo Finanziato><Costo Progetto>829242.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>829242.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>663091.42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>166151.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30716.43</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>829242.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>829242.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>662631.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>669865.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="73"><CUP>F27H14001640001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16 E 673*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16 E 673</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE E RIPRISTINO CORTICALE DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1268505</Importo Finanziato><Costo Progetto>843418.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>843418.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>671690.57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>171727.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36292.77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>843418.12</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>843418.12</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>417821.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>440924.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.84%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="74"><CUP>F27H14001670001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 7+600 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO FERNO-CARDANO AL CAMPO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 7+600 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO FERNO-CARDANO AL CAMPO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>CARDANO AL CAMPO, FERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.756710,45.644815],[8.739928,45.618881]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>396865</Importo Finanziato><Costo Progetto>304250.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>304250.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>209042.08</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>95208.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5200.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>38243.70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>304250.78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>304250.78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>208967.27</Importo SAL><Importo Pagamenti>213087.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="75"><CUP>F27H14002410001</CUP><Data Generazione CUP>2015-09-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile xsi:nil="true" /><Descrizione del Progetto>S.S. N. 89 GARGANICA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILIT TRA IL KM 64+450 E 87+300 IN TRATTI SALTUARI INTERESSATI DA DANNEGGIAMENTI DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4 AL 6 SETTEMBRE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 89 GARGANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILIT TRA IL KM 64+450 E 87+300 IN TRATTI SALTUARI INTERESSATI DA DANNEGGIAMENTI DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4 AL 6 SETTEMBRE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>332065</Importo Finanziato><Costo Progetto>232494.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-11-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-11-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>232494.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>186435.64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>46058.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>232494.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>232494.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>186434.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>190516.87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="76"><CUP>F27H14002420001</CUP><Data Generazione CUP>2015-09-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile xsi:nil="true" /><Descrizione del Progetto>S.S. N. 272 DI SAN GIOVANNI ROTONDO*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILIT TRA I KM 11+300 E 21+800 INTERESSATI DA DANNEGGIAMENTI DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATESI DAL 4 AL 6 SETTEMBRE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 272 DI SAN GIOVANNI ROTONDO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILIT TRA I KM 11+300 E 21+800 INTERESSATI DA DANNEGGIAMENTI DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE VERIFICATESI DAL 4 AL 6 SETTEMBRE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato>341825</Importo Finanziato><Costo Progetto>239186.55</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-12-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>239186.55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>191927.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>47258.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>239186.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>239186.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>190712.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>194991.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="77"><CUP>F27H15000210001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ARQUATA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.282863,42.762630]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>903956</Importo Finanziato><Costo Progetto>600379.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>111</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>600379.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>570022.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>30356.80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30356.80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>600379.30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>600379.30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>569920.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>579961.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="78"><CUP>F27H15000230001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ARQUATA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.282863,42.762630]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>757996</Importo Finanziato><Costo Progetto>549513.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-25 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>549513.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>522016.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>27496.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>27496.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>549513.30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>549513.30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>503999.03</Importo SAL><Importo Pagamenti>520828.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.55%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="79"><CUP>F27H15000420001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 67 TOSCO ROMAGNOLA*TERRITORIO COMUNALE*OPERA D'ARTE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 32+950 E 33+150: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 67 TOSCO ROMAGNOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERA D'ARTE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 32+950 E 33+150: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISA</Provincia><Comune>SAN MINIATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.841286,43.667876]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516102</Importo Finanziato><Costo Progetto>434252.19</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>434252.19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>268546.57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>165705.62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>25000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>61192.93</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>434252.19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>434252.19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>268487.05</Importo SAL><Importo Pagamenti>278449.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="80"><CUP>F27H15000650001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 12 CHIETI PESCARA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL RILEVATO STRADALE TRA I KM 14+510 E 14+590 LATO DESTRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 12 CHIETI PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL RILEVATO STRADALE TRA I KM 14+510 E 14+590 LATO DESTRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>PESCARA</Provincia><Comune>PESCARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.202801,42.456048]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1059240</Importo Finanziato><Costo Progetto>697122.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>99</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>697122.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>513210.23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>183912.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>35375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>697122.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>697122.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>506773.86</Importo SAL><Importo Pagamenti>543055.98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="81"><CUP>F27H15000670001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>BERGAMO, BRESCIA, COMO, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, MONZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.663919,45.696657],[10.225887,45.532452],[9.080946,45.804381],[9.422794,45.857456],[9.503423,45.314499],[10.806346,45.149295],[9.173203,45.468259],[9.275604,45.585364],[9.164437,45.197773],[9.856893,46.180347],[8.812888,45.823938]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1781364</Importo Finanziato><Costo Progetto>1504456.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-26 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>115</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1504456.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1223092.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>281364.11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>73434.76</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1504456.11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1504456.11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1222474.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>1242954.21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="82"><CUP>F27H15000780001</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DIR DELLA VAL D'AOSTA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARAMASSI TRA I KM 1+600 E 1+750: COSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DIR DELLA VAL D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARAMASSI TRA I KM 1+600 E 1+750: COSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>PRE'-SAINT-DIDIER</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[6.954652,45.758352]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1780000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1393415.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1393415.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1023125.28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>370290.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10200.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>70485.50</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>91826.82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1393415.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1393415.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>948872.80</Importo SAL><Importo Pagamenti>756686.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>63.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="83"><CUP>F31B04000100001</CUP><Data Generazione CUP>2004-06-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE DI MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE DI MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>CINISELLO BALSAMO, MONZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.218241,45.557363],[9.275604,45.585364]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>159449</Importo Finanziato><Costo Progetto>285095646.81</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-01-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-09-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-10-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>860</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-07-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>285095646.81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>212047455.84</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>73048190.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>24233022.78</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2645038.59</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25658721.82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>20147152.26</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>264948494.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>285095646.81</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>200953509.52</Importo SAL><Importo Pagamenti>246763044.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>51211127.95</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="84"><CUP>F31B05000070001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 423+300 E 442+920</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 423+300 E 442+920</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA, SCILLA, VILLA SAN GIOVANNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.718239,38.112856],[15.780905,38.231526],[15.667924,38.228894]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>601026317</Importo Finanziato><Costo Progetto>590854786.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-01-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-14 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>254</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-04-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>590854786.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>466452957.82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>124401828.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3495755.96</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>29212112.94</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4643833.35</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1439482.97</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1243000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>590854786.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>590854786.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>454965283.97</Importo SAL><Importo Pagamenti>469831575.17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>23446242.07</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.54%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="85"><CUP>F31B05000090001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI*LOC. MONTEROTONDO SCALO*COLLEGAMENTO A S.S. N. 4 SALARIA, BRETELLA SALARIA SUD: APPALTO INTEGRATO, 1 STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>LOC. MONTEROTONDO SCALO</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO A S.S. N. 4 SALARIA, BRETELLA SALARIA SUD: APPALTO INTEGRATO, 1 STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>MONTEROTONDO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.622510,42.067659]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>61943320</Importo Finanziato><Costo Progetto>58831057.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-03-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2009-08-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2009-08-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>140</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-06-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-03-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58831057.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>42098314.34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>16732743.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>800000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5720000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>430000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1100000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1093393.90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>58831057.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>58831057.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38001079.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>46659972.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>6585350.34</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.27%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="86"><CUP>F31B05000510001</CUP><Data Generazione CUP>2010-08-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE *S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE*TRONCO: BARI-TARANTO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 7+200 AL KM. 44+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>S.S. N. 100 DI GIOIA DEL COLLE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRONCO: BARI-TARANTO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM. 7+200 AL KM. 44+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.912083,40.777275],[16.950433,40.873514]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>39000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>36352408.72</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-12-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-03-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>504</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-12-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>36352408.72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>23068195.93</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>13284212.79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>467881.94</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3400000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>441323.93</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>650000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>3238050.40</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>32112125.92</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4240282.80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>36352408.72</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20875880.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>25584862.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.50%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="87"><CUP>F31B07000380001</CUP><Data Generazione CUP>2008-11-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.G.C. E 78 GROSSETO FANO*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRATTO GROSSETO SIENA, TRA I KM 30+040 E 41+600. LOTTI 5, 6, 7 E 8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.G.C. E 78 GROSSETO FANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE TRATTO GROSSETO SIENA, TRA I KM 30+040 E 41+600. LOTTI 5, 6, 7 E 8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>SIENA, GROSSETO</Provincia><Comune>CIVITELLA PAGANICO, MONTICIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.289288,43.004340],[11.224661,43.118358]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>271123345</Importo Finanziato><Costo Progetto>233703400.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-04-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-09-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>417</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-04-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>233703400.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>176099870.52</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>57603530.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>2923230.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2322000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>784616.84</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2800000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7889238.18</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5520530.84</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>233703400.78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>233703400.78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>166444622.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>164177870.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>8729175.22</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="88"><CUP>F31B14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>E 78, S.G.C. GROSSETO FANO*TERRITORIO COMUNALE*SOVRAPPASSO FERROVIARIO, LOC. PIAN DELLE CORTINE, E NUOVA USCITA A QUATTRO CORSIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>E 78, S.G.C. GROSSETO FANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOVRAPPASSO FERROVIARIO, LOC. PIAN DELLE CORTINE, E NUOVA USCITA A QUATTRO CORSIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>SIENA</Provincia><Comune>ASCIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.522834,43.243507]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6521739</Importo Finanziato><Costo Progetto>7500000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7500000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3543844.74</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2160630.68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>335000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>77150.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>140000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>471619.81</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>158600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1206192.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6293808.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>898057.10</Importo SAL><Importo Pagamenti>836625.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>25.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>17.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="89"><CUP>F32C05000280001</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI MORBEGNO, I LOTTO, TRA GLI SVINCOLI DI FUENTES E DI TARTANO, STRALCIO 2. PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI MORBEGNO, I LOTTO, TRA GLI SVINCOLI DI FUENTES E DI TARTANO, STRALCIO 2. PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>MORBEGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.586732,46.133035]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>671852</Importo Finanziato><Costo Progetto>220777446.94</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-12-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>220777446.94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>154733074.06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>66044372.88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>2759835.97</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>12000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>524803.71</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5012814.34</6. Interferenze><7. Imprevisti>4132000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2458269.91</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>133984969.87</Fonte Regionale><Fonte Statale>86792477.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>220777446.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>81611864.23</Importo SAL><Importo Pagamenti>80590780.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>52.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="90"><CUP>F33D13001190001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI MARMO, TORRE I E TORRE II: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI IN CARREGGIATA NORD E SUD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MARMO, TORRE I E TORRE II: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI IN CARREGGIATA NORD E SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.806836,40.659511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12378382</Importo Finanziato><Costo Progetto>7520505.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7520505.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6319170.04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1201335.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>70000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>104255.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>215516.72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7520505.57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7520505.57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>20372.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="91"><CUP>F33D14000770001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORI COMUNALI*RAFFORZAMENTO BARRIERE METALLICHE A RIDOSSO DELLA FERROVIA COLICO TIRANO TRA I KM 7+000 E 62+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO BARRIERE METALLICHE A RIDOSSO DELLA FERROVIA COLICO TIRANO TRA I KM 7+000 E 62+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO, LECCO</Provincia><Comune>COLICO, TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.367740,46.126651],[10.179506,46.211856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1432679.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1432679.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>379578.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1053101.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>16525.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>827880.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1432679.92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1432679.92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>14166.45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>1.16%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="92"><CUP>F33D15000020001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225,40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>485614</Importo Finanziato><Costo Progetto>579586.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>579586.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>420999.68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>158586.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4335.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>40225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>579586.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>579586.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>420954.23</Importo SAL><Importo Pagamenti>428518.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="93"><CUP>F36G02000220007</CUP><Data Generazione CUP xsi:nil="true" /><Soggetto Responsabile xsi:nil="true" /><Descrizione del Progetto>SS.SS. 96 BARESE/99 DI MATERA*DAL KM 85+000 (INIZIO VAR. ALTAMURA) AL KM 81+300 (INNESTO SS 99)*LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO DIRETTRICE BARI-MATERA: TRONCO ALTAMURA-MATERA - 1 LOTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. 96 BARESE/99 DI MATERA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>DAL KM 85+000 (INIZIO VAR. ALTAMURA) AL KM 81+300 (INNESTO SS 99)</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' ADEGUAMENTO DIRETTRICE BARI-MATERA: TRONCO ALTAMURA-MATERA - 1 LOTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune xsi:nil="true" /><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates xsi:nil="true" /><Importo Finanziato xsi:nil="true" /><Costo Progetto>43936912.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-04-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-04-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43936912.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>21245521.37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>10032912.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3609111.95</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>191534.99</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1843433.14</6. Interferenze><7. Imprevisti>519948.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>843956.72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>27993853.54</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15943058.57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43936912.11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2180762.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>6251768.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>10.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>22.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="94"><CUP>F36G09000140001</CUP><Data Generazione CUP>2009-09-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*COMPLETAMENTO ASTE DI COLLEGAMENTO CON LA LITORANEA (EX S.S. N. 16) A NORD E A SUD DI MOLFETTA E A SUD DI GIOVINAZZO TRA I KM 774+200 E 785+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO ASTE DI COLLEGAMENTO CON LA LITORANEA (EX S.S. N. 16) A NORD E A SUD DI MOLFETTA E A SUD DI GIOVINAZZO TRA I KM 774+200 E 785+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>GIOVINAZZO, MOLFETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.657363,41.160930],[16.569774,41.182609]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21454573</Importo Finanziato><Costo Progetto>27207551.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-12-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1113</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-12-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27207551.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>11409969.17</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>9254030.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>228498.55</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2574077.05</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>275124.26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>785000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>462335.84</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2233690.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27207551.22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27207551.22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6990068.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>7869662.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>61.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>43.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="95"><CUP>F37H07001510001</CUP><Data Generazione CUP>2008-06-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA I KM 131+890 E 152+590</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA I KM 131+890 E 152+590</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>SIRACUSA</Provincia><Comune>SIRACUSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.213648,37.039367]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9963782</Importo Finanziato><Costo Progetto>6599325.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-03-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-11-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-05-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>62</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-08-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-03-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6599325.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5095637.82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1503688.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>113010.93</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>28884.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>112762.97</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6599325.92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6599325.92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3324547.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>3877819.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>65.24%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="96"><CUP>F37H09000710001</CUP><Data Generazione CUP>2009-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*VIA TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E RISAGOMATURA PIANO VIABILE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO, BALSORANO, CANISTRO, CAPISTRELLO, CIVITELLA ROVETO, MORINO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.446326,42.037231],[13.583755,41.799594],[13.397543,41.934242],[13.376267,41.975927],[13.410223,41.896643],[13.442721,41.842648],[13.528600,41.833230]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2593903</Importo Finanziato><Costo Progetto>1187608.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-10-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-08-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>290</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-03-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1187608.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>825775.87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>361832.41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36691.42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1187608.28</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1187608.28</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>810745.83</Importo SAL><Importo Pagamenti>820778.78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>4030.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.18%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="97"><CUP>F37H11000410001</CUP><Data Generazione CUP>2011-04-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORI COMUNALI*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO, CANISTRO, CAPISTRELLO, CIVITA D'ANTINO, CIVITELLA ROVETO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.446326,42.037231],[13.397543,41.934242],[13.376267,41.975927],[13.476701,41.886492],[13.410223,41.896643],[13.528600,41.833230]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1197062</Importo Finanziato><Costo Progetto>169781.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-02-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>189</Sommatoria Sospensioni><Fase>Variazione del piano economico finanziario</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-05-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-11-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>169781.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>0.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>169781.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>19781.42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>169781.42</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>169781.42</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>19781.42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>100.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="98"><CUP>F37H13000010001</CUP><Data Generazione CUP>2013-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE SUL CANAL BIANCO AL KM 50+500: RIPRISTINO DELLA PILA SUD DANNEGGIATA A SEGUITO DI IMPATTO CON NATANTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE SUL CANAL BIANCO AL KM 50+500: RIPRISTINO DELLA PILA SUD DANNEGGIATA A SEGUITO DI IMPATTO CON NATANTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>ROVIGO</Provincia><Comune>BOSARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.772429,45.002247]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>212201</Importo Finanziato><Costo Progetto>186029.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-06-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-05-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-02-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-07-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186029.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>153840.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>32189.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186029.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186029.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>151373.64</Importo SAL><Importo Pagamenti>150841.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.40%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="99"><CUP>F37H13001340001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO SOLETTA DEI VIADOTTI METAURO III AL KM 85+285, SANTA MARIA AL KM 88+040, PIAN DI GUALDO AL KM 89+035, TARUGO AL KM 91+250</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO SOLETTA DEI VIADOTTI METAURO III AL KM 85+285, SANTA MARIA AL KM 88+040, PIAN DI GUALDO AL KM 89+035, TARUGO AL KM 91+250</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>PESARO E URBINO</Provincia><Comune>URBINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.623604,43.739156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6169180</Importo Finanziato><Costo Progetto>5216940.52</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5216940.52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3734137.29</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1482803.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>21777.71</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>515648.46</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5216940.52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5216940.52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3587740.86</Importo SAL><Importo Pagamenti>2065677.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.08%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>48.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="100"><CUP>F37H13001850001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106 E 107*TERRITORI COMUNALI*S.S. N. 106: SOSTITUZIONE GIUNTI DEI VIADOTTI TRA I KM 241+00 E KM 241+600 E KM 173+900 (VIADOTTO LAMIA); S.S. N. 107: SOSTITUZIONE BARRIERE AL KM 100+00 (VIADOTTO LEPRE), RICOSTITUZIONE CORPO STRADALE PARZIALMENTE DISSESTATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106 E 107</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>S.S. N. 106: SOSTITUZIONE GIUNTI DEI VIADOTTI TRA I KM 241+00 E KM 241+600 E KM 173+900 (VIADOTTO LAMIA); S.S. N. 107: SOSTITUZIONE BARRIERE AL KM 100+00 (VIADOTTO LEPRE), RICOSTITUZIONE CORPO STRADALE PARZIALMENTE DISSESTATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO, CROTONE</Provincia><Comune>STALETTI, CACCURI, CROTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.545742,38.763508],[16.807739,39.211594],[17.087825,39.092954]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700091</Importo Finanziato><Costo Progetto>475830.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-10-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>475830.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>364470.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>111360.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25273.04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>475830.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>475830.90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>18320.87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>4.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="101"><CUP>F37H13001940001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>CORTE BRUGNATELLA, OTTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.370987,44.708313],[9.301022,44.626450]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4888533</Importo Finanziato><Costo Progetto>3503134.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3503134.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2740872.21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>762262.29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23266.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>50000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>152633.98</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3503134.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3503134.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2740712.14</Importo SAL><Importo Pagamenti>2813124.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="102"><CUP>F37H13001950001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 95+000 (BOBBIO) E 135+000 (LA VERZA)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL DI TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 95+000 (BOBBIO) E 135+000 (LA VERZA)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>BOBBIO, PIACENZA, RIVERGARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.386307,44.792095],[9.717900,45.041228],[9.611601,44.916319]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4577015</Importo Finanziato><Costo Progetto>3487641.49</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3487641.49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2858316.92</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>629324.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22369.03</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>104453.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3487641.49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3487641.49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2165276.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1653559.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="103"><CUP>F37H13002170001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16, 379 E 613*TERRITORIO PROVINCIALE*CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16, 379 E 613</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CHIUSURA VARCHI DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE CON BARRIERA DI TIPO AMOVIBILE, II STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>742527</Importo Finanziato><Costo Progetto>500177.67</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-14 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>500177.67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>393498.32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>106679.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500177.67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500177.67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>393493.32</Importo SAL><Importo Pagamenti>403165.58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="104"><CUP>F37H14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO TRA I KM 305+100 E 304+300 MEDIANTE ELIMINAZIONE DELL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA. PROGETTO ESECUTIVO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO TRA I KM 305+100 E 304+300 MEDIANTE ELIMINAZIONE DELL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA. PROGETTO ESECUTIVO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758,45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10791132</Importo Finanziato><Costo Progetto>8212240.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-02-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>90</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8212240.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3965540.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>4246700.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2100000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>230000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>356710.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>173898.70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8212240.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8212240.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>734430.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>2038771.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>18.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>29.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="105"><CUP>F37H14000110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO E OPERE D'ARTE COLLEGATE: RIFACIMENTO CORDOLI, APPOGGI, GIUNTI E VELETTE LATERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO E OPERE D'ARTE COLLEGATE: RIFACIMENTO CORDOLI, APPOGGI, GIUNTI E VELETTE LATERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>LOZZO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.423217,46.508156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>412127</Importo Finanziato><Costo Progetto>286486.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-10-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286486.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>224546.68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>61939.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>286486.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>286486.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>223797.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>227999.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.67%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="106"><CUP>F37H14000120001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 52 CARNICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE DEL PISSANDOLO SUL TORRENTE PADOLA AL KM 108+080: AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 52 CARNICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE DEL PISSANDOLO SUL TORRENTE PADOLA AL KM 108+080: AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>BELLUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.219097,46.140855]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1415190</Importo Finanziato><Costo Progetto>1131179.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>163</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1131179.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>815989.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>315190.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>33500.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>47100.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1131179.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1131179.90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>815271.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>751183.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.36%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="107"><CUP>F37H14000140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 52 CARNICA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PARAMASSI AL KM 86+250: SOSTITUZIONE DELLE TRAVI D'IMBOCCO E RIPRISTINO STATICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 52 CARNICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA PARAMASSI AL KM 86+250: SOSTITUZIONE DELLE TRAVI D'IMBOCCO E RIPRISTINO STATICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>SANTO STEFANO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.610066,46.574933]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>805</Importo Finanziato><Costo Progetto>633335.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633335.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>483335.05</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>150000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633335.05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633335.05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>483334.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>503747.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.35%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="108"><CUP>F37H14000170001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 47 VALSUGANA*TERRITORIO PROVINCIALE*FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 47 VALSUGANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.490777,45.673720]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>953510.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>953510.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>513050.32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>440460.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2912.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>281026.26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>953510.32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>953510.32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>466894.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>481388.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="109"><CUP>F37H14000230001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO SAN SALVATORE UBICATO AL KM 90+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO SAN SALVATORE UBICATO AL KM 90+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PIACENZA</Provincia><Comune>BOBBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.386307,44.792095]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1498000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1115666.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-06 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>90</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1115666.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>844328.44</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>271338.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>33941.25</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>74570.93</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1115666.71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1115666.71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>843150.59</Importo SAL><Importo Pagamenti>884825.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="110"><CUP>F37H14000280001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 88+762 E 88+809. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 88+762 E 88+809. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>CITTADUCALE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.967159,42.386752]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>486991</Importo Finanziato><Costo Progetto>350066.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-09-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350066.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>247984.86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>102082.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>37775.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4425.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350066.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350066.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>239358.71</Importo SAL><Importo Pagamenti>230354.57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="111"><CUP>F37H14000540001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CESINELLE AL KM 316+537: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CESINELLE AL KM 316+537: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>AVELLINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.787984,40.913715]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>722785</Importo Finanziato><Costo Progetto>520640.51</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>520640.51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>396828.54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>123811.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5160.54</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>20375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>520640.51</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>520640.51</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392428.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>364179.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="112"><CUP>F37H14000620001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 434 TRANSPOLESANA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI TRA I KM 50+400 E 73+840. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 434 TRANSPOLESANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI TRA I KM 50+400 E 73+840. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758,45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234007</Importo Finanziato><Costo Progetto>185480.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>185480.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>149732.41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>35747.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>185480.16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>185480.16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>148396.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>147654.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="113"><CUP>F37H14000630001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOVRAPPASSO VIA CASA SAVOIA (EX S.S. N. 184 DELLE GAMBARIE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOVRAPPASSO VIA CASA SAVOIA (EX S.S. N. 184 DELLE GAMBARIE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>CAMPO CALABRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.667683,38.217132]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1572352</Importo Finanziato><Costo Progetto>1433912.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-06-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1433912.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>860545.28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>573367.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>90000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22728.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>60000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>101977.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>57606.77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1433912.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1433912.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>841919.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>958195.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.84%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="114"><CUP>F37H14000800001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 72+800 E 120+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 72+800 E 120+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA, ENNA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA, RESUTTANO, SANTA CATERINA VILLARMOSA, ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.008238,37.470333],[14.049947,37.680647],[14.090264,37.595773],[14.288230,37.518989]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25450740</Importo Finanziato><Costo Progetto>1847341.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1847341.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1323441.22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>523900.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>94852.80</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>102960.24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1847341.22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1847341.22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1323362.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>1348404.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="115"><CUP>F37H14000950001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 163 AMALFITANA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI IN TRATTI SALTUARI, CON RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI RETI PARAMASSI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 163 AMALFITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI IN TRATTI SALTUARI, CON RIPRISTINO E INTEGRAZIONE DI RETI PARAMASSI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>AMALFI, VIETRI SUL MARE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.583542,40.634703],[14.708865,40.675175]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1450000</Importo Finanziato><Costo Progetto>636971.52</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>636971.52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>464971.52</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>172000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11798.91</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>57375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>636971.52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>636971.52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>464930.06</Importo SAL><Importo Pagamenti>470619.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="116"><CUP>F37H14000980001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA POGGIO BASTIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA POGGIO BASTIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>GROSSETO</Provincia><Comune>FOLLONICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.763630,42.961954]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2304057</Importo Finanziato><Costo Progetto>1897810.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1897810.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1443144.55</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>454666.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>17300.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>72257.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1897810.68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1897810.68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1442704.82</Importo SAL><Importo Pagamenti>1350121.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="117"><CUP>F37H14001070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 E S.S. N. 407*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONI LOCALI OPERE D'ARTE ITINERARIO BASENTANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 E S.S. N. 407</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONI LOCALI OPERE D'ARTE ITINERARIO BASENTANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.806836,40.659511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6065000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4477237.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-04-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>26</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4477237.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3315737.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1161500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>40000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>310413.04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4477237.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4477237.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2520469.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>2212925.58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.02%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="118"><CUP>F37H14001090001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 E SS.SS. NN. 7VAR B, 407, 7, 7RACC E 99 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A*TERRITORIO PROVINCIALE*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 E SS.SS. NN. 7VAR B, 407, 7, 7RACC E 99 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO A</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952,40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>501863</Importo Finanziato><Costo Progetto>361489.66</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-08-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-08 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>361489.66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>290944.44</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>70545.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5084.80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>361489.66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>361489.66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>282979.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>258969.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="119"><CUP>F37H14001170001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 14, 14VAR, 14VAR A, 14VAR B, 13, 51, 309, 516, 16, 12 E 434 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA, CENTRI DI MANUTENZIONE 1 E 2*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 14, 14VAR, 14VAR A, 14VAR B, 13, 51, 309, 516, 16, 12 E 434 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA, CENTRI DI MANUTENZIONE 1 E 2</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.807945,45.349271],[11.925640,45.010529],[12.217658,45.794589],[12.457606,45.506305],[11.036304,45.416747]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1942124</Importo Finanziato><Costo Progetto>1348612.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>45</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1348612.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1064511.70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>284100.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15106.84</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55850.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1348612.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1348612.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>998176.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>801412.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.58%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="120"><CUP>F37H14001280001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 1, 29, 45 E 62 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO*TERRITORIO REGIONALE*DISTESE GENERALI PERIODICHE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 1, 29, 45 E 62 DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661,44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>860738</Importo Finanziato><Costo Progetto>568848.81</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-08-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>568848.81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>446262.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>122586.81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6961.36</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>21375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>568848.81</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>568848.81</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>243674.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>17226.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>54.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>3.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="121"><CUP>F37H14001370001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*S.S. N. 7 DIR C: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>S.S. N. 7 DIR C: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>SANT'ANDREA DI CONZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.365419,40.854055]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1451630</Importo Finanziato><Costo Progetto>1133928.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1133928.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>542155.48</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>591772.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18470.80</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>415515.86</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1133928.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1133928.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>530834.17</Importo SAL><Importo Pagamenti>498403.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>51.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="122"><CUP>F37H14001380001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO DEL DUCA TRA I KM 290+750 E 290+950: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DEL DUCA TRA I KM 290+750 E 290+950: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>VENTICANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.923645,41.059487]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600</Importo Finanziato><Costo Progetto>424679.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>424679.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>285986.47</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>138693.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>22413.16</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>34062.69</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>424679.71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>424679.71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>285983.84</Importo SAL><Importo Pagamenti>300805.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.68%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="123"><CUP>F37H14001550001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN VITO: MANUTENZIONE VOLTA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN VITO: MANUTENZIONE VOLTA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>SAN VITO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.180658,46.473414]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4150000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2985058.79</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>396</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2985058.79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2372473.12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>612585.67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>20000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>111498.71</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2985058.79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2985058.79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>896341.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>822007.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>37.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>32.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="124"><CUP>F37H14001560001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 51 DI ALEMAGNA E 51 BIS DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 51 DI ALEMAGNA E 51 BIS DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Non Definito</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>BELLUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.219097,46.140855]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1531691</Importo Finanziato><Costo Progetto>1184502.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>365</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1184502.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>706109.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>478393.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>42005.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>269900.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1184502.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1184502.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>585682.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>618183.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>82.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="125"><CUP>F37H14001570001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 7, 106 E 172*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO GIUNTI AMMALORATI, INSTALLAZIONE EX NOVO GIUNTI E RIPRISTINO STRATI CORTICALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 7, 106 E 172</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO GIUNTI AMMALORATI, INSTALLAZIONE EX NOVO GIUNTI E RIPRISTINO STRATI CORTICALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>846614</Importo Finanziato><Costo Progetto>574574.33</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-14 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>574574.33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>457242.81</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>117331.52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>574574.33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>574574.33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>457180.42</Importo SAL><Importo Pagamenti>472287.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="126"><CUP>F37H14001640001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>966999</Importo Finanziato><Costo Progetto>748636.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>131</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>748636.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>557727.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>190908.61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>28464.19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>748636.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>748636.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>549107.26</Importo SAL><Importo Pagamenti>583358.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.45%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="127"><CUP>F37H14001710001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE PENDICE PER FRANA DI VALLE LATO DESTRO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE PENDICE PER FRANA DI VALLE LATO DESTRO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>NARNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.513920,42.503998]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>330941</Importo Finanziato><Costo Progetto>241351.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>241351.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>193351.03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>48000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3300.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4004.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>241351.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>241351.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>193146.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>194770.97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="128"><CUP>F37H14001810001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 43+000 E 44+000 DISSESTATA DALLA FRANA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 43+000 E 44+000 DISSESTATA DALLA FRANA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO EMILIA</Provincia><Comune>COLLAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.276389,44.347615]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3895063</Importo Finanziato><Costo Progetto>3367374.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>158</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3367374.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1222071.67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2145302.49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>125000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>176320.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>139980.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1328993.31</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3367374.16</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3367374.16</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1221995.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>1496898.17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="129"><CUP>F37H14002050001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 89 GARGANICA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 89 GARGANICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE TRA I KM 81+000 E 83+700: RIPARAZIONE BARRIERE BORDO PONTE (IN LEGNO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>PESCHICI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.031045,41.912276]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1283109</Importo Finanziato><Costo Progetto>926099.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>142</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>926099.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>726878.85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>199220.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>31858.33</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>926099.22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>926099.22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>724175.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>750968.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="130"><CUP>F37H14002220001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 394 DEL VERBANO ORIENTALE*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO E DELLE OPERE D'ARTE TRA I KM 7+650 E 8+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 394 DEL VERBANO ORIENTALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO E DELLE OPERE D'ARTE TRA I KM 7+650 E 8+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.812888,45.823938]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1080000</Importo Finanziato><Costo Progetto>761041.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>43</Sommatoria Sospensioni><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>761041.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>604520.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>156521.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>755.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>38375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>761041.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>761041.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>604403.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>611723.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="131"><CUP>F37H15000050001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMOLORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE AMMOLORATA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>853853</Importo Finanziato><Costo Progetto>488364.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>206</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>488364.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>468492.61</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>19872.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>19872.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>488364.61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>488364.61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>468061.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>485985.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="132"><CUP>F37H15000070001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 5 - 5 QUATER - 690 - 696 - 696 DIR*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLE SCARPATE E DELLE OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 5 - 5 QUATER - 690 - 696 - 696 DIR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI DELLE SCARPATE E DELLE OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2433450</Importo Finanziato><Costo Progetto>1388461.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>112</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1388461.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1333461.27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>55000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1388461.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1388461.27</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1332499.03</Importo SAL><Importo Pagamenti>1076634.63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.54%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="133"><CUP>F37H15000130001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 687 PEDEMONTANA DELLE MARCHE*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN MARTINO PAGANICA: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 687 PEDEMONTANA DELLE MARCHE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN MARTINO PAGANICA: AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>PESARO E URBINO</Provincia><Comune>LUNANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.435386,43.749720]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1130675</Importo Finanziato><Costo Progetto>791078.10</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>20</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>791078.10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>628238.34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>162839.76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30349.97</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>791078.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>791078.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>628157.27</Importo SAL><Importo Pagamenti>521389.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="134"><CUP>F37H15000140001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA*TERRITORIO COMUNALE*VERNICIATURA DELLE PARETI E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 690 AVEZZANO SORA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VERNICIATURA DELLE PARETI E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>AVEZZANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.446326,42.037231]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>569284</Importo Finanziato><Costo Progetto>338079.55</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>338079.55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>277521.22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>60558.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>338079.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>338079.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>277519.86</Importo SAL><Importo Pagamenti>273877.78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="135"><CUP>F37H15000310001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO PROVINCIALE*PRIMA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI GRAVEMENTE AMMALORATI CARATTERIZZATI DA FESSURAZIONI, BUCHE DIFFUSE E DISTACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 757+000 E 776+000 CARREGGIATE NORD E SUD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PRIMA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI GRAVEMENTE AMMALORATI CARATTERIZZATI DA FESSURAZIONI, BUCHE DIFFUSE E DISTACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 757+000 E 776+000 CARREGGIATE NORD E SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-02-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL>1153977.00</Importo SAL><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><CUP>F37H15001070001</CUP><Data Generazione CUP>2015-09-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE A PROTEZIONE DELLA VIABILIT STRADALE E DELL'ABITATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE A PROTEZIONE DELLA VIABILIT STRADALE E DELL'ABITATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANIA</Provincia><Comune>CANNERO RIVIERA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.675096,46.014242]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>440</Importo Finanziato><Costo Progetto>362080.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>362080.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>302080.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>60000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>10225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>362080.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>362080.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>302000.82</Importo SAL><Importo Pagamenti>327340.03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.62%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="137"><CUP>F41B01000330007</CUP><Data Generazione CUP>2007-06-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRONCO MAGLIE OTRANTO TRA I KM 985+000 E 999+100 CON ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. 78 80</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DEL TRONCO MAGLIE OTRANTO TRA I KM 985+000 E 999+100 CON ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE III DELLE NORME C.N.R. 78 80</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>21</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>GIURDIGNANO, MAGLIE, MURO LECCESE, OTRANTO, PALMARIGGI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[18.433319,40.130485],[18.295328,40.120688],[18.339538,40.110889],[18.458189,40.162891],[18.382627,40.132357]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81749000</Importo Finanziato><Costo Progetto>102730732.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-09-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>102730732.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>54702582.71</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>36752737.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>443489.39</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10233933.20</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>475040.35</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1080000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8059560.80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>46234782.61</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>56495950.09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>102730732.70</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>54433593.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>63928069.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>52230.16</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.51%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.24%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="138"><CUP>F41B03000230001</CUP><Data Generazione CUP>2008-07-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 121 CATANESE*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRATTO PALERMO LERCARA FRIDDI. LOTTO FUNZIONALE TRA I KM 14+400 E 48+000 SVINCOLO MANGANARO INCLUSO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 121 CATANESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DEL TRATTO PALERMO LERCARA FRIDDI. LOTTO FUNZIONALE TRA I KM 14+400 E 48+000 SVINCOLO MANGANARO INCLUSO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>BOLOGNETTA, CEFALA' DIANA, CIMINNA, MEZZOJUSO, MISILMERI, VICARI, VILLABATE, VILLAFRATI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480393,37.974041],[13.464704,37.913043],[13.556381,37.876318],[13.475125,37.863749],[13.437826,38.017303],[13.568563,37.793639],[13.442848,38.078457],[13.492594,37.927394]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>296435132</Importo Finanziato><Costo Progetto>297218858.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>91</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-06-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>297218858.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>216788986.86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>80429871.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>14020772.80</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22181676.17</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>391272.79</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1969957.61</6. Interferenze><7. Imprevisti>1760990.47</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1439749.32</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>297218858.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>297218858.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>126072695.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>98463674.03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>58.15%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>38.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="139"><CUP>F41B04000090001</CUP><Data Generazione CUP>2004-07-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 393+500 E 423+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1A DELLE NORME CNR 80 TRA I KM 393+500 E 423+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA, GIOIA TAURO, PALMI, SCILLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.816702,38.281381],[15.921011,38.430035],[15.872941,38.378244],[15.780905,38.231526]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1193679</Importo Finanziato><Costo Progetto>987439294.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-07-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2008-09-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-03-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2004-07-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>987439294.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>925166792.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>62272501.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>6655789.84</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>30779187.22</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1055740.18</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>7987193.54</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>6375269.53</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>987559294.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>987559294.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>899675381.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>955250433.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>288343309.05</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.24%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="140"><CUP>F41B07000300001</CUP><Data Generazione CUP>2009-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI. II STRALCIO: SVINCOLI DI CROTONE AEROPORTO, GABELLA, NUOVO CIR MARINA, LA MARINELLA, MANDATORICCIO, CALOPEZZATI, ZOLFARA E INNESTO ARANCETO.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI. II STRALCIO: SVINCOLI DI CROTONE AEROPORTO, GABELLA, NUOVO CIR MARINA, LA MARINELLA, MANDATORICCIO, CALOPEZZATI, ZOLFARA E INNESTO ARANCETO.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA, CROTONE</Provincia><Comune>CALOPEZZATI, MANDATORICCIO, ROSSANO, CIRO', CIRO' MARINA, CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.793964,39.557274],[16.848943,39.497804],[16.640330,39.578495],[17.045192,39.383891],[17.108646,39.365435],[17.087825,39.092954],[17.084366,38.958998]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>34321700</Importo Finanziato><Costo Progetto>36526513.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-12-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-12-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>36526513.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>12870388.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>15920828.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>256333.45</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3094160.25</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>542777.40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1827890.70</6. Interferenze><7. Imprevisti>1287038.80</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4444564.21</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>36526513.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>36526513.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1867963.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>3997269.96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>14.51%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>16.43%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="141"><CUP>F41B07000310001</CUP><Data Generazione CUP>2011-06-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 2+434 E 11+800, LOTTO 1</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 2+434 E 11+800, LOTTO 1</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>ARDARA, PLOAGHE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.821519,40.628439],[8.755314,40.677851]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108325000</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-02-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>214</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>65297415.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>93868.63</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><CUP>F41B07000340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CROTONE</Provincia><Comune>CIRO', CIRO' MARINA, CRUCOLI, MELISSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[17.045192,39.383891],[17.108646,39.365435],[17.000619,39.430690],[17.044371,39.304610]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7970642</Importo Finanziato><Costo Progetto>5948953.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-02-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>84</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5948953.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2932312.15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>3016641.76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>730000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>181032.37</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>720000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>257019.59</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>176376.54</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>5948953.91</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5948953.91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2591965.06</Importo SAL><Importo Pagamenti>2456673.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="143"><CUP>F41B08000240001</CUP><Data Generazione CUP>2009-04-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 81 PICENO APRUTINA*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO VILLA LEMPA VARIANTE S.S. N. 80: AMMODERNAMENTO SEDE STRADALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 81 PICENO APRUTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO VILLA LEMPA VARIANTE S.S. N. 80: AMMODERNAMENTO SEDE STRADALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>CIVITELLA DEL TRONTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.659848,42.779322]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19294054</Importo Finanziato><Costo Progetto>21408143.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-08-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-03-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-10-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1624</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-08-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21408143.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>13775015.37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>5756606.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>70850.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>339823.24</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>490000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>363649.98</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>699916.77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21408143.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21408143.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9662817.31</Importo SAL><Importo Pagamenti>10927331.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>27251.07</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>70.15%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="144"><CUP>F41B10000740001</CUP><Data Generazione CUP>2012-09-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B, 4 CORSIE, LOTTO 3 TRA I KM 24+200 E 36+100</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B, 4 CORSIE, LOTTO 3 TRA I KM 24+200 E 36+100</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI, OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>OSCHIRI, OZIERI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.101639,40.727238],[8.952849,40.635156]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>175685290</Importo Finanziato><Costo Progetto>123511629.10</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>123511629.10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>75959570.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>47552058.60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>2000000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>17144450.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3280571.42</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2444000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4446949.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>3004857.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>123511629.10</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>123511629.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49715946.16</Importo SAL><Importo Pagamenti>59194772.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>65.45%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>54.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="145"><CUP>F44E14000460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 CARLO FELICE*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO DEL TRATTO TRA I KM 32+300 E 35+000 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 CARLO FELICE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL TRATTO TRA I KM 32+300 E 35+000 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>43</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>MEDIO CAMPIDANO</Provincia><Comune>SERRENTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.972250,39.499754]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9204097</Importo Finanziato><Costo Progetto>9204096.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>62</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9204096.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>4543152.35</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2524888.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>423000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>534336.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>337017.82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5366814.38</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3837282.45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9204096.83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4541908.05</Importo SAL><Importo Pagamenti>4476238.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="146"><CUP>F47H07001050001</CUP><Data Generazione CUP>2010-08-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO TRANSITABILIT A SEGUITO DI CADUTA MASSI AL KM 22+300. SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO TRANSITABILIT A SEGUITO DI CADUTA MASSI AL KM 22+300. SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>MESSINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.510438,38.191049]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>303865</Importo Finanziato><Costo Progetto>234448.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2007-12-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-12-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-07-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-10-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234448.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>199000.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>35448.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4650.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>234448.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>234448.37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>198962.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>202458.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="147"><CUP>F47H08000810001</CUP><Data Generazione CUP>2008-09-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE PASSERELLE PROVVISORIE IN PROSSIMIT DEI PONTI SU AGR E FIUMEDINISI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 114 ORIENTALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSERELLE PROVVISORIE IN PROSSIMIT DEI PONTI SU AGR E FIUMEDINISI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>NIZZA DI SICILIA, SANT'ALESSIO SICULO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.363293,38.015818],[15.330996,37.927990]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1502800</Importo Finanziato><Costo Progetto>1129318.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>433</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-04-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1129318.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>879520.79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>249798.11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14482.42</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>46705.69</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1129318.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1129318.90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>480163.82</Importo SAL><Importo Pagamenti>500866.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>54.59%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>53.24%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="148"><CUP>F47H11000610001</CUP><Data Generazione CUP>2011-06-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE, DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DELLE PROTEZIONI MARGINALI TRA I KM 29+000 E 39+000.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 34 DEL LAGO MAGGIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE, DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DELLE PROTEZIONI MARGINALI TRA I KM 29+000 E 39+000.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANIA</Provincia><Comune>CANNOBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.671673,46.068527]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9085000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6749398.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>474</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6749398.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5050591.75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1698807.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>288757.24</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22040.25</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>203009.54</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6749398.78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6749398.78</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4024340.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>4218065.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="149"><CUP>F47H12000710001</CUP><Data Generazione CUP>2012-07-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE MEDIANTE BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO, CONSOLIDAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE AL KM 37+000 E AL KM 38+600.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE MEDIANTE BONIFICA DEL COSTONE ROCCIOSO, CONSOLIDAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE AL KM 37+000 E AL KM 38+600.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>CROGNALETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.472630,42.566979]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5270132</Importo Finanziato><Costo Progetto>3821444.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-07-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-03-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>737</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-07-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3821444.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2894852.73</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>926591.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>82364.26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>50000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>127964.26</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3821444.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3821444.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2894610.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>2915243.16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="150"><CUP>F47H12001570001</CUP><Data Generazione CUP>2013-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 185 DI SELLA MANDRAZZI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT MEDIANTE IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL TOMBINO STRADALE SITO AL KM 40+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 185 DI SELLA MANDRAZZI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT MEDIANTE IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL TOMBINO STRADALE SITO AL KM 40+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA</Provincia><Comune>MESSINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.510438,38.191049]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>211401</Importo Finanziato><Costo Progetto>168482.47</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-11-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-01-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-01-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-11-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-05-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>168482.47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>137044.82</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>31437.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>168482.47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>168482.47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>136792.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>136104.74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.82%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="151"><CUP>F47H13000470001</CUP><Data Generazione CUP>2013-07-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEI VIADOTTI TELLARO AL KM 367+140, GURRIERI AL KM 336+230, CASSIBILE AL KM 392+450, IRMINIO AL KM 333+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEI VIADOTTI TELLARO AL KM 367+140, GURRIERI AL KM 336+230, CASSIBILE AL KM 392+450, IRMINIO AL KM 333+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>RAGUSA, SIRACUSA</Provincia><Comune>MODICA, RAGUSA, SIRACUSA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.823080,36.853960],[14.664153,36.907009],[15.213648,37.039367]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5239702</Importo Finanziato><Costo Progetto>3723881.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-10-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-07-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3723881.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2853881.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>870000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>38050.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>139776.09</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3723881.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3723881.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2219859.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>2043374.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>77.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="152"><CUP>F47H13000530001</CUP><Data Generazione CUP>2013-07-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI PIETRASTRETTA SUD, PLATANO E LE CARRE 2 NORD: RIPRISTINO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI PIETRASTRETTA SUD, PLATANO E LE CARRE 2 NORD: RIPRISTINO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952,40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>34350000</Importo Finanziato><Costo Progetto>24802456.13</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>16</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-02-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>24802456.13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>19334405.88</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>5468050.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>267385.68</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>23809.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>690419.84</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>24802456.13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>24802456.13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13540146.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>13480628.18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>70.03%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.34%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="153"><CUP>F47H13003140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 16, NSA 367, NSA 368, NSA 369, 379, 697, NSA 113, 93, 170 DIR A, 96, 99 E NSA 294*TERRITORI PROVINCIALI*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 16, NSA 367, NSA 368, NSA 369, 379, 697, NSA 113, 93, 170 DIR A, 96, 99 E NSA 294</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, BRINDISI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[16.171300,41.172875],[17.690858,40.609335]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>591305</Importo Finanziato><Costo Progetto>487292.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-03-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-06 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-03-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>487292.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>383222.27</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>104070.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>487292.92</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>487292.92</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>383222.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>396239.16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="154"><CUP>F47H14000510001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 75+320: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 75+320: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>MONTEFORTE IRPINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.705503,40.900429]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>68931</Importo Finanziato><Costo Progetto>496202.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-26 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>496202.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>360892.40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>135310.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18025.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>27375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>496202.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>496202.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>360834.23</Importo SAL><Importo Pagamenti>357183.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="155"><CUP>F47H14000530001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA AL KM 16+540: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA AL KM 16+540: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>CAIVANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.318967,40.973525]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>468717</Importo Finanziato><Costo Progetto>339028.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>339028.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>251311.41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>87717.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18355.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>339028.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>339028.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>251253.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>249997.47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.96%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="156"><CUP>F47H14000620001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO CASTAGNOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO CASTAGNOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.660370,42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1664156</Importo Finanziato><Costo Progetto>1178550.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-02 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>30</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1178550.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>892730.21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>285820.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29767.58</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>50904.70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1178550.31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1178550.31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>892446.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>840240.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.32%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="157"><CUP>F47H14000740005</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA PIZZO (KM 337+800) E SANT'ONOFRIO (KM 348+200)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA PIZZO (KM 337+800) E SANT'ONOFRIO (KM 348+200)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>PIZZO, SANT'ONOFRIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.192797,38.755823],[16.175314,38.682716]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1689675</Importo Finanziato><Costo Progetto>1223148.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1223148.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>944573.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>278574.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>58182.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1223148.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1223148.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>944557.63</Importo SAL><Importo Pagamenti>921825.29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="158"><CUP>F47H14000780001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 33 DEL SEMPIONE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DEL CAVALCAVIA AL KM 12+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 33 DEL SEMPIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEL CAVALCAVIA AL KM 12+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>RHO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.049866,45.531185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2979075</Importo Finanziato><Costo Progetto>2197899.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>172</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2197899.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1718824.30</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>479075.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>9400.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>81100.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2197899.30</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2197899.30</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1693928.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>1538124.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.55%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="159"><CUP>F47H14000950001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 36, 37, 38, 38 DIR A, 38 DIR B, 39 E 301 DI COMPETENZA DELLA SEZIONE STACCATA DI SONDRIO*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI PERIODICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 36, 37, 38, 38 DIR A, 38 DIR B, 39 E 301 DI COMPETENZA DELLA SEZIONE STACCATA DI SONDRIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO, CHIAVENNA, LIVIGNO, TIRANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.407590,46.498091],[9.404947,46.326979],[10.136907,46.524666],[10.179506,46.211856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2435705.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>317</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2435705.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1914305.40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>521400.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>115095.65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2435705.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2435705.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1863765.88</Importo SAL><Importo Pagamenti>1002937.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.36%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="160"><CUP>F47H14001030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA SAN CARLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA GALLERIA SAN CARLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>SAN VINCENZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.559379,43.074430]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2856346</Importo Finanziato><Costo Progetto>2280412.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>211</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2280412.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1737554.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>542858.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>18000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>76906.49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2280412.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2280412.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1613372.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>1488510.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.85%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="161"><CUP>F47H14001130001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO LUNGO GALLERIA ALVARO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO LUNGO GALLERIA ALVARO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>FERRANDINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.429420,40.478076]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>868611.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>868611.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>673394.22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>195217.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>38695.65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>868611.61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>868611.61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>662746.09</Importo SAL><Importo Pagamenti>605551.57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="162"><CUP>F47H14001310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 205 AMERINA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE TRA I KM 48+050 E 48+150 LATO SINISTRO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 205 AMERINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE TRA I KM 48+050 E 48+150 LATO SINISTRO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.660370,42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40308</Importo Finanziato><Costo Progetto>298446.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>347</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>298446.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>225646.20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>72800.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5234.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>298446.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>298446.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>225367.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>235333.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.56%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="163"><CUP>F47H14001350001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO TOMBINO SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO FORTEMENTE AMMALORATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO TOMBINO SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO FORTEMENTE AMMALORATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>TORRECUSO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.699746,41.194420]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8565</Importo Finanziato><Costo Progetto>596132.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>29</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>596132.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>414315.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>181816.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>72718.87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>596132.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>596132.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>407385.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>406994.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.33%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="164"><CUP>F47H14001450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 3 BIS (E/45) E 448*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTI TEVERE AL KM 70.9, PIAN DI SAN MARTINO AL KM 23.85 E TEVERE AL KM 24.85: SOSTITUZIONE GIUNTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 3 BIS (E/45) E 448</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI TEVERE AL KM 70.9, PIAN DI SAN MARTINO AL KM 23.85 E TEVERE AL KM 24.85: SOSTITUZIONE GIUNTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>FOLIGNO, TODI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.790904,42.976881],[12.411323,42.776555]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318211</Importo Finanziato><Costo Progetto>219405.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219405.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>179927.26</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>39478.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4869.57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>219405.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>219405.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>179855.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>181157.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="165"><CUP>F47H14001460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI MARINATA KM 22.2 E ROCCHETTE KM 21.7. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI MARINATA KM 22.2 E ROCCHETTE KM 21.7. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.660370,42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318211</Importo Finanziato><Costo Progetto>214117.17</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>214117.17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>174638.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>39478.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4869.57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>214117.17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>214117.17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>174592.59</Importo SAL><Importo Pagamenti>175920.63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.92%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="166"><CUP>F47H14001470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO VIADOTTO TOANO AL KM 2+325. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 675 UMBRO LAZIALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO VIADOTTO TOANO AL KM 2+325. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.660370,42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>73163</Importo Finanziato><Costo Progetto>479691.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>479691.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>394546.06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>85145.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4900.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5275.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>479691.69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>479691.69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>392146.14</Importo SAL><Importo Pagamenti>395401.61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="167"><CUP>F47H14001510001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 233, 342, 344 E 712*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 233, 342, 344 E 712</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>PORTO CERESIO, VARESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.905988,45.907397],[8.812888,45.823938]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>237</Importo Finanziato><Costo Progetto>194536.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>266</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>194536.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>86588.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>107947.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>77034.46</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>194536.08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>194536.08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>86588.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>126940.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.58%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="168"><CUP>F47H14001520001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO UBICATO AL KM 0+100 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO L'A8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL SOVRAPPASSO UBICATO AL KM 0+100 IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO L'A8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>BUSTO ARSIZIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.841714,45.606061]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4324</Importo Finanziato><Costo Progetto>329898.76</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>90</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>329898.76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>230155.06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>99743.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>200.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>43143.70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>329898.76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>329898.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>230147.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>235312.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="169"><CUP>F47H14001590001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI IMPALCATI E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI IMPALCATI E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI</Provincia><Comune>BAGNO DI ROMAGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.945596,43.866176]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2542457</Importo Finanziato><Costo Progetto>2500243.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>100</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2500243.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1811430.28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>688813.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>289783.30</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2500243.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2500243.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1809194.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>1656863.63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="170"><CUP>F47H14001690001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE DI CALIGNAIA AL KM 304+300: MANUTENZIONE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE DI CALIGNAIA AL KM 304+300: MANUTENZIONE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465,43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>304348</Importo Finanziato><Costo Progetto>289369.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>289369.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>234578.40</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>54791.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10022.83</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>6725.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>289369.71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>289369.71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>234437.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>236062.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="171"><CUP>F47H15000090001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 717 DI VILLANOVA D'ALBENGA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA ALASSIO I AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 717 DI VILLANOVA D'ALBENGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA ALASSIO I AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E S.M.I.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Chiuso</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>ALASSIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.160869,44.017893]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1361030</Importo Finanziato><Costo Progetto>800063.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>800063.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>648907.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>151155.77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5574.40</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>20456.37</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800063.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800063.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>647284.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>673315.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="172"><CUP>F47H15000100001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE AL KM 325+800: CONSOLIDAMENTO E CONTESTUALE RIPRISTINO DEL PIANO ALTIMETRICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE AL KM 325+800: CONSOLIDAMENTO E CONTESTUALE RIPRISTINO DEL PIANO ALTIMETRICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465,43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2084066</Importo Finanziato><Costo Progetto>1643942.17</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1643942.17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1292820.53</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>351121.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>31186.37</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>232000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>77935.27</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1643942.17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1643942.17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1211084.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>965272.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="173"><CUP>F47H15000110001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 80 E 150*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI E SCARPATE STRADALI: S.S. N. 80 TRA I KM 10+300 E 72+900; S.S. N. 150 TRA I KM 19+000 E 37+470</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 80 E 150</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE IN TRATTI SALTUARI DEI PIANI VIABILI E SCARPATE STRADALI: S.S. N. 80 TRA I KM 10+300 E 72+900; S.S. N. 150 TRA I KM 19+000 E 37+470</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.726640,42.645153]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2190148</Importo Finanziato><Costo Progetto>1259851.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>150</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1259851.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1193250.21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>66600.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>66600.99</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1259851.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1259851.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1193250.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1209318.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="174"><CUP>F47H15000170001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 448 DI BASCHI*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIE ARTIFICIALI TRA I KM 12+700 E 13+158: RIPRISTINO STRUTTURALE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 448 DI BASCHI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIE ARTIFICIALI TRA I KM 12+700 E 13+158: RIPRISTINO STRUTTURALE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>ORVIETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.152390,42.734234]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30495</Importo Finanziato><Costo Progetto>185590.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-14 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>185590.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>173590.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>12000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6775.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>185590.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>185590.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>173528.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>154955.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.49%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="175"><CUP>F49J13000290001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI DA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA STATALE E L'OSPEDALE DI VALLE CAMONICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI DA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RACCORDO STRADALE TRA LA STATALE E L'OSPEDALE DI VALLE CAMONICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BRESCIA</Provincia><Comune>ESINE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.257716,45.890852]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>695</Importo Finanziato><Costo Progetto>1461219.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>227</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1461219.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>792871.04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>668348.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>100000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14825.92</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>229412.21</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>105948.11</10. Altro><Fonte Altra pubblica>610411.93</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>850807.51</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1461219.44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>792871.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>1083769.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="176"><CUP>F51B04000420001</CUP><Data Generazione CUP>2011-12-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. 106 JONICA *DAL KM 49+485 AL KM 51+750*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO CARREGGIATA NORD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>DAL KM 49+485 AL KM 51+750</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO CARREGGIATA NORD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Cancellato</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>PALIZZI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.008832,37.956050]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>91187812</Importo Finanziato><Costo Progetto>113287113.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-03-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-03-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>113287113.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>59344966.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>22979300.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>300000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>848678.72</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6321546.88</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2521617.97</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>113287113.09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>113287113.09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24541970.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>24681113.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>41.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>35.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="177"><CUP>F51B10000900001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 46+610 E 55+050, LOTTO 5</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 46+610 E 55+050, LOTTO 5</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>BERCHIDDA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.208099,40.790525]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>89081000</Importo Finanziato><Costo Progetto>61988330.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61988330.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>42906252.30</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>19082078.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1266276.31</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2890000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2122633.53</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1240820.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2583031.80</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1853362.89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>61988330.56</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61988330.56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>87736.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>834069.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2700.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>0.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>1.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="178"><CUP>F51B11000720001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE*TERRITORI COMUNALI*COLLEGAMENTO CON A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA: COSTRUZIONE DEL 1 LOTTO, DALL'ABITATO DI LAURIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 585 FONDO VALLE DEL NOCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO CON A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA: COSTRUZIONE DEL 1 LOTTO, DALL'ABITATO DI LAURIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera>2011</Anno Delibera><Delibera Cipe>62</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>LAURIA, TRECCHINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.883140,40.070211],[15.775711,40.020823]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6814322</Importo Finanziato><Costo Progetto>6720167.49</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-02-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>489</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6720167.49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3813781.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1412616.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>306000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>200072.49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3120167.49</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>3600000.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6720167.49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3787080.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>3896442.29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.58%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="179"><CUP>F51B14000150005</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO PROVINCIALE*FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA VERGILIUS SULLA TRATTA SALERNO BUONABITACOLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA VERGILIUS SULLA TRATTA SALERNO BUONABITACOLO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>149</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7475000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7365620.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-03-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-02-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7365620.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5756827.21</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1608792.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>210000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>293310.35</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>130482.52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7365620.08</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7365620.08</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4267891.41</Importo SAL><Importo Pagamenti>4328050.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>74.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>67.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="180"><CUP>F56G11000480005</CUP><Data Generazione CUP>2011-09-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO PROVINCIALE*FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, PMV, TELECAMERE, SENSORI DI TRAFFICO, STAZIONI METEOROLOGICHE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO TRA I KM 0+000 E 108+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, PMV, TELECAMERE, SENSORI DI TRAFFICO, STAZIONI METEOROLOGICHE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO TRA I KM 0+000 E 108+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48256024</Importo Finanziato><Costo Progetto>57016875.65</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>32</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>57016875.65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>22450346.57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>20584832.16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>442984.96</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>200297.86</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2130826.20</6. Interferenze><7. Imprevisti>3277765.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2285004.04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>57016875.65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>57016875.65</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19929251.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>19954425.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.81%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="181"><CUP>F56G15000420005</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI PROVINCIALI*MANUTENZIONE DELLE PENDICI E DELLE SCARPATE MEDIANTE RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI. 1 STRALCIO TRA I KM 53+000 E 286+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE PENDICI E DELLE SCARPATE MEDIANTE RIPRISTINO E INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI. 1 STRALCIO TRA I KM 53+000 E 286+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia>SALERNO, POTENZA, COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[16.322496,39.564912],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>786957</Importo Finanziato><Costo Progetto>631097.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>631097.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>495771.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>135326.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36956.52</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>631097.59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>631097.59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>495668.31</Importo SAL><Importo Pagamenti>513434.29</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="182"><CUP>F57H09000180001</CUP><Data Generazione CUP>2009-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI ABBADIA LARIANA E LOC. PRADELLO, CON PROLUNGAMENTO FINO ALLA LOC. CAVIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI ABBADIA LARIANA E LOC. PRADELLO, CON PROLUNGAMENTO FINO ALLA LOC. CAVIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>ABBADIA LARIANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.357713,45.897753]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9932027.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-04-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-08-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-02-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9932027.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>7683957.53</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2248070.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>180000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>248911.97</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>303224.42</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9932027.58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9932027.58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>109552.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>1.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="183"><CUP>F57H13000620001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO NN. 5, 6 E 7 DEL PONTE FRA I KM 16+200 E KM 16+900. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 231 DI SANTA VITTORIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO NN. 5, 6 E 7 DEL PONTE FRA I KM 16+200 E KM 16+900. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>GOVONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.104397,44.795083]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1626840</Importo Finanziato><Costo Progetto>1580605.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-10-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1580605.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1207444.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>373160.51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>97290.94</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1580605.11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1580605.11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1207285.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>1123273.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.11%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="184"><CUP>F57H13001310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO CON LA S.P. N. 102 GIUSSANO FORNACI DI BRIOSCO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO CON LA S.P. N. 102 GIUSSANO FORNACI DI BRIOSCO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>GIUSSANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.211147,45.693687]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>427409</Importo Finanziato><Costo Progetto>671905.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>174</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>671905.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>340323.99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>331581.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>36498.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>131700.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>20072.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>42225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>498514.52</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>173391.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>671905.95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>326210.61</Importo SAL><Importo Pagamenti>430313.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.85%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="185"><CUP>F57H13001860001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SAVIO IV: RIPRISTINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SAVIO IV: RIPRISTINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FORLI</Provincia><Comune>MERCATO SARACENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.166966,43.983415]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7693917</Importo Finanziato><Costo Progetto>4868997.79</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-02-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>113</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4868997.79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3098287.91</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1770709.88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>727155.45</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4868997.79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4868997.79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3031872.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>2886042.08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="186"><CUP>F57H14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 4+200 E 15+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 27 DEL GRAN SAN BERNARDO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 4+200 E 15+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216,45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450</Importo Finanziato><Costo Progetto>395385.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>235</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>395385.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>159933.30</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>235452.52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>176756.87</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>395385.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>395385.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>99520.21</Importo SAL><Importo Pagamenti>217499.58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="187"><CUP>F57H14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 134+000 E 140+100 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 134+000 E 140+100 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216,45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410</Importo Finanziato><Costo Progetto>338852.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>238</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>338852.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>205323.35</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>133528.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>80050.60</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>338852.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>338852.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>160258.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>220532.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>78.05%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="188"><CUP>F57H14000460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO PROVINCIALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 114+000 E 125+000 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 114+000 E 125+000 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216,45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>603711.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>238</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>603711.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>258354.24</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>345356.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8827.61</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>245225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>603711.20</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>603711.20</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>83573.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>192805.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>32.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>37.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="189"><CUP>F57H14000470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 26 E 27*TERRITORIO PROVINCIALE*VIADOTTI S.S. N. 26 CILLIAN E MARMORE, S.S. N. 27 ECHEVENNOZ: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E APPOGGI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 26 E 27</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI S.S. N. 26 CILLIAN E MARMORE, S.S. N. 27 ECHEVENNOZ: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E APPOGGI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.387216,45.730202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1296050</Importo Finanziato><Costo Progetto>953334.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>180</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>953334.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>721323.59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>232010.59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>52960.59</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>953334.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>953334.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>721270.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>732040.56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.34%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="190"><CUP>F57H14000890001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DI VIADOTTO FIUMELATTE, CAVALCAVIA CURCIO, VIADOTTO DORIO, VIADOTTO INGANNA E CAVALCAVIA SANT'AGATA TRA I KM 70+000 E 96+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DI VIADOTTO FIUMELATTE, CAVALCAVIA CURCIO, VIADOTTO DORIO, VIADOTTO INGANNA E CAVALCAVIA SANT'AGATA TRA I KM 70+000 E 96+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO, LECCO</Provincia><Comune>GERA LARIO, BELLANO, COLICO, DERVIO, DORIO, VARENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.388010,46.159007],[9.303101,46.044031],[9.367740,46.126651],[9.313354,46.074524],[9.344504,46.106134],[9.289794,45.990367]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4486035</Importo Finanziato><Costo Progetto>3230690.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3230690.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2504155.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>726535.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>141400.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3230690.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3230690.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1868712.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>1685539.16</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>74.62%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>63.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="191"><CUP>F57H14000900001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL VIADOTTO PRADELLO TRA I KM 56+000 E 58+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL VIADOTTO PRADELLO TRA I KM 56+000 E 58+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>ABBADIA LARIANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.357713,45.897753]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4485000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3293126.77</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3293126.77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2518343.46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>774783.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25530.06</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>164253.25</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3293126.77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3293126.77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2518291.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>2533396.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.55%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="192"><CUP>F57H14000920005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 2+500: SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE AMMALORATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 2+500: SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE AMMALORATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1101146</Importo Finanziato><Costo Progetto>911086.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-02 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>911086.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>693822.57</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>217263.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10265.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>41826.38</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>911086.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>911086.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>692020.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>710851.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="193"><CUP>F57H14001070005</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAGGINARA: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAGGINARA: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2162914.97</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>79</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2162914.97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1668574.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>494340.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6500.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>18000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>63535.72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2162914.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2162914.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1618836.21</Importo SAL><Importo Pagamenti>1463472.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.02%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="194"><CUP>F57H14001340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN.117, 117 BIS E 121 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN.117, 117 BIS E 121 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO, ENNA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.429258,37.580727],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>497707.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>497707.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>371027.63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>126679.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>35375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>497707.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>497707.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>368779.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>376455.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="195"><CUP>F57H14001500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 62+450</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 62+450</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530</Importo Finanziato><Costo Progetto>454853.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>454853.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305993.01</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>148860.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>80251.64</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>454853.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>454853.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="196"><CUP>F57H14001520001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 66+410</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO AL KM 66+410</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450</Importo Finanziato><Costo Progetto>386228.23</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>386228.23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>300669.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>85558.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14079.35</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>17566.24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>386228.23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>386228.23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>254540.61</Importo SAL><Importo Pagamenti>304173.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="197"><CUP>F57H14001530001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO IRNO, CARREGGIATA SUD AL KM 54+850</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO IRNO, CARREGGIATA SUD AL KM 54+850</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3587342</Importo Finanziato><Costo Progetto>2395463.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2395463.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1670355.37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>725107.74</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>296556.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2395463.11</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2395463.11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>13968.58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="198"><CUP>F57H14001540001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO CRISTOFORO CARREGGIATA NORD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTO TANGENZIALE DI SALERNO: MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO CRISTOFORO CARREGGIATA NORD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4578603</Importo Finanziato><Costo Progetto>3068632.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-01-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>483</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-22 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3068632.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2126228.02</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>942404.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>400238.36</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3068632.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3068632.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>12265.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="199"><CUP>F57H14001560001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 VIA APPIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SAN GIUSEPPE: MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 VIA APPIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SAN GIUSEPPE: MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>SESSA AURUNCA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.893967,41.237930]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950</Importo Finanziato><Costo Progetto>711241.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>202</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>711241.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>492923.23</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>218318.68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>30000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>85057.81</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>711241.91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>711241.91</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>491677.03</Importo SAL><Importo Pagamenti>486549.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="200"><CUP>F57H14001580001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 65+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 65+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2315000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1611299.74</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-09-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>482</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1611299.74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1052771.20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>558528.54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>14500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3222.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>285175.89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1611299.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1611299.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>31476.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>2.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="201"><CUP>F57H14001590001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI STATICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI STATICHE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>SALERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.809761,40.678094]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950</Importo Finanziato><Costo Progetto>727803.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>482</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>727803.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>391401.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>336401.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>204140.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>727803.22</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>727803.22</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>12811.01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>2.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="202"><CUP>F57H14001810001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA MAGIONE TRA I KM 35+854 E 36+727</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA MAGIONE TRA I KM 35+854 E 36+727</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>MAGIONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.204702,43.125097]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4808504</Importo Finanziato><Costo Progetto>3194160.74</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3194160.74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2525949.78</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>668210.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>45000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>109527.24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3194160.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3194160.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2525949.78</Importo SAL><Importo Pagamenti>2316790.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.79%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="203"><CUP>F57H14001910001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 682 JONIO TIRRENO (S.G.C.)*TERRITORI COMUNALI*EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO VENTILAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 682 JONIO TIRRENO (S.G.C.)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO VENTILAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>CINQUEFRONDI, MAMMOLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.134325,38.410548],[16.213580,38.376284]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3671608.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>31</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3671608.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2969265.56</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>702342.47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>151733.77</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3671608.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3671608.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2874646.80</Importo SAL><Importo Pagamenti>2877046.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.81%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="204"><CUP>F57H14001920001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DELLE PARTI DEGRADATE DEGLI IMPALCATI AI KM 36+000 E 75+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE PARTI DEGRADATE DEGLI IMPALCATI AI KM 36+000 E 75+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CELICO, SAN GIOVANNI IN FIORE, SPEZZANO DELLA SILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.444635,39.388067],[16.649596,39.267955],[16.488608,39.348975]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2949024</Importo Finanziato><Costo Progetto>2469477.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-05-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2469477.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1932576.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>536901.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14745.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>114830.88</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2469477.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2469477.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1804297.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>1653731.33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.36%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="205"><CUP>F57H14002430001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA- LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA LUZZENO*S.S. 36 DAL KM 61+200 AL KM 61+500*LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA- LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA LUZZENO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>S.S. 36 DAL KM 61+200 AL KM 61+500</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI M.S. RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LECCO</Provincia><Comune>MANDELLO DEL LARIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.347032,45.925325]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450</Importo Finanziato><Costo Progetto>324811.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>145</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>324811.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>248594.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>76217.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>22304.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>324811.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>324811.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>248346.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>203069.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.90%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="206"><CUP>F57H15000000001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 481 DELLA VALLE DEL FERRO*TERRITORIO COMUNALE*PROTEZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM 16+900 INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 481 DELLA VALLE DEL FERRO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM 16+900 INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ORIOLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.459435,40.044909]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>143077.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>123</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>143077.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>113765.39</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>29311.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>3225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>143077.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>143077.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>110467.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>110140.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.14%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="207"><CUP>F57H15000140001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA PIAGANINI: RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA PIAGANINI: RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>TERAMO</Provincia><Comune>FANO ADRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.532374,42.525373]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>997606</Importo Finanziato><Costo Progetto>658989.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>39</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>658989.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>530989.75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>128000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25777.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>658989.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>658989.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>530976.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>550439.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="208"><CUP>F61B03000380002</CUP><Data Generazione CUP>2009-04-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE DI GROTTAMINARDA: COSTRUZIONE TRA IL KM 8+600 DELLA S.S. N. 90 AL KM 2+500 DELLA EX S.S. N. 91</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE DI GROTTAMINARDA: COSTRUZIONE TRA IL KM 8+600 DELLA S.S. N. 90 AL KM 2+500 DELLA EX S.S. N. 91</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>GROTTAMINARDA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.059057,41.064943]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>55000000</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>241</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-24 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>30386317.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><CUP>F61B07000230001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 1</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 219+000 E 278+000. LOTTO 2, 2 STRALCIO, COMPLETAMENTO LOTTO FUNZIONALE 1</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA, CROTONE</Provincia><Comune>CROSIA, CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.778641,39.586748],[17.087825,39.092954],[17.084366,38.958998]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9104805</Importo Finanziato><Costo Progetto>7600516.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7600516.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3423331.42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>4177184.76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>920000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>181849.77</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1375000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>301602.18</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>198225.70</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>7600516.18</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7600516.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2383215.88</Importo SAL><Importo Pagamenti>2157367.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>69.62%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>33.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="210"><CUP>F61B10000620001</CUP><Data Generazione CUP>2012-01-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORIO COMUNALE*ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 61+450 E 68+600, LOTTO 7</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ITINERARIO SASSARI OLBIA: ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) TRA I KM 61+450 E 68+600, LOTTO 7</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>MONTI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.356727,40.796658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141455000</Importo Finanziato><Costo Progetto>94570000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>318</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>94570000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>67723290.13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>26846709.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1725977.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3800000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3736408.09</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2043554.85</6. Interferenze><7. Imprevisti>4651591.88</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2792797.32</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>94570000.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>94570000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63570886.77</Importo SAL><Importo Pagamenti>66176625.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="211"><CUP>F63D15000040001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 517 BUSSENTINA*TERRITORI COMUNALI*REGIMENTAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLE BANCHINE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 4+900 E 23+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 517 BUSSENTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REGIMENTAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLE BANCHINE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 4+900 E 23+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>CASELLE IN PITTARI, MORIGERATI, SANZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.537356,40.185934],[15.533575,40.149172],[15.543498,40.248653]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>939343</Importo Finanziato><Costo Progetto>864785.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>864785.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>663560.51</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>201225.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10582.19</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>34121.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>864785.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>864785.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>663559.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>612514.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="212"><CUP>F66G08000700001</CUP><Data Generazione CUP>2009-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 64 PORRETTANA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO TRATTO SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI FRA LE LOC. SILLA KM 38+740 E MARANO KM 45+841. COMPLETAMENTO 1 STRALCIO FRA SILLA KM 38+740 E CA' DEI LADRI KM 40+400</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 64 PORRETTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO TRATTO SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI FRA LE LOC. SILLA KM 38+740 E MARANO KM 45+841. COMPLETAMENTO 1 STRALCIO FRA SILLA KM 38+740 E CA' DEI LADRI KM 40+400</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA</Provincia><Comune>GAGGIO MONTANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.981110,44.217908]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18587467</Importo Finanziato><Costo Progetto>15670744.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-04-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-04-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-04-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-04-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-04-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15670744.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>12191996.59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>3478747.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>39877.60</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>280000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>426925.76</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15670744.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15670744.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12115539.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>12404292.79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="213"><CUP>F66G09000380001</CUP><Data Generazione CUP>2010-03-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO*TERRITORIO COMUNALE*VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BOCCO TRA I KM 88+600 E 90+104: COMPLETAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 63 DEL VALICO DEL CERRETO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BOCCO TRA I KM 88+600 E 90+104: COMPLETAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO EMILIA</Provincia><Comune>CASINA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.490018,44.527520]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>64474</Importo Finanziato><Costo Progetto>68228697.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>68228697.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>36756105.45</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>11520587.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>350000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>550000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>342496.96</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>260000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>617858.17</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>990606.47</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>68228697.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>68228697.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24315515.45</Importo SAL><Importo Pagamenti>24163024.37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.15%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="214"><CUP>F66G14000400001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE*TERRITORIO COMUNALE*PONTE IN MURATURA AL KM 18+100: RAFFORZAMENTOSTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE IN MURATURA AL KM 18+100: RAFFORZAMENTOSTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>FRAGNETO L'ABATE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.780490,41.275039]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>261538</Importo Finanziato><Costo Progetto>237803.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>237803.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>172557.12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>65246.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15622.63</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>237803.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>237803.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>169989.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>172697.87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.51%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="215"><CUP>F67H07000550001</CUP><Data Generazione CUP>2007-12-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO STATICO DEI VIADOTTI CROCITTA, CASTELLAZZO, SIMETO E DEL PONTICELLO AL KM 41+6000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STATICO DEI VIADOTTI CROCITTA, CASTELLAZZO, SIMETO E DEL PONTICELLO AL KM 41+6000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792,37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5839070</Importo Finanziato><Costo Progetto>4119360.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-10-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4119360.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3360000.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>759360.46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>120860.46</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>38500.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4119360.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4119360.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3359845.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>2521195.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>71.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="216"><CUP>F67H11001130001</CUP><Data Generazione CUP>2011-12-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 187 DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO*TERRITORIO COMUNALE*RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO AL KM 28+500 E MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRASTANTE CAVALCAVIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 187 DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DEI MURI DI SOSTEGNO AL KM 28+500 E MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRASTANTE CAVALCAVIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TRAPPETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.058955,38.073062]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1088956</Importo Finanziato><Costo Progetto>798813.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-10-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-06-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>562</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-10-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>798813.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>567181.31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>231631.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20925.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>19650.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36996.04</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>798813.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>798813.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>565822.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>595672.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.76%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.88%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="217"><CUP>F67H12000030001</CUP><Data Generazione CUP>2012-01-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AL KM 160+100: RISTRUTTURAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AL KM 160+100: RISTRUTTURAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ACQUASANTA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.407239,42.760013]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1791500</Importo Finanziato><Costo Progetto>4670985.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-06 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>101</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4670985.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3223509.68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1447475.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10200.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>120000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>100000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8063.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>449659.12</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4670985.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4670985.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3223147.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>3246518.12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="218"><CUP>F67H13000490001</CUP><Data Generazione CUP>2013-07-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE, DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*RESTAURO STATICO CONSERVATIVO DEL VIADOTTO SITO TRA I KM 67+089 E 67+476</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 417 DI CALTAGIRONE, DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RESTAURO STATICO CONSERVATIVO DEL VIADOTTO SITO TRA I KM 67+089 E 67+476</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792,37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2954990</Importo Finanziato><Costo Progetto>1811588.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1811588.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1410551.68</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>401036.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>22658.51</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>37291.49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1811588.64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1811588.64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>824841.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>817653.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>62387.69</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>58.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="219"><CUP>F67H13000870001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI MECCA CORONATI E GIANNI: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI MECCA CORONATI E GIANNI: RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>TRIVIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.983065,40.565732]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5940000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4400572.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-09-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>31</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4400572.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3464189.51</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>936383.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>57838.30</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>103644.79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4400572.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4400572.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3256453.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>2927624.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.75%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="220"><CUP>F67H13000920001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 280 DEI DUE MARI*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SANSINATO: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, AI SENSI DEL D.L. N. 264/2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 280 DEI DUE MARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SANSINATO: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, AI SENSI DEL D.L. N. 264/2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.602438,38.890248]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7911632</Importo Finanziato><Costo Progetto>4153311.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>69</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4153311.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2811882.70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1341428.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>84674.36</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>136500.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>145084.55</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4153311.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4153311.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2712983.45</Importo SAL><Importo Pagamenti>2497318.52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.58%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="221"><CUP>F67H13000930001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 389 NUORO LANUSEI VAR*TERRITORIO COMUNALE*RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEI VIADOTTI NAVILE TRA I KM 6+600 E 7+350 E SA PRUNA TRA I KM 7+630 E 8+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 389 NUORO LANUSEI VAR</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEI VIADOTTI NAVILE TRA I KM 6+600 E 7+350 E SA PRUNA TRA I KM 7+630 E 8+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>NUORO</Provincia><Comune>NUORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.299455,40.339477]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10566906</Importo Finanziato><Costo Progetto>6931969.49</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-17 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6931969.49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5349162.16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1582807.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>41600.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>87504.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>149354.94</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6931969.49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6931969.49</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5348448.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>4845551.56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="222"><CUP>F67H13001460001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO LA GRENADE AL KM 104+176: RIPRISTINO CORTICALE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI E DEI DISPOSITIVI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA E DELLE OPERE DI PROTEZIONE MARGINALI (ESTESA TOTALE VIADOTTO 36 METRI)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO LA GRENADE AL KM 104+176: RIPRISTINO CORTICALE DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI E DEI DISPOSITIVI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA E DELLE OPERE DI PROTEZIONE MARGINALI (ESTESA TOTALE VIADOTTO 36 METRI)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>SARRE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.240374,45.747638]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>151225</Importo Finanziato><Costo Progetto>121768.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>351</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>121768.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>90543.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>31225.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5500.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>121768.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>121768.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>90532.11</Importo SAL><Importo Pagamenti>90109.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="223"><CUP>F67H13001710001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 626 DIR LICATA TORRENTE BRAEMI*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO SALSO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 626 DIR LICATA TORRENTE BRAEMI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO SALSO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>AGRIGENTO</Provincia><Comune>LICATA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.919046,37.154719]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5494556</Importo Finanziato><Costo Progetto>4170262.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>221</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4170262.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2913324.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1256938.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>117346.62</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>254257.10</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>148653.32</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4170262.71</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4170262.71</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2726893.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>2762596.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="224"><CUP>F67H14000300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AL KM 138+023 E AL KM 138+376: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AL KM 138+023 E AL KM 138+376: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>ACCUMOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.243929,42.695342]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3297985</Importo Finanziato><Costo Progetto>2300708.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>44</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2300708.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1793708.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>507000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>65434.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2300708.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2300708.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1768855.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>1786701.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="225"><CUP>F67H14000500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>GROSSETO</Provincia><Comune>CAPALBIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.423125,42.454357]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1826087</Importo Finanziato><Costo Progetto>1353122.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>32</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1353122.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>995622.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>357500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>83586.96</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1353122.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1353122.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>982565.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>1011202.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="226"><CUP>F67H14000510001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DISSESTATI E DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI VIADOTTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>SANSEPOLCRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.137209,43.589637]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1086280</Importo Finanziato><Costo Progetto>933851.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>246</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>933851.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>717852.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>215999.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>52956.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>933851.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>933851.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>716568.16</Importo SAL><Importo Pagamenti>731098.87</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.82%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.85%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="227"><CUP>F67H14000970001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 4 VIA SALARIA*TERRITORIO COMUNALE*DISGAGGIO DELLE PENDICI ROCCIOSE, PULIZIA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 151+550.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 4 VIA SALARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISGAGGIO DELLE PENDICI ROCCIOSE, PULIZIA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 151+550.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>ACQUASANTA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.407239,42.760013]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28608</Importo Finanziato><Costo Progetto>286896.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-06-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-05-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286896.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>237162.99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>49733.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4124.18</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>286896.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>286896.37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>233815.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>234549.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.59%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.21%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="228"><CUP>F67H14001070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA ALBANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA ALBANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Revocato</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>ALBANO DI LUCANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.036211,40.602460]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53326</Importo Finanziato><Costo Progetto>370937.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>370937.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305599.34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>65338.04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>4000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1875.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>370937.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>370937.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>305206.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>242933.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.62%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="229"><CUP>F67H14001080001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 407 BASENTANA*VIA S.S. 407*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA CARVOTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 407 BASENTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA S.S. 407</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA CARVOTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>ACCETTURA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.151406,40.491306]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>76804</Importo Finanziato><Costo Progetto>536240.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>536240.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>430382.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>105857.61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6500.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15875.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>536240.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>536240.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>413576.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>423075.31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="230"><CUP>F67H14001380001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 658 POTENZA MELFI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO B*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI AGROMONTE, STRASCINATI, SPACCATORNESI: SOSTITUZIONE CORRIMANO SUI PARAPETTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 658 POTENZA MELFI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO B</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI AGROMONTE, STRASCINATI, SPACCATORNESI: SOSTITUZIONE CORRIMANO SUI PARAPETTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MELFI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.641586,41.034620]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>293624</Importo Finanziato><Costo Progetto>202406.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>202406.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>169145.70</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>33260.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1345.22</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>202406.57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>202406.57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>163904.16</Importo SAL><Importo Pagamenti>164315.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.90%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="231"><CUP>F67H14001420001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 75 E 3*TERRITORI COMUNALI*SOSTITUZIONE GIUNTI DILATAZIONE: S.S. N. 75 AI KM 6.575 E KM 20.61; S.S. N. 3 AL KM 160.95</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 75 E 3</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE GIUNTI DILATAZIONE: S.S. N. 75 AI KM 6.575 E KM 20.61; S.S. N. 3 AL KM 160.95</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>BASTIA, FOLIGNO, SPELLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.529188,43.064275],[12.790904,42.976881],[12.665543,43.004532]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318211</Importo Finanziato><Costo Progetto>213525.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>213525.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>174600.19</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>38925.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4316.57</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>213525.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>213525.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>174252.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>173980.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.80%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="232"><CUP>F67H14001440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 TER*TERRITORIO PROVINCIALE*PONTE PUNTA PENNA, TRA I KM 2+600 E 5+500: RIFACIMENTO CORTICALE, REGIMENTAZIONE ACQUE, SOSTITUZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 TER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE PUNTA PENNA, TRA I KM 2+600 E 5+500: RIFACIMENTO CORTICALE, REGIMENTAZIONE ACQUE, SOSTITUZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458,40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>583429</Importo Finanziato><Costo Progetto>380250.98</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>380250.98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>309707.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>70543.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5535.87</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>380250.98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>380250.98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>308416.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>284294.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.58%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="233"><CUP>F67H14001450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 694, 274, 613, 16, 275 E 101*TERRITORIO PROVINCIALE*SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E SISTEMA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 694, 274, 613, 16, 275 E 101</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIUNTI DILATAZIONE E SISTEMA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458,40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4124174</Importo Finanziato><Costo Progetto>2682104.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>103</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2682104.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2165637.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>516467.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>72554.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2682104.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2682104.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2152692.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>2161338.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.40%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="234"><CUP>F67H14001460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 77 DELLA VAL DI CHIENTI*TERRITORIO COMUNALE*SVUOTAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT DELLE RETI PARAMASSI E A CONTATTO. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 77 DELLA VAL DI CHIENTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SVUOTAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALIT DELLE RETI PARAMASSI E A CONTATTO. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>FOLIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.790904,42.976881]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>318211</Importo Finanziato><Costo Progetto>190671.87</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>190671.87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>148251.87</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>42420.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3064.57</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>190671.87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>190671.87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>148219.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>148319.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="235"><CUP>F67H14001490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*GALLERIA CASTELSILANO: EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA CASTELSILANO: EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA, CROTONE</Provincia><Comune>SAN GIOVANNI IN FIORE, CASTELSILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.649596,39.267955],[16.827988,39.258994]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1042225.94</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1042225.94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>828834.64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>213391.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>50347.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1042225.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1042225.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>828149.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>843594.94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="236"><CUP>F67H14001550001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 3 SIENA FIRENZE*TERRITORIO COMUNALE*INNALZAMENTO SICUREZZA DELL'ARTERIA STRADALE TRA I KM 0+000 E 27+310</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 3 SIENA FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INNALZAMENTO SICUREZZA DELL'ARTERIA STRADALE TRA I KM 0+000 E 27+310</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>SIENA</Provincia><Comune>SIENA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.333673,43.310385]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6495878.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6495878.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5065878.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1430000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>201000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6495878.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6495878.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3383554.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>2613602.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.79%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.35%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="237"><CUP>F67H14001560001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 3 SIENA FIRENZE*TERRITORIO COMUNALE*INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA TRA I KM 27+310 E 56+360</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 3 SIENA FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA TRA I KM 27+310 E 56+360</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>IMPRUNETA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.246310,43.696992]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6086957</Importo Finanziato><Costo Progetto>4724602.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>103</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4724602.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3624602.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1100000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>33356.52</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>153600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4724602.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4724602.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1900308.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>1904182.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>52.43%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.96%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="238"><CUP>F67H14001910001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 120+000 E 149+919</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE MAGGIORI E MINORI TRA I KM 120+000 E 149+919</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CAMPODOLCINO, CHIAVENNA, MADESIMO, SAN GIACOMO FILIPPO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.348049,46.402372],[9.404947,46.326979],[9.330301,46.459428],[9.347517,46.353785]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>783369.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>112</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>783369.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>607282.29</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>176086.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11146.74</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>45375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>783369.25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>783369.25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>607282.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>496293.03</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="239"><CUP>F67H15000000001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTI TRIGNO II AL KM 47+330 E TRIGNO III AL KM 50+292: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 650 DI FONDOVALLE TRIGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI TRIGNO II AL KM 47+330 E TRIGNO III AL KM 50+292: COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>CELENZA SUL TRIGNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.584226,41.883182]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>750148</Importo Finanziato><Costo Progetto>437303.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>437303.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>382663.07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>54640.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29265.31</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>437303.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>437303.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>380666.55</Importo SAL><Importo Pagamenti>298879.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.35%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="240"><CUP>F67H15000090001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*LOC. SANGUINARO*PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SUL NODO VIARIO CON LA STRADA COMUNALE DELLE BERETTINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>LOC. SANGUINARO</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SUL NODO VIARIO CON LA STRADA COMUNALE DELLE BERETTINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PARMA</Provincia><Comune>FONTANELLATO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.164153,44.880898]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>519456</Importo Finanziato><Costo Progetto>414190.66</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>414190.66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>313156.04</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>101034.62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>23317.23</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>184188.27</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>230002.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>414190.66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>313132.14</Importo SAL><Importo Pagamenti>263798.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="241"><CUP>F67H15000200001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 5 QUATER*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE PIANI VIABILI IN TRATTI SALTUARI FRA I KM 0+000 E 26+020</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 5 QUATER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE PIANI VIABILI IN TRATTI SALTUARI FRA I KM 0+000 E 26+020</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>TAGLIACOZZO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.254982,42.065641]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>390351</Importo Finanziato><Costo Progetto>261573.24</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>261573.24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>218848.24</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>42725.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2725.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>261573.24</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>261573.24</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>216581.67</Importo SAL><Importo Pagamenti>216806.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.85%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="242"><CUP>F67H15000400001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>822838</Importo Finanziato><Costo Progetto>465924.74</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>24</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>465924.74</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>440699.74</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>25225.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>22225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>465924.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>465924.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>440689.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>454129.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="243"><CUP>F67H15000520001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 VIA FLAMINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI TRA I KM 154+800 E 173+600. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>192985</Importo Finanziato><Costo Progetto>129050.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>129050.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>125825.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>3225.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>129050.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>129050.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>125612.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>125209.59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.02%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="244"><CUP>F67H15000540001</CUP><Data Generazione CUP>2015-05-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 3 E 685*TERRITORIO REGIONALE*RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI : S.S. N. E TRA I KM 103+900 E 128+000; S.S. N, 685 TRA I KM 15+000 E 54+000. LAVORI URGENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 3 E 685</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI FOSSI : S.S. N. E TRA I KM 103+900 E 128+000; S.S. N, 685 TRA I KM 15+000 E 54+000. LAVORI URGENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>205185</Importo Finanziato><Costo Progetto>133921.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-04-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>133921.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>130696.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>3225.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>133921.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>133921.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>130690.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>130262.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.27%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="245"><CUP>F67H15000610001</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE AL KM 70+520: RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE AL KM 70+520: RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>PISTOIA</Provincia><Comune>PITEGLIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.760886,44.023274]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>204444</Importo Finanziato><Costo Progetto>186907.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>169</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186907.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136367.96</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>50539.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>20983.88</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186907.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186907.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>134100.32</Importo SAL><Importo Pagamenti>148073.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.77%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="246"><CUP>F69J12000050001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA DI LOVERE AL KM 61+0000: RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA DI LOVERE AL KM 61+0000: RISANAMENTO DEL RIVESTIMENTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BERGAMO</Provincia><Comune>LOVERE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.070513,45.819394]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>204125</Importo Finanziato><Costo Progetto>207158.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-02-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-03-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-02-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-04-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>207158.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>176500.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>30658.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>207158.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>207158.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>176490.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>175607.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.81%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="247"><CUP>F71B01000160001</CUP><Data Generazione CUP>2010-05-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA CIVITAVECCHIA RIETI*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO DEL TRATTO TERNI (LOC. SAN CARLO) CONFINE REGIONALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA CIVITAVECCHIA RIETI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL TRATTO TERNI (LOC. SAN CARLO) CONFINE REGIONALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>TERNI</Provincia><Comune>TERNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.660370,42.579606]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234740561</Importo Finanziato><Costo Progetto>212686897.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-10-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2009-07-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-09-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>611</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-09-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>212686897.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>185691775.10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>26995122.76</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>3488920.94</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4630000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1117000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6037278.59</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4615448.07</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>212686897.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>212686897.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>175303178.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>191833579.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>48481026.46</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.41%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="248"><CUP>F71B01000170006</CUP><Data Generazione CUP>2012-03-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 96 BARESE *DAL KM 82+000 AL KM 94+030*LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO B DEL C.D.S., NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA VARIANTE DI ALTAMURA E L' INIZIO DELLA VARIANTE DI TORITTO. 2 STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 96 BARESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>DAL KM 82+000 AL KM 94+030</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO B DEL C.D.S., NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA VARIANTE DI ALTAMURA E L' INIZIO DELLA VARIANTE DI TORITTO. 2 STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>ALTAMURA, GRUMO APPULA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.550161,40.859824],[16.694770,40.950721]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>82003550</Importo Finanziato><Costo Progetto>86337186.48</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86337186.48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>41196130.94</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>22752550.59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>279000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6853314.76</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>780077.06</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1650000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>606000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1359000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>85074866.48</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1262320.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86337186.48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>36595813.78</Importo SAL><Importo Pagamenti>40107741.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="249"><CUP>F71B05000640008</CUP><Data Generazione CUP>2009-02-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA*TERRITORIO COMUNALE*COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLA VIABILIT ACCESSORIA AL CONFINE FRANCESE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>LIMONE PIEMONTE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.576242,44.185845]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>122240926</Importo Finanziato><Costo Progetto>234009176.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2020-02-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-02-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>19</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-10-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>234009176.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>137665867.67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>37809415.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1530000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>898768.37</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>636207.15</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>400000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8473990.14</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>11398430.72</10. Altro><Fonte Altra pubblica>97792066.69</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>136217109.33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>234009176.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15299262.59</Importo SAL><Importo Pagamenti>19754465.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>11.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>12.27%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="250"><CUP>F71B07000460001</CUP><Data Generazione CUP>2011-04-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO TRA OLBIA E LO SVINCOLO CON LA S.S. N. 131 DCN, INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'AEROPORTO DI OLBIA, ADEGUAMENTO DELLA VIABILIT DI ACCESSO E OPERE CONNESSE (ADEGUAMENTO AL TIPO B DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA, LOTTO 9)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO TRA OLBIA E LO SVINCOLO CON LA S.S. N. 131 DCN, INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'AEROPORTO DI OLBIA, ADEGUAMENTO DELLA VIABILIT DI ACCESSO E OPERE CONNESSE (ADEGUAMENTO AL TIPO B DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA, LOTTO 9)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Chiuso</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>OLBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.480338,40.923179]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52136207</Importo Finanziato><Costo Progetto>37125000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-06-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-06-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37125000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>26589319.61</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>10535680.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>509374.03</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3600000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1174707.82</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>930000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>355905.06</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1140693.48</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>37125000.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37125000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18859613.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>20947138.55</Importo Pagamenti><ExtraCosti>7907.69</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>70.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="251"><CUP>F71B07000470001</CUP><Data Generazione CUP>2011-08-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA LE SS.SS. NN. 131 E 597, LOTTO 0</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA LE SS.SS. NN. 131 E 597, LOTTO 0</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>CODRONGIANOS, PLOAGHE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.689173,40.667198],[8.755314,40.677851]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>71070000</Importo Finanziato><Costo Progetto>49600000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49600000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>33539979.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>16060020.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1379448.92</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3380372.73</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1786963.84</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1700000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1583173.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1981709.73</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>49600000.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>49600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33207228.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>36478981.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>2184.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.01%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="252"><CUP>F71B09000630001</CUP><Data Generazione CUP>2013-02-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 658 POTENZA MELFI *TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE TRA I KM 0+000 E 48+131. PRIMO STRALCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 658 POTENZA MELFI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADALE TRA I KM 0+000 E 48+131. PRIMO STRALCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>ATELLA, AVIGLIANO, RIONERO IN VULTURE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.627200,40.876986],[15.757641,40.770196],[15.615406,40.923927]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>32766325.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32766325.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>15351579.99</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>7996446.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1885269.82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>249568.85</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>169921.99</6. Interferenze><7. Imprevisti>774652.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>643164.24</10. Altro><Fonte Altra pubblica>60000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>32706325.59</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32766325.59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>97070.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="253"><CUP>F71B10001000001</CUP><Data Generazione CUP>2012-01-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 199 DI MONTI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 68+600 E 76+992, LOTTO 8</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 199 DI MONTI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI OLBIA TRA I KM 68+600 E 76+992, LOTTO 8</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>LOIRI PORTO SAN PAOLO, MONTI, OLBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.558502,40.835345],[9.356727,40.796658],[9.480338,40.923179]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>124774099</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>65917050.86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><CUP>F71B97000030001</CUP><Data Generazione CUP>2008-12-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE, LOTTO B4B TRA I KM 32+000 E 38+700</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE, LOTTO B4B TRA I KM 32+000 E 38+700</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1997</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>CERAMI, NICOSIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.491005,37.818312],[14.367388,37.759848]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>101931177</Importo Finanziato><Costo Progetto>109278995.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-06-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>197</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-06-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>109278995.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>57764839.85</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>25423306.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1406570.50</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1458033.36</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2016752.23</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>882700.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4267021.13</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2063656.94</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>108916803.44</Fonte Regionale><Fonte Statale>362191.67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>109278995.11</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>35889955.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>38568444.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.13%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.21%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="255"><CUP>F73D14000260001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO FAVARA: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 3+570 E 3+874 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO FAVARA: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 3+570 E 3+874 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1492874</Importo Finanziato><Costo Progetto>1020301.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>174</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1020301.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>770919.41</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>249382.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>65344.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1020301.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1020301.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>770772.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>775883.59</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="256"><CUP>F73D14000430001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CORSO TRA I KM 34+180 E 34+355 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMNETO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CORSO TRA I KM 34+180 E 34+355 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMNETO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>952367</Importo Finanziato><Costo Progetto>688455.06</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>688455.06</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>519858.06</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>168597.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>44375.22</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>688455.06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>688455.06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>516200.38</Importo SAL><Importo Pagamenti>479342.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="257"><CUP>F73D15000140001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 166 DEGLI ALBURNI*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 3+000 E TRA I KM 18+100 E 43+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 166 DEGLI ALBURNI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0+000 E 3+000 E TRA I KM 18+100 E 43+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>BELLOSGUARDO, ROCCADASPIDE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.305130,40.418220],[15.152996,40.444133]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>962625</Importo Finanziato><Costo Progetto>638035.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>110</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>638035.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>600660.37</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>37375.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>37375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>638035.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>638035.37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>600556.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>620571.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="258"><CUP>F73D15000150001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>VILLA LITERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.051216,40.989794]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1449655</Importo Finanziato><Costo Progetto>949669.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>949669.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>899324.63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>50344.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>50344.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>949669.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>949669.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>893367.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>898756.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="259"><CUP>F76G08000570001</CUP><Data Generazione CUP>2008-12-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 64 PORRETTANA*TERRITORIO COMUNALE*COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST DI FERRARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 64 PORRETTANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST DI FERRARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>FERRARA</Provincia><Comune>FERRARA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.649025,44.822923]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41350052</Importo Finanziato><Costo Progetto>26872427.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-06-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-01-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-26 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26872427.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>23954259.28</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2918167.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>338954.14</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>110958.52</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1555830.38</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>572752.80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26872427.26</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26872427.26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23914472.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>25119193.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>96180.39</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="260"><CUP>F77H08000770001</CUP><Data Generazione CUP>2008-11-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO MORELLO TRA I KM 106+825 E 112+400: RIPRISTINO STATICO E RIQUALIFICAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO MORELLO TRA I KM 106+825 E 112+400: RIPRISTINO STATICO E RIQUALIFICAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>ENNA</Provincia><Comune>ENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.288230,37.518989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36476000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18896661.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-01-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-07-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>508</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-01-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18896661.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>17416483.54</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1480177.77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>131493.56</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>754950.98</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>593733.23</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18896661.31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18896661.31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>397414.55</Importo SAL><Importo Pagamenti>497340.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>2.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>2.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="261"><CUP>F77H13000990001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO FRAGNETO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO FRAGNETO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>BRIENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.609264,40.479458]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2218966.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>445</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2218966.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1658966.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>560000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>21000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>66395.65</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>81300.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2218966.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2218966.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1655034.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>1493260.78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.76%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="262"><CUP>F77H13001010001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO LODICO AL KM 70+900: RECUPERO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO LODICO AL KM 70+900: RECUPERO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PETRALIA SOTTANA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.018847,37.721716]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53797</Importo Finanziato><Costo Progetto>398969.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>245</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-08 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>398969.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305999.95</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>92970.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7575.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>15225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>398969.95</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>398969.95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>203499.17</Importo SAL><Importo Pagamenti>277034.45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.50%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="263"><CUP>F77H13001090001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO MELANDRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 95 VAR DI BRIENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO MELANDRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>BRIENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.609264,40.479458]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13567073</Importo Finanziato><Costo Progetto>8816438.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8816438.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>6500654.97</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2315783.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>84800.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>87455.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>380600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8816438.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8816438.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5976008.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>5319269.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="264"><CUP>F77H13001180001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE CADORE TRA I KM 67-500 E 68-045: RIPRISTINI STRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 51 DI ALEMAGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE CADORE TRA I KM 67-500 E 68-045: RIPRISTINI STRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>BELLUNO</Provincia><Comune>PERAROLO DI CADORE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.371542,46.362350]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8782553</Importo Finanziato><Costo Progetto>7126236.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>472</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7126236.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>5108182.16</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2018053.85</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>200000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>100000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>572503.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7126236.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7126236.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3605671.21</Importo SAL><Importo Pagamenti>3303030.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>70.59%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="265"><CUP>F77H13001950001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 160+900 E 167+800. STRALCIO FASE 2</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE TRA I KM 160+900 E 167+800. STRALCIO FASE 2</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>MOLINA ATERNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.748027,42.150193]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6050525</Importo Finanziato><Costo Progetto>4363323.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-10-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>430</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4363323.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>3180789.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1182533.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>50000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>183192.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>198597.56</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4363323.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4363323.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>816674.05</Importo SAL><Importo Pagamenti>847803.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>25.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>23.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="266"><CUP>F77H14000180001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO, SOSTITUZIONE APPOGGI E GIUNTI DEI PONTI SUI FIUMI DESE, SANTA MARIA E SILE E SULLA S.P. N. 41 AI KM 13+400, 14+600, 18+350 E 18+750</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO, SOSTITUZIONE APPOGGI E GIUNTI DEI PONTI SUI FIUMI DESE, SANTA MARIA E SILE E SULLA S.P. N. 41 AI KM 13+400, 14+600, 18+350 E 18+750</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>VENEZIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.346663,45.467774]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4945</Importo Finanziato><Costo Progetto>359405.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-25 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>109</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>359405.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>286680.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>72725.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>4225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>359405.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>359405.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>285861.21</Importo SAL><Importo Pagamenti>287396.90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.71%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="267"><CUP>F77H14000210001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA*TERRITORIO PROVINCIALE*CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.457606,45.506305]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1840311</Importo Finanziato><Costo Progetto>1515229.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>183</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-08-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1515229.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1228278.25</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>286950.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8010.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>38900.40</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1515229.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1515229.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1228276.84</Importo SAL><Importo Pagamenti>1116470.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.55%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="268"><CUP>F77H14000340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORI COMUNALI*RAFFORZAMENTO DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO I TRATTI IN PARALLELO E A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO TIRANO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 42+075 E 54+150</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO I TRATTI IN PARALLELO E A RIDOSSO DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO TIRANO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 42+075 E 54+150</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CHIURO, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, TEGLIO, TIRANO, TRESIVIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.013172,46.233672],[9.911114,46.095222],[9.982379,46.140039],[10.087016,46.130260],[10.179506,46.211856],[9.951280,46.198746]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>315</Importo Finanziato><Costo Progetto>267750.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-01-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-03-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>267750.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>205500.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>62250.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>7000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>267750.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>267750.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>225.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="269"><CUP>F77H14000650001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*PONTE NETO TRA I KM 259+750 E 260+000: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTE NETO TRA I KM 259+750 E 260+000: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CROTONE</Provincia><Comune>STRONGOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[17.067247,39.241202]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>729406.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>567</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>729406.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>523986.56</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>205420.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19610.22</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>15000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>40375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>729406.56</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>729406.56</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>181748.97</Importo SAL><Importo Pagamenti>153709.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>34.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>25.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="270"><CUP>F77H14000660001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 243+521 E 353+450: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 243+521 E 353+450: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ACQUAPPESA, AMANTEA, GUARDIA PIEMONTESE, PRAIA A MARE, SAN LUCIDO, TORTORA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.992235,39.494032],[16.094103,39.102403],[16.016710,39.487895],[15.802774,39.891109],[16.082309,39.306582],[15.828542,39.964636]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>996019.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>996019.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>767811.13</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>228208.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>45600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>996019.83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>996019.83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>767771.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>713319.79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.69%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="271"><CUP>F77H14000670001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINI CORTICALI LOCALIZZATI CALOTTE GALLERIE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E IMBOCCO E INSTALLAZIONE SISTEMI RACCOLTA INFILTRAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINI CORTICALI LOCALIZZATI CALOTTE GALLERIE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E IMBOCCO E INSTALLAZIONE SISTEMI RACCOLTA INFILTRAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ACQUAPPESA, AMANTEA, GUARDIA PIEMONTESE, PRAIA A MARE, SAN LUCIDO, TORTORA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.992235,39.494032],[16.094103,39.102403],[16.016710,39.487895],[15.802774,39.891109],[16.082309,39.306582],[15.828542,39.964636]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>724536.45</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>47</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>724536.45</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>558726.67</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>165809.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>35375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>724536.45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>724536.45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>558725.55</Importo SAL><Importo Pagamenti>573968.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="272"><CUP>F77H14000690001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE*TERRITORIO COMUNALE*OPERA D'ARTE TRA I KM 32+500 E 39+300: RIFACIMENTO SBALZO E CORDOLO IN CEMENTO ARMATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 685 TRE VALLI UMBRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERA D'ARTE TRA I KM 32+500 E 39+300: RIFACIMENTO SBALZO E CORDOLO IN CEMENTO ARMATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>CERRETO DI SPOLETO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.920193,42.815153]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>731917</Importo Finanziato><Costo Progetto>536739.17</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>193</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>536739.17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>389539.17</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>147200.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>32200.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>536739.17</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>536739.17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>180896.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>172677.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>46.44%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>38.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="273"><CUP>F77H14000750001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VALLE TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 41+350 E 42+680</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VALLE TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 41+350 E 42+680</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>MONTEBRUNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.250022,44.517329]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1780500</Importo Finanziato><Costo Progetto>1139088.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>22</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1139088.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>889088.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>250000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2997.83</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>46350.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1139088.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1139088.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>888568.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>814030.24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="274"><CUP>F77H14000770001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE*TERRITORI COMUNALI*FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO SUI VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 0+000 E 95+520</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 107 SILANA CROTONESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLE TESTATE DELLE SOLETTE DI IMPALCATO SUI VIADOTTI PRESENTI TRA I KM 0+000 E 95+520</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>CELICO, PAOLA, RENDE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SPEZZANO DELLA SILA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.444635,39.388067],[16.062581,39.361266],[16.210415,39.347432],[16.649596,39.267955],[16.488608,39.348975]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1065323.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-05 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>140</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1065323.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>824071.33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>241252.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>45600.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1065323.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1065323.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>824006.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>834824.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="275"><CUP>F77H14000820001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO PROVINCIALE*PONTI SUL TORRENTE MASINO E SUL FIUME ADDA: MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PONTI SUL TORRENTE MASINO E SUL FIUME ADDA: MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.911926,46.297065]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>118</Importo Finanziato><Costo Progetto>85855.80</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>155</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85855.80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>65855.80</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>20000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2883.70</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1725.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>85855.80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>85855.80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>64933.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>64963.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="276"><CUP>F77H14001370001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 598 DI FONDO VALLE D'AGRI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE LOCALIZZATA VIADOTTI SPARTIFAVE, ASPRO, CASTELVETRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 598 DI FONDO VALLE D'AGRI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO C</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE LOCALIZZATA VIADOTTI SPARTIFAVE, ASPRO, CASTELVETRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>MISSANELLO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.167424,40.300679]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1533000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1113644.80</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1113644.80</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>862970.88</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>250673.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>71043.48</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1113644.80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1113644.80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>862746.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>877735.14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.68%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="277"><CUP>F77H14001390001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 653 DELLA VALLE DEL SINNI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO D*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO STRUTTURALE VIADOTTI VARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 653 DELLA VALLE DEL SINNI DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO STRUTTURALE VIADOTTI VARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>SENISE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.309305,40.157377]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1204000</Importo Finanziato><Costo Progetto>815775.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-02-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-02-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>70</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>815775.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>668775.59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>147000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>22000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>815775.59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>815775.59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>402193.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>323951.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>60.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>46.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="278"><CUP>F77H14001830001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RISPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRA I KM 0+000 E 72+800</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 19 AUTOSTRADA PALERMO CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRA I KM 0+000 E 72+800</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1648189</Importo Finanziato><Costo Progetto>982595.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>982595.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>729428.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>253167.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>72285.18</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>982595.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>982595.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>729422.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>750130.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="279"><CUP>F77H14002130001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RAVENNA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.996435,44.371333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48643</Importo Finanziato><Costo Progetto>369142.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-10-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-16 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>369142.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>309869.81</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>59272.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>369142.68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>369142.68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>309710.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>308387.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="280"><CUP>F77H15000020001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 616, 283 E 534 DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENTORIO 3*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S. N. 616 TRA I KM 0+000 E 17+000, S.S. N. 283 TRA I KM 0+000 E 51+300 E S.S. N. 534 TRA I KM 0+000 E 21+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 616, 283 E 534 DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENTORIO 3</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S. N. 616 TRA I KM 0+000 E 17+000, S.S. N. 283 TRA I KM 0+000 E 51+300 E S.S. N. 534 TRA I KM 0+000 E 21+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ALTILIA, CASSANO ALLO IONIO, CASTROVILLARI, COLOSIMI, FAGNANO CASTELLO, PEDIVIGLIANO, SAN LORENZO DEL VALLO, SAN MARCO ARGENTANO, SARACENA, SPEZZANO ALBANESE, TARSIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.258018,39.127590],[16.390963,39.752256],[16.236804,39.811851],[16.437809,39.127263],[16.048622,39.555715],[16.331137,39.111485],[16.264470,39.684577],[16.164984,39.582208],[16.125873,39.780323],[16.315390,39.692641],[16.272700,39.626058]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516021</Importo Finanziato><Costo Progetto>381114.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>381114.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>305582.20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>75532.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>381114.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>381114.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>303516.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>307638.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.32%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="281"><CUP>F77H15000170001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 466+040 DEMOLITO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DEL SOVRAPPASSO AL KM 466+040 DEMOLITO A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>ORTONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.371977,42.336910]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1197640</Importo Finanziato><Costo Progetto>845213.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>845213.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>609383.33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>235830.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>23000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>12113.38</6. Interferenze><7. Imprevisti>22104.24</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55109.91</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>845213.59</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>845213.59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>556661.71</Importo SAL><Importo Pagamenti>572011.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="282"><CUP>F79J12000250001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO LESIONATO IN CORRISPONDENZA DEL KM 238+010. LAVORI DI SOMMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO LESIONATO IN CORRISPONDENZA DEL KM 238+010. LAVORI DI SOMMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MANTOVA</Provincia><Comune>REVERE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.135902,45.040018]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141335</Importo Finanziato><Costo Progetto>144350.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-06-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-08-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-08-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-06-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>144350.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>119900.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>24450.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>3000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>144350.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>144350.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>119846.19</Importo SAL><Importo Pagamenti>119846.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="283"><CUP>F79J13000670001</CUP><Data Generazione CUP>2014-01-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA*TERRITORIO COMUNALE*RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DISTRUTTO DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO AL KM 113+450. LAVORI DI ESTREMA URGENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DISTRUTTO DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO AL KM 113+450. LAVORI DI ESTREMA URGENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>BRESCIA</Provincia><Comune>SONICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.406730,46.142095]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>209559</Importo Finanziato><Costo Progetto>183308.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-12-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-04-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>183308.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>153750.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>29558.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>183308.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>183308.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>153556.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>153013.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="284"><CUP>F81B01000360001</CUP><Data Generazione CUP>2009-12-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 148+000 E 153+400, DALL'IMBOCCO NORD GALLERIA FOSSINO ALLO SVINCOLO DI LAINO BORGO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA TRA I KM 148+000 E 153+400, DALL'IMBOCCO NORD GALLERIA FOSSINO ALLO SVINCOLO DI LAINO BORGO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia>POTENZA, COSENZA</Provincia><Comune>LAURIA, LAINO BORGO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.883140,40.070211],[15.942880,39.965821]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>113000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>82943981.87</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-06-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-05-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>10</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>82943981.87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>58149944.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>24794037.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1460044.70</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2159325.66</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2800000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1953914.08</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2395100.67</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82943981.87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82943981.87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>56018535.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>56075898.57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.33%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.37%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="285"><CUP>F81B02000140001</CUP><Data Generazione CUP>2007-06-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 268 DEL VESUVIO*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE 3 TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 268 DEL VESUVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE 3 TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI, SALERNO</Provincia><Comune>SANT'ANTONIO ABATE, ANGRI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.538359,40.723706],[14.568265,40.740986]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60000151</Importo Finanziato><Costo Progetto>48074566.67</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>281</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>48074566.67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>35986581.20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>12087985.47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>546000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4897276.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1552229.12</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>30000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5062480.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>42888566.67</Fonte Regionale><Fonte Statale>5186000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>48074566.67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33357613.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>36972654.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="286"><CUP>F81B07000230001</CUP><Data Generazione CUP>2007-11-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 32 TICINESE*TERRITORI COMUNALI*SISTEMAZIONE II LOTTO, TRA I KM 23+300 E 31+000, E DELLA VARIANTE DI BORGO TICINO TRA I KM 27+000 E 31+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 32 TICINESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE II LOTTO, TRA I KM 23+300 E 31+000, E DELLA VARIANTE DI BORGO TICINO TRA I KM 27+000 E 31+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>CASTELLETTO SOPRA TICINO, POMBIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.620790,45.711517],[8.646148,45.646315]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32349000</Importo Finanziato><Costo Progetto>43383265.04</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-07-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-08-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>1018</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-07-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43383265.04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>21113441.15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>16710663.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>159127.49</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5685694.02</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1133769.96</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3007180.94</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1768369.05</10. Altro><Fonte Altra pubblica>236297.67</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43146967.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43383265.04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14297817.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>21000874.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>3937.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>67.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>63.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="287"><CUP>F81H91000000008</CUP><Data Generazione CUP>2003-12-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV AC MILANO VERONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*REALIZZAZIONE TRATTA BRESCIA VERONA E INTERVENTI RELATIVI ALLINGRESSO URBANO A VERONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV AC MILANO VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE TRATTA BRESCIA VERONA E INTERVENTI RELATIVI ALLINGRESSO URBANO A VERONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1991</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>120</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4720000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3837000003.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3837000003.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>76631306.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3754933999.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>209196.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5434698.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2268072146.31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2268072146.31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="288"><CUP>F81H92000000008</CUP><Data Generazione CUP>2003-12-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV AC GENOVA MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV AC GENOVA MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>TRATTA TERZO VALICO DEI GIOVI: REALIZZAZIONE, PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>78</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4719000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6200000009.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-04-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2022-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2022-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-04-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-04-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6200000009.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>112169798.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5496333434.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2392139.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>591496777.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>206865688.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>47645356.21</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2186556328.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2186556328.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>876194044.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>565503433.33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>15.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>9.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="289"><CUP>F82C06000010001</CUP><Data Generazione CUP>2006-03-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA VARIANTE DI NOVA SIRI, TRA I KM 414+080 E 419+300, MEGALOTTO 4, LOTTI 1, 2, 3 E 4 PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA VARIANTE DI NOVA SIRI, TRA I KM 414+080 E 419+300, MEGALOTTO 4, LOTTI 1, 2, 3 E 4 PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>NOVA SIRI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.569309,40.144274]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53675485</Importo Finanziato><Costo Progetto>80498399.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-09-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-06-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-03-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-09-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>80498399.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>47113517.75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>33384881.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>557333.31</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7224646.53</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1906075.28</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>4934294.92</6. Interferenze><7. Imprevisti>1994921.24</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5446655.19</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>80498399.64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>80498399.64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45293453.78</Importo SAL><Importo Pagamenti>56884205.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>8163.54</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="290"><CUP>F83D14001300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO ZI MONACO: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 29+485 E 29+811 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO ZI MONACO: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE, RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE TRA I KM 29+485 E 29+811 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PARTINICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.064868,38.024962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1409695</Importo Finanziato><Costo Progetto>964415.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-02-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>964415.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>726430.86</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>237984.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>64201.35</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>964415.69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>964415.69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>703966.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>626645.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="291"><CUP>F83D14001380001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO AUGUSTO TRA I KM 32+295 E 32+575 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO AUGUSTO TRA I KM 32+295 E 32+575 IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: RINFORZO E RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLE SOLETTE E DELLE PILE E RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PARTINICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.064868,38.024962]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>945094</Importo Finanziato><Costo Progetto>827072.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>827072.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>623262.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>203810.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>53953.03</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>827072.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>827072.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>621330.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>575948.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="292"><CUP>F87H06000610001</CUP><Data Generazione CUP>2008-04-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORI COMUNALI*AMMODERNAMENTO DEL TRATTO TRA SAN GIUSTINO E PIEVE SANTO STEFANO SUD TRA I KM 133+685 E 148+981</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO DEL TRATTO TRA SAN GIUSTINO E PIEVE SANTO STEFANO SUD TRA I KM 133+685 E 148+981</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>AREZZO</Provincia><Comune>PIEVE SANTO STEFANO, SANSEPOLCRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.058885,43.678780],[12.137209,43.589637]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29865722</Importo Finanziato><Costo Progetto>32779312.98</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-03-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-07-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>356</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-03-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-01 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32779312.98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>8526058.10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>16857721.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>325000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>133515.51</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>60000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>700000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>11743676.65</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32779312.98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32779312.98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6546966.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>14721328.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>40254.01</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.79%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="293"><CUP>F87H09001170001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO EMILIA</Provincia><Comune>REGGIO NELL'EMILIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.634255,44.697330]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1401927.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1401927.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1109408.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>292519.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>15060.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>60068.80</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1401927.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1401927.90</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1109389.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1128283.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="294"><CUP>F87H11001390001</CUP><Data Generazione CUP>2011-09-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORI COMUNALI*RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO, CALVI, SAN GIORGIO DEL SANNIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.782601,41.149151],[14.899479,41.085986],[14.877146,41.104601]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1916831</Importo Finanziato><Costo Progetto>1274344.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-09-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-01-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-09-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1274344.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>971228.92</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>303116.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>10070.18</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>53045.89</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1274344.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1274344.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>960376.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>8577.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="295"><CUP>F87H13000660005</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO*TERRITORIO COMUNALE*OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AI KM 0+915 E 8+121: RISANAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNITICO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE D'ARTE IN CALCESTRUZZO SITE AI KM 0+915 E 8+121: RISANAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>RIETI</Provincia><Comune>ANTRODOCO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.124549,42.399199]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4325154</Importo Finanziato><Costo Progetto>3904001.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>67</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-04-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-11 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3904001.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2781884.83</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1122116.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>59000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>99400.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>304943.79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3904001.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3904001.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1984641.00</Importo SAL><Importo Pagamenti>2008877.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>71.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="296"><CUP>F87H13002920001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORI COMUNALI*VIADOTTO DI VADO LIGURE AL KM 581+500: RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DI VADO LIGURE AL KM 581+500: RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>BERGEGGI, VADO LIGURE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.439265,44.247816],[8.394702,44.257893]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4160209</Importo Finanziato><Costo Progetto>2565233.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>69</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-24 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2565233.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2101320.10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>463913.04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>12953.26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>70525.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2565233.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2565233.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2100830.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>1710862.68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="297"><CUP>F87H14000110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZZO DEL VIADOTTO AL KM 16+634</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZZO DEL VIADOTTO AL KM 16+634</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>BARGAGLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.086600,44.434616]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60776</Importo Finanziato><Costo Progetto>392126.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>392126.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>312360.07</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>79766.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7835.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>5375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>392126.57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>392126.57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>312357.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>288422.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.59%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="298"><CUP>F87H14000140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>MATERA</Provincia><Comune>BERNALDA, NOVA SIRI, PISTICCI, POLICORO, ROTONDELLA, SCANZANO JONICO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.761914,40.409463],[16.569309,40.144274],[16.654095,40.362695],[16.667979,40.196638],[16.556710,40.181234],[16.708111,40.262371]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4486400</Importo Finanziato><Costo Progetto>3250710.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>51</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3250710.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2469310.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>781400.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>51042.39</6. Interferenze><7. Imprevisti>19000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>106175.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3250710.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3250710.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2370537.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>2140556.81</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="299"><CUP>F87H14000280005</CUP><Data Generazione CUP>2014-02-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO PROVINCIALE*PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE MEDIANTE RIPRISTINO DI OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 254+400 E 310+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE MEDIANTE RIPRISTINO DI OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 254+400 E 310+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>769977</Importo Finanziato><Costo Progetto>546153.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-08-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-25 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>546153.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>424046.64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>122106.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>21675.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>546153.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>546153.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>407076.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>384588.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="300"><CUP>F87H14000350001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*OPERE DARTE MAGGIORI FORTEMENTE AMMALORATE, INDICATE ALLINTERNO DEL PROGETTO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE CON REALIZZAZIONE DEI GIUNTI SUGLI IMPALCATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DARTE MAGGIORI FORTEMENTE AMMALORATE, INDICATE ALLINTERNO DEL PROGETTO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE CON REALIZZAZIONE DEI GIUNTI SUGLI IMPALCATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>MORCONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.693329,41.348064]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>972</Importo Finanziato><Costo Progetto>889580.52</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-08-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>889580.52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>631580.52</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>258000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>8000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>30060.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55592.17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>889580.52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>889580.52</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>575040.25</Importo SAL><Importo Pagamenti>520548.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.05%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>71.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="301"><CUP>F87H14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 1, 1 BIS, 675, 698 E NSA 376*TERRITORIO REGIONALE*RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 1, 1 BIS, 675, 698 E NSA 376</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.766940,41.980122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1375418</Importo Finanziato><Costo Progetto>907656.88</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>907656.88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>725406.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>182250.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>36444.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>907656.88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>907656.88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>723795.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>736936.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="302"><CUP>F87H14000520001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI SVINCOLI A RASO TRA I KM 392+700 E 405+980</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI SVINCOLI A RASO TRA I KM 392+700 E 405+980</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>RAGUSA</Provincia><Comune>MODICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.823080,36.853960]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1438290</Importo Finanziato><Costo Progetto>909484.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>174</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>909484.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>610184.59</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>299299.59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>58783.49</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>20000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8663.59</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>32741.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>909484.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>909484.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>609671.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>647434.63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="303"><CUP>F87H14000680001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO CASCATA: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA. RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE E APPOGGI. ADEGUAMENTO BARRIERE PROTEZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 26 DELLA VALLE D'AOSTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO CASCATA: RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI PROFONDI CON EVENTUALI RINFORZI, IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA. RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE E APPOGGI. ADEGUAMENTO BARRIERE PROTEZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VALLE D'AOSTA</Regione><Provincia>AOSTA</Provincia><Comune>DONNAS</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.748983,45.584211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1341466.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-12-06 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>367</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1341466.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1085749.72</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>255716.66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>33977.53</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1341466.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1341466.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1085010.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>997935.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.12%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="304"><CUP>F87H14001210001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIABILIT COMUNALE AL KM 6+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIABILIT COMUNALE AL KM 6+400: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601,41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>241258</Importo Finanziato><Costo Progetto>179320.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>179320.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>133625.33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>45695.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>10226.53</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>179320.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>179320.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>127977.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>129517.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="305"><CUP>F87H14001220001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA DEL VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIBILIT COMUNALE AL KM 6+100</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA DEL VIADOTTO DI SCAVALCO ALLA VIBILIT COMUNALE AL KM 6+100</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601,41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>241258</Importo Finanziato><Costo Progetto>180230.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-06-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>38</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>180230.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>136552.75</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>43677.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>9709.36</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>180230.61</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>180230.61</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>136552.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>137324.79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="306"><CUP>F87H14001260001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 9 VIA EMILIA*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA UBICATO AL KM 269+350 SOVRAPASSANTE LA A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI: MANUTENZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 9 VIA EMILIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA UBICATO AL KM 269+350 SOVRAPASSANTE LA A 1 AUTOSTRADA MILANO NAPOLI: MANUTENZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>LODI</Provincia><Comune>GUARDAMIGLIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.667189,45.109622]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>93325</Importo Finanziato><Costo Progetto>708500.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>159</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>708500.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>520250.31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>188250.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>6146.74</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>60375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>708500.31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>708500.31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>519203.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>501582.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.80%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="307"><CUP>F87H14001740001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO DEL PONTE AL KM 16+727</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO DEL PONTE AL KM 16+727</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>GENOVA</Provincia><Comune>BARGAGLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.086600,44.434616]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1713602</Importo Finanziato><Costo Progetto>1155147.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1155147.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>911147.03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>244000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>11000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>44521.74</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1155147.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1155147.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>746774.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>760251.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>81.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="308"><CUP>F87H14002110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 9 BENEVENTO A 16*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA NN. 4-5-6-8, TRA I KM 0+000 E 12+745: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 9 BENEVENTO A 16</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA NN. 4-5-6-8, TRA I KM 0+000 E 12+745: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>BENEVENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.782601,41.149151]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410</Importo Finanziato><Costo Progetto>295049.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-08 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>295049.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>165862.34</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>129187.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>13000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1150.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>68471.79</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>295049.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>295049.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>164777.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>168385.69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>67.22%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="309"><CUP>F87H14002640001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 131 CARLO FELICE*TERRITORIO PROVINCIALE*RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 142+500 E 229+843</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 131 CARLO FELICE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA I KM 142+500 E 229+843</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.699791,40.627359]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1587959</Importo Finanziato><Costo Progetto>1273344.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1273344.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1021844.00</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>251500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55847.83</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1273344.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1273344.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>891054.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>887171.63</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>87.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.32%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="310"><CUP>F87H14002750001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE RIVESTIMENTO E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA SAN DONATO.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE RIVESTIMENTO E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA SAN DONATO.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PASSIGNANO SUL TRASIMENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.171852,43.189994]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4052445</Importo Finanziato><Costo Progetto>3042896.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2017-03-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>421</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3042896.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2410896.64</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>632000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>45000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>87434.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3042896.64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3042896.64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2260862.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>1842651.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="311"><CUP>F87H14002950005</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*GALLERIA SERRA SPIGA: ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. 264/2006, TRA IL KM 258+300 E IL KM 258+828</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>GALLERIA SERRA SPIGA: ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. 264/2006, TRA IL KM 258+300 E IL KM 258+828</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>COSENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.271176,39.278605]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4636799</Importo Finanziato><Costo Progetto>3814320.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3814320.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2982819.49</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>831500.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>6500.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>95480.71</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3814320.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3814320.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2121587.11</Importo SAL><Importo Pagamenti>2126492.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>71.13%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.18%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="312"><CUP>F87H14002970001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA PASSIGNANO TRA I KM 27+388 E 27+780</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA PASSIGNANO TRA I KM 27+388 E 27+780</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PASSIGNANO SUL TRASIMENO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.171852,43.189994]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1590507</Importo Finanziato><Costo Progetto>1080356.48</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1080356.48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>807281.12</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>273075.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>35000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>64784.49</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1080356.48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1080356.48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>807281.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>758120.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="313"><CUP>F87H15000050001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE*TERRITORI COMUNALI*MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA DA CADUTA MASSI TRA I KM 499+000 E 520+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 18 TIRRENA INFERIORE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA DA CADUTA MASSI TRA I KM 499+000 E 520+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>BAGNARA CALABRA, SCILLA, VILLA SAN GIOVANNI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.816702,38.281381],[15.780905,38.231526],[15.667924,38.228894]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>150004</Importo Finanziato><Costo Progetto>106173.19</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>106173.19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>86577.38</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>19595.81</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>30.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>106173.19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>106173.19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>86526.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>86124.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="314"><CUP>F87H15000830005</CUP><Data Generazione CUP>2015-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORI REGIONALI*RIFACIMENTO CON TECNOLOGIA LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE RICADENTI NEI TRATTI NON AMMODERNATI E NELLE GALLERIE AMMODERNATE CON TECNOLOGIA SAP</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI REGIONALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIFACIMENTO CON TECNOLOGIA LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE RICADENTI NEI TRATTI NON AMMODERNATI E NELLE GALLERIE AMMODERNATE CON TECNOLOGIA SAP</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3288607</Importo Finanziato><Costo Progetto>2308484.76</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>23</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2308484.76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1847104.20</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>461380.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>7000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>28000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4994.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>55984.84</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2308484.76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2308484.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1842558.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>1867084.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="315"><CUP>F91B01000360001</CUP><Data Generazione CUP>2007-06-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*MACROLOTTO 3, PARTE 1: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR 80, TRA I KM 139+000 E 148+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MACROLOTTO 3, PARTE 1: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR 80, TRA I KM 139+000 E 148+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>LAURIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.883140,40.070211]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>532747732</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-01-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-11-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-11-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-10-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-01-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>433480221.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1644.25</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><CUP>F91B01000370001</CUP><Data Generazione CUP>2007-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 1 VIA AURELIA*TERRITORI COMUNALI*VARIANTE FRA SAVONA, TORRENTE LETIMBRO E ALBISOLA SUPERIORE: REALIZZAZIONE. HUB PORTUALE DI SAVONA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 1 VIA AURELIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VARIANTE FRA SAVONA, TORRENTE LETIMBRO E ALBISOLA SUPERIORE: REALIZZAZIONE. HUB PORTUALE DI SAVONA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>SAVONA</Provincia><Comune>ALBISOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, SAVONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.493333,44.332078],[8.469518,44.362888],[8.423483,44.335796]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>246956734</Importo Finanziato><Costo Progetto>239413750.97</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-02-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>217</Sommatoria Sospensioni><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-08-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-02-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>239413750.97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>144882895.63</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>94530855.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1909292.67</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>42700000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2350002.26</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>5500000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4426511.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>6417167.90</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>239413750.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>239413750.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>70167919.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>105464279.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>30902.55</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>48.43%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>50.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="317"><CUP>F91B01000380001</CUP><Data Generazione CUP>2008-11-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA*TERRITORI COMUNALI*ITINERARIO NORD-SUD: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE LOTTO B4A TRA I KM 25+000 E 32+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 117 CENTRALE SICULA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ITINERARIO NORD-SUD: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE LOTTO B4A TRA I KM 25+000 E 32+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera>2001</Anno Delibera><Delibera Cipe>121</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA, ENNA</Provincia><Comune>NICOSIA, MISTRETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.367388,37.759848],[14.368481,37.903079]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>63658102</Importo Finanziato><Costo Progetto>67981552.48</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-09-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-08-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-06-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-02 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>67981552.48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>40886916.42</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>13094353.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1108552.69</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1180292.80</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>240844.66</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1061500.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>982130.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>67981552.48</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>67981552.48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28313911.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>30267911.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>69.25%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.58%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="318"><CUP>F91B03000310001</CUP><Data Generazione CUP>2010-05-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 195 SULCITANA*TERRITORI COMUNALI*REALIZZAZIONE DEL TRATTO CAGLIARI PULA, LOTTI 1, 3 E OPERA CONNESSA SUD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 195 SULCITANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL TRATTO CAGLIARI PULA, LOTTI 1, 3 E OPERA CONNESSA SUD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>CAGLIARI</Provincia><Comune>CAPOTERRA, PULA, SARROCH, VILLA SAN PIETRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.969161,39.146081],[8.922361,39.007689],[8.979190,39.078527],[8.930140,39.062697]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>160844198</Importo Finanziato><Costo Progetto>199603324.47</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-08-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-08-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>199603324.47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>111598630.11</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>55476829.67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>1707000.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>15227669.55</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>1871683.02</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3701597.96</6. Interferenze><7. Imprevisti>3026953.15</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2730987.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>145329626.58</Fonte Regionale><Fonte Statale>54273697.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>199603324.47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30715392.13</Importo SAL><Importo Pagamenti>43174766.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1314391.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>27.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>30.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="319"><CUP>F91B04000250001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106 JONICA E 280 DEI DUE MARI*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO S.S. N. 106, MEGALOTTO 2, TRATTO DA SQUILLACE A SIMERI CRICHI, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5; PROLUNGAMENTO DELLA S.S. N. 280 TRA GLI SVINCOLI DI SANSINATO E DI GERMANETO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106 JONICA E 280 DEI DUE MARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO S.S. N. 106, MEGALOTTO 2, TRATTO DA SQUILLACE A SIMERI CRICHI, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5; PROLUNGAMENTO DELLA S.S. N. 280 TRA GLI SVINCOLI DI SANSINATO E DI GERMANETO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO, SIMERI CRICHI, SQUILLACE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438,38.890248],[16.661962,38.906680],[16.523937,38.790029]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>740000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>742859278.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-02-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2009-09-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-11 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>209</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-02-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>742859278.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>587096258.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>155763019.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>4986094.99</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44008077.33</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>695338.71</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>9914361.99</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2174811.28</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>98735793.28</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>644123485.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>742859278.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>581261741.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>570539443.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>47828138.09</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.01%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="320"><CUP>F91B04000370007</CUP><Data Generazione CUP>2008-07-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 683 S.S.V. LICODIA EUBEA LIBERTINIA*TERRITORI COMUNALI*COSTRUZIONE DEL TRONCO SVINCOLO REGALSEMI INNESTO S.S. N. 117 BIS, 1 STRALCIO FUNZIONALE: VARIANTE DI CALTAGIRONE TRA I KM 3+700 E 12+470</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 683 S.S.V. LICODIA EUBEA LIBERTINIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DEL TRONCO SVINCOLO REGALSEMI INNESTO S.S. N. 117 BIS, 1 STRALCIO FUNZIONALE: VARIANTE DI CALTAGIRONE TRA I KM 3+700 E 12+470</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CALTAGIRONE, SAN MICHELE DI GANZARIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.511943,37.190884],[14.424549,37.278097]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>143000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>142706028.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-01-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-07-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-05-03 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>2559</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-01-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>142706028.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>90968054.33</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>25263346.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>571202.53</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>2122263.63</6. Interferenze><7. Imprevisti>406884.68</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1510821.25</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>128638388.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14067640.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>142706028.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>88894590.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>92809662.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.11%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="321"><CUP>F91B05000390006</CUP><Data Generazione CUP>2012-03-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 96 BARESE *DAL KM 105+705 AL KM 114+750*LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO GRAVINA-BARI - TRATTO DA FINE VARIANTE DI TORITTO A MODUGNO COMPRESA LA VARIANTE DI PALO DEL COLLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 96 BARESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>DAL KM 105+705 AL KM 114+750</Indirizzo><DescrizioneIntervento>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO GRAVINA-BARI - TRATTO DA FINE VARIANTE DI TORITTO A MODUGNO COMPRESA LA VARIANTE DI PALO DEL COLLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>BINETTO, BITETTO, MODUGNO, PALO DEL COLLE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.698616,41.009070],[16.758132,41.038058],[16.784508,41.083856],[16.652478,41.041134]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>129839777</Importo Finanziato><Costo Progetto>136365549.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>65</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>136365549.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>72972246.32</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>33966328.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>608960.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10623161.98</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>914752.04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>1940000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>21468.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2281848.21</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>131879855.19</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4485694.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>136365549.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>48193603.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>54314304.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.04%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="322"><CUP>F91B07000330001</CUP><Data Generazione CUP>2010-12-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 106 JONICA*TERRITORI COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI DI SCALA COELI, FORESTA E OLIVETO LONGOSEGGIO, TRA I KM 219+000 E 278+000.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 106 JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI SVINCOLI DI SCALA COELI, FORESTA E OLIVETO LONGOSEGGIO, TRA I KM 219+000 E 278+000.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>ROSSANO, SCALA COELI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.640330,39.578495],[16.899019,39.451648]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6738738</Importo Finanziato><Costo Progetto>8500120.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-26 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>65</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8500120.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2353923.46</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>2627142.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>72432.30</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>850082.65</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>97415.38</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>357000.05</6. Interferenze><7. Imprevisti>230052.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>141193.60</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8500120.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8500120.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2353858.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>2638972.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>7320.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="323"><CUP>F91B09000070001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO A 4 CORSIE, TRA I KM 44+000 E 74+300</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 640 AGRIGENTO CALTANISSETTA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO A 4 CORSIE, TRA I KM 44+000 E 74+300</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA, SAN CATALDO, SERRADIFALCO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.008238,37.470333],[13.927053,37.499565],[13.884584,37.452814]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>990</Importo Finanziato><Costo Progetto>990000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-01-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>990000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>707930750.22</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>282069249.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>31635952.90</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>43935599.56</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>3088065.24</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>7203991.05</6. Interferenze><7. Imprevisti>66681003.59</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>6208785.61</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>544692027.75</Fonte Regionale><Fonte Statale>445307972.25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>990000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>455544321.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>408704739.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>64.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>47.16%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="324"><CUP>F91B96000000031</CUP><Data Generazione CUP>2006-02-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE*TERRITORIO PROVINCIALE*PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AI TRONCHI IV E IV BIS</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 182 DELLE SERRE CALABRE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AI TRONCHI IV E IV BIS</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.490297,38.895989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>215234611</Importo Finanziato><Costo Progetto>162631516.66</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-01-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2008-01-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>35</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-11-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-07-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>162631516.66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>149317575.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>13313940.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>4235911.59</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2111766.04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3310000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1103649.73</10. Altro><Fonte Altra pubblica>303446.80</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>162328069.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>162631516.66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>147271272.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>154046686.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>39078578.60</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="325"><CUP>F96G08000440001</CUP><Data Generazione CUP>2008-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 318 DI VALFABBRICA*LOC. LIDARNO SCHIFANOIA*COMPLETAMENTO V LOTTO, PRIMO STRALCIO, PARTE A: RADDOPPIO GALLERIA PICCHIARELLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 318 DI VALFABBRICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>LOC. LIDARNO SCHIFANOIA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO V LOTTO, PRIMO STRALCIO, PARTE A: RADDOPPIO GALLERIA PICCHIARELLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>VALFABBRICA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.633258,43.179435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>62700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>99651809.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-06-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-06-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-05-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>99651809.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>65054259.90</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>17058245.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>550000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>452493.47</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>250000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1614315.80</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1248589.48</10. Altro><Fonte Altra pubblica>18919914.71</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>80731894.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>99651809.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>43548020.43</Importo SAL><Importo Pagamenti>43827455.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>63.36%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="326"><CUP>F97H04001100001</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 268 DEL VESUVIO *TERRITORIO PROVINCIALE*RADDOPPIO DA 2 A 4 CORSIE DELLA VARIANTE; LOTTO 2, TRA I KM. 0+600 E 11+607; STRALCIO E LAVORI DI COMPLETAMENTO 1 LOTTO (TRA I KM. 11+607 E 19+554)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 268 DEL VESUVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DA 2 A 4 CORSIE DELLA VARIANTE; LOTTO 2, TRA I KM. 0+600 E 11+607; STRALCIO E LAVORI DI COMPLETAMENTO 1 LOTTO (TRA I KM. 11+607 E 19+554)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225,40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>130489663</Importo Finanziato><Costo Progetto>117456583.79</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-03-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-04-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-07-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-12 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>117456583.79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>45920826.08</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>71535757.71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>884386.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11500000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>740000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>3910000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>52304912.73</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>68325833.33</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>17566439.62</Fonte Regionale><Fonte Statale>31564310.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>117456583.79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23820853.82</Importo SAL><Importo Pagamenti>38849909.24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>1800000.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>51.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>33.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="327"><CUP>F97H13000090001</CUP><Data Generazione CUP>2013-02-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>AA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA, CENTRO MANUTENTORIO D*TERRITORI PROVINCIALI*DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>AA DI COMPETENZA DELLA SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA, CENTRO MANUTENTORIO D</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI PERIODICHE, ESERCIZIO 2013</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA, SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356,37.512426],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>653321</Importo Finanziato><Costo Progetto>460108.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-09-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-09-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-02-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>460108.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>354108.43</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>106000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>25000.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>460108.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>460108.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>353871.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>371579.96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="328"><CUP>F97H13000540001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 16 ADRIATICA*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE PER VIZIOSIT PLANOALTIMETRICHE TRA I KM 504+000 E 508+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 16 ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE PER VIZIOSIT PLANOALTIMETRICHE TRA I KM 504+000 E 508+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>CASALBORDINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.581116,42.163578]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5172586</Importo Finanziato><Costo Progetto>3871511.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-03-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>254</Sommatoria Sospensioni><Fase>Risoluzione o recesso</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-24 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3871511.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2624294.93</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>1247216.80</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>300000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>50000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>80000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>166701.06</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3871511.73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3871511.73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>539545.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>691488.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>9447.22</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>20.56%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>21.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="329"><CUP>F97H13000740001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO*TERRITORIO COMUNALE*A 29 DIR. ALCAMO TRAPANI, GALLERIA SEGESTA AL KM 7+040: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>A 29 AUTOSTRADA PALERMO MAZARA DEL VALLO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>A 29 DIR. ALCAMO TRAPANI, GALLERIA SEGESTA AL KM 7+040: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>AUTOSTRADE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>TRAPANI</Provincia><Comune>CALATAFIMI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.877664,37.900679]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32721540</Importo Finanziato><Costo Progetto xsi:nil="true" /><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>313</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale xsi:nil="true" /><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali xsi:nil="true" /><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali xsi:nil="true" /><1. Progettazione e studi xsi:nil="true" /><2. Acquisizione aree o immobili xsi:nil="true" /><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario xsi:nil="true" /><5. Servizi di consulenza xsi:nil="true" /><6. Interferenze xsi:nil="true" /><7. Imprevisti xsi:nil="true" /><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza xsi:nil="true" /><9. IVA residua xsi:nil="true" /><10. Altro xsi:nil="true" /><Fonte Altra pubblica xsi:nil="true" /><Fonte Comunale xsi:nil="true" /><Fonte Comunitaria xsi:nil="true" /><Fonte Privata xsi:nil="true" /><Fonte Provinciale xsi:nil="true" /><Fonte Regionale xsi:nil="true" /><Fonte Statale xsi:nil="true" /><Totale Fonti Copertura xsi:nil="true" /><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>4227317.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><CUP>F97H14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO S.N. FORTEMENTE AMMALORATO, AL KM 105+350</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO S.N. FORTEMENTE AMMALORATO, AL KM 105+350</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>SASSINORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.650112,41.374948]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1110900</Importo Finanziato><Costo Progetto>804228.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>198</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>804228.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>613328.39</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>190900.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18625.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>27375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>804228.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>804228.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>603707.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>509008.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.43%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="331"><CUP>F97H14000490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*GALLERIA COLLE PAGANELLO*ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N. 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>GALLERIA COLLE PAGANELLO</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DEL D.L. N. 264 DEL 05.10.2006 IN MATERIA DI SICUREZZA PER GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FABRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.906632,43.331787]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4290000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3169727.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-08 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3169727.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2283505.93</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>886221.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>55018.89</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>261637.78</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3169727.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3169727.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2283505.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>2440176.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.49%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="332"><CUP>F97H14000500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-05-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 87 SANNITICA*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO S.N. AL KM 102+720, FORTEMENTE AMMALORATO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 87 SANNITICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO S.N. AL KM 102+720, FORTEMENTE AMMALORATO: RAFFORZAMENTO E RISANAMENTO STRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>SASSINORO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.650112,41.374948]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7935</Importo Finanziato><Costo Progetto>570941.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-02-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>35</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>570941.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>421441.15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>149500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>18625.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>27375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>570941.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>570941.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>414361.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>359371.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.32%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.88%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="333"><CUP>F97H14000590002</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO GENNA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE DEL VIADOTTO GENNA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.394980,43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1593480</Importo Finanziato><Costo Progetto>1211108.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>98</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1211108.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>934668.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>276440.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>29962.13</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>50043.40</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1211108.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1211108.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>861828.53</Importo SAL><Importo Pagamenti>800189.58</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.21%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="334"><CUP>F97H14000600001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SELCIATA: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 3 BIS TIBERINA (E/45)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SELCIATA: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI BORDO PONTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.394980,43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1481323</Importo Finanziato><Costo Progetto>1060621.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-07-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-07-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-10 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1060621.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>800499.60</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>260121.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>28815.11</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>48698.17</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1060621.58</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1060621.58</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799882.17</Importo SAL><Importo Pagamenti>750168.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="335"><CUP>F97H14000680001</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 122 AGRIGENTINA*TERRITORIO COMUNALE*RISANAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL VIADOTTO MORELLO SITO AL KM 82+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 122 AGRIGENTINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RISANAMENTO STRUTTURALE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL VIADOTTO MORELLO SITO AL KM 82+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.008238,37.470333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2168400</Importo Finanziato><Costo Progetto>1916064.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>75</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-07 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1916064.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1448220.15</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>467844.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>25860.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>98126.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1916064.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1916064.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1045509.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>1054496.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>67.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="336"><CUP>F97H14000750001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 0+100, INTERFERENTE CON LA S.P. N. 257 (EX S.S. N. 91), GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 90 DELLE PUGLIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPARAZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 0+100, INTERFERENTE CON LA S.P. N. 257 (EX S.S. N. 91), GRAVEMENTE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>AVELLINO</Provincia><Comune>FLUMERI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.148232,41.075975]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1152000</Importo Finanziato><Costo Progetto>860344.10</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-08-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-02-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>27</Sommatoria Sospensioni><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-03-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-08-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>860344.10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>613344.10</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>247000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>24500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>67239.13</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>860344.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>860344.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>15149.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>2.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="337"><CUP>F97H14000890001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO*TERRITORIO COMUNALE*CAVALCAVIA AL KM 18+410: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 7 BIS DI TERRA DI LAVORO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CAVALCAVIA AL KM 18+410: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DELLA RISPOSTA SISMICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA</Provincia><Comune>TEVEROLA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.216657,41.009758]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>804195</Importo Finanziato><Costo Progetto>1375991.94</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-04-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1375991.94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1093583.19</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>282408.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>37850.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>37375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1375991.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1375991.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>438660.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>405979.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>40.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>34.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="338"><CUP>F97H14000920001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 120+630 E 121+200</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO E DELLA SEDE STRADALE TRA I KM 120+630 E 121+200</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>CHIAVENNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.404947,46.326979]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>221198.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-10-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-10-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>173</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-30 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>221198.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>159091.79</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>62106.94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5250.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>5000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>2726.50</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>221198.73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>221198.73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>6325.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>3.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="339"><CUP>F97H14001100001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 5 SICIGNANO POTENZA*TERRITORIO COMUNALE*AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA DEL MARMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 5 SICIGNANO POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO GALLERIA DEL MARMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>VIETRI DI POTENZA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.522807,40.610037]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5187</Importo Finanziato><Costo Progetto>361446.47</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-11-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>105</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-20 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>361446.47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>296691.03</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>64755.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>2500.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>4000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>1875.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>361446.47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>361446.47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>222665.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>165734.54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.05%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>54.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="340"><CUP>F97H14001150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO*TERRITORIO COMUNALE*VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 76 DELLA VAL D'ESINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VIADOTTO SPONTINI, TRA I KM 43+030 E 43+275: RISANAMENTO DEI CALCESTRUZZI E IMPERMEABILIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>FABRIANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.906632,43.331787]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1458000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1117717.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1117717.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>865217.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>252500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5072.09</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>4900.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>52354.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1117717.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1117717.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>864530.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>806179.96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.92%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="341"><CUP>F97H14001430006</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 190 DELLE SOLFARE*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLE DEFORMAZIONI DEL PIANO VIABILE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 190 DELLE SOLFARE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLE DEFORMAZIONI DEL PIANO VIABILE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CALTANISSETTA</Provincia><Comune>CALTANISSETTA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.008238,37.470333]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>699976</Importo Finanziato><Costo Progetto>497835.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-03-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>497835.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>371159.58</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>126676.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>35375.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>497835.83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>497835.83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>371077.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>387542.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="342"><CUP>F97H14001610001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RA 6 BETTOLLE PERUGIA*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA VOLUMNI TRA I KM 57+067 E 57+587.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RA 6 BETTOLLE PERUGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA GALLERIA VOLUMNI TRA I KM 57+067 E 57+587.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>PERUGIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.394980,43.136658]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3211698</Importo Finanziato><Costo Progetto>2163588.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-20 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>35</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-10-04 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2163588.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1699457.50</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>464131.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>40000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>10000.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>84390.16</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2163588.93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2163588.93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1699457.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>1570939.94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="343"><CUP>F97H14001640001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO*TERRITORI COMUNALI*ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 36+900 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 36+900 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.407590,46.498091],[10.136907,46.524666],[10.264367,46.488544]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>403236.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-01-14 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>403236.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>187940.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>215296.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>150079.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>403236.75</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>403236.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>225.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="344"><CUP>F97H14002000001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 72 DI SAN MARINO*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN OPERA DI SPARTITRAFFICO DI TIPO NEW JERSEY E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 10+600</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 72 DI SAN MARINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MESSA IN OPERA DI SPARTITRAFFICO DI TIPO NEW JERSEY E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA I KM 0+000 E 10+600</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RIMINI</Provincia><Comune>RIMINI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.530958,44.038799]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2876773.77</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-06-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>61</Sommatoria Sospensioni><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-26 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2876773.77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>2263730.31</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>613043.46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>25000.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>153260.85</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2876773.77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2876773.77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2256371.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>2269836.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.67%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="345"><CUP>F97H14002070001</CUP><Data Generazione CUP>2015-04-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 38 DELLO STELVIO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE DELLE MURATURE IN PIETRAME, DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI PROTEZIONE DELLA SEDE VIABILE TRA I KM 104+500 E 123+500</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 38 DELLO STELVIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE MURATURE IN PIETRAME, DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DI PROTEZIONE DELLA SEDE VIABILE TRA I KM 104+500 E 123+500</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>SONDRIO</Provincia><Comune>BORMIO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.407590,46.498091]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1580000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1095369.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>183</Sommatoria Sospensioni><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-11-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1095369.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>839717.76</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>255652.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>20463.04</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>63450.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1095369.93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1095369.93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>839707.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>681077.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="346"><CUP>F97H15000080001</CUP><Data Generazione CUP>2015-02-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>S.S. N. 72 CONSOLARE DI SAN MARINO*TERRITORIO COMUNALE*RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI TRA I KM 0+000 E 10+654 IN TRATTI SALTUARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>S.S. N. 72 CONSOLARE DI SAN MARINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI TRA I KM 0+000 E 10+654 IN TRATTI SALTUARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RIMINI</Provincia><Comune>RIMINI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.530958,44.038799]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1502112.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-09-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni>110</Sommatoria Sospensioni><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1502112.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>1171239.01</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>330873.06</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>19512.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>93969.82</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1502112.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1502112.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>730228.13</Importo SAL><Importo Pagamenti>507626.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>39.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="347"><CUP>F97H15000150001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>ANAS S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SS.SS. NN. 106, 109 BIS E 182 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO 2*TERRITORI COMUNALI*DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S.N. 106 TRA I KM 139+100 E 295+000, S.S.N. 182 TRA I KM 60+400 E 91+900 E S.S.N. 109 BIS TRA I KM 0+000 E 19+000</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SS.SS. NN. 106, 109 BIS E 182 DI COMPETENZA DEL CENTRO MANUTENTORIO 2</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI COMUNALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISTESE GENERALI IN TRATTI SALTUARI: S.S.N. 106 TRA I KM 139+100 E 295+000, S.S.N. 182 TRA I KM 60+400 E 91+900 E S.S.N. 109 BIS TRA I KM 0+000 E 19+000</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STRADE STATALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>STRADALI</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO, CROTONE</Provincia><Comune>ARGUSTO, CATANZARO, CHIARAVALLE CENTRALE, CROPANI, PENTONE, SOVERATO, TAVERNA, CIRO' MARINA, CROTONE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.437310,38.680567],[16.602438,38.890248],[16.393107,38.690332],[16.786644,38.955179],[16.584240,38.978634],[16.532188,38.690579],[16.574655,39.119050],[17.108646,39.365435],[17.087825,39.092954]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>516021</Importo Finanziato><Costo Progetto>364380.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-01-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-01-21 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-01-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>364380.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale>288848.36</3.1 Costo Lavori Attuale><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili xsi:nil="true" /><3.4 costo lavori svolti da personale interno xsi:nil="true" /><Costo Somme a Disposizione Attuali>75532.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario>0.00</3.2 lavori a carico del concessionario><3.5. Lavori non SAL-lizzabili xsi:nil="true" /><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>8225.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>364380.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>364380.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>287679.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>231995.01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="348"><CUP>J11H02000040008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA STURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA STURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>TORINO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.677872,45.071583]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>752604000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1040700012.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2000-09-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1040700012.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17718292.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>884617244.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9338659.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>138364476.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6008687.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>21221607.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1305269.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>160101638.71</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>49960000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>830638361.29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1040700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="349"><CUP>J11H02000040AA8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA-STURA E RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO E SICUREZZA IN GALLERIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TORINO PORTA SUSA-STURA E RELATIVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO E SICUREZZA IN GALLERIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>946094000</Importo Finanziato><Costo Progetto>939094017.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2000-09-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-08-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-08-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-08-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2012-12-02 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-08-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>939094017.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15910840.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>795835086.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8175898.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>127348091.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6008687.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16066897.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>252371.37</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>799382510.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>780661824.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.60%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="350"><CUP>J11H02000040AB8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*VIA TERRITORIO COMUNALE*FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>FABBRICATO VIAGGIATORI DI TORINO PORTA SUSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>85999995.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-03-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2012-12-07 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-12-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-12-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85999995.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1567185.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>76911115.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>619850.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7521695.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5130678.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>73655159.24</Importo SAL><Importo Pagamenti>75401590.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.18%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="351"><CUP>J11H02000040AC8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*VIA TERRITORIO COMUNALE*NUOVA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI TORINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI TORINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15606000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15605999.72</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-06-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-11-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-11-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15605999.72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>240267.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11871043.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>542911.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3494689.72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>24032.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1052897.72</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>665981.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>538327.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>4.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>4.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="352"><CUP>J11H02000060001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE LINEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE LINEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>140000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>167499992.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2003-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2007-07-25 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>167499992.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2521727.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>139361281.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4123165.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25616984.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1755126.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11231341.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>633633.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>167500000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>167500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="353"><CUP>J11H02000060AA1</CUP><Data Generazione CUP>2010-12-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTA MONTEMAGGIORE ROCCAPALUMBA PER RINNOVO DEL BINARIO E VELOCIZZAZIONE SCAMBI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.508197,37.429468],[14.072660,37.356966],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5941187</Importo Finanziato><Costo Progetto>5941189.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2003-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2003-12-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-07-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2003-12-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2005-04-03 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-07-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2003-07-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5941189.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>78152.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5128167.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>280600.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>734870.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>263555.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5440917.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>4243932.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.16%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.59%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="354"><CUP>J11H02000060AB1</CUP><Data Generazione CUP>2010-12-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO - AGRIGENTO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE FIUMETORTO - AGRIGENTO PER VARIANTI DI TRACCIATO, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI STAZIONE PER SOPPRESSIONE PL</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO - AGRIGENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE FIUMETORTO - AGRIGENTO PER VARIANTI DI TRACCIATO, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI STAZIONE PER SOPPRESSIONE PL</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.508197,37.429468],[14.072660,37.356966],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>161558813</Importo Finanziato><Costo Progetto>161558803.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-04-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-11 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-04-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>161558803.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2443575.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>134233114.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3842565.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24882114.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1755126.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>10967786.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>633628.02</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>135514382.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>132801373.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.01%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="355"><CUP>J11H03000090001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145,45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4835687</Importo Finanziato><Costo Progetto>4835693.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-10-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2010-11-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2010-11-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2010-11-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2011-12-20 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-11-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4835693.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>63767.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3217008.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>241427.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1554918.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1219386.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4835686.66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4835686.66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3513099.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>2697960.86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>59.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="356"><CUP>J11H03000100001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO DELLA LINEA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TORINO-FOSSANO PER CUNEO E SAVONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO DELLA LINEA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.923145,45.060564]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15493707</Importo Finanziato><Costo Progetto>15493699.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-06-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-06-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15493699.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>232626.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11585042.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1155914.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3676031.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>148488.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>197649.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>225496.21</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15493706.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15493706.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3167404.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>2046473.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>24.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>16.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="357"><CUP>J11H03000140008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI CATANIA*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE CENTRALE:INTERRAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>STAZIONE CENTRALE:INTERRAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>45</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>CATANIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.035792,37.441959]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>507000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>625999999.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>625999999.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11125232.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>545136389.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3017878.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>69738378.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>30206295.53</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>16610000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16610000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="358"><CUP>J11H92000000008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO DEL PASSANTE FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON AEROPORTO DI PUNTA RAISI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DEL PASSANTE FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON AEROPORTO DI PUNTA RAISI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>978000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1152300026.67</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>1999-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-09-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-09-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1152300026.67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17298298.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>882253070.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6202399.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>252748658.67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>9319147.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>134711136.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5916388.67</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>299887850.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>306510079.52</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>544013972.48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1150411902.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="359"><CUP>J11H92000000AA8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CARINI-PUNTA RAISI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRATTA PALERMO CENTRALE - FIUMETORTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>141897178</Importo Finanziato><Costo Progetto>141897176.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2003-10-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2009-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2009-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2009-06-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2008-03-16 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-06-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-03-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>141897176.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2337148.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>119723578.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2383203.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19836450.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62517.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1866247.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7310.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>124377966.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>117583014.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="360"><CUP>J11H92000000AB8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>976915944</Importo Finanziato><Costo Progetto>976915974.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-02-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-09-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-09-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-02-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-02-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>976915974.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14507878.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>738983399.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3355207.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223424697.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>9256630.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>128618674.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4535333.07</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>612252268.57</Importo SAL><Importo Pagamenti>584206142.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>80.41%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.21%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="361"><CUP>J11H92000000AC8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*APPARATO CENTRALE STATICO DI PALERMO CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>APPARATO CENTRALE STATICO DI PALERMO CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33486878</Importo Finanziato><Costo Progetto>33486876.34</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>1999-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2009-05-08 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>1999-07-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>33486876.34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>453272.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23546093.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>463989.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9487511.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4226215.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1373745.34</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23543319.21</Importo SAL><Importo Pagamenti>20334888.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="362"><CUP>J11H92000020008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTE FIUMEFREDDO-GIARRE-CATANIA OGNINA-CATANIA CENTRALE E TARGIA-SIRACUSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTE FIUMEFREDDO-GIARRE-CATANIA OGNINA-CATANIA CENTRALE E TARGIA-SIRACUSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>120881000</Importo Finanziato><Costo Progetto>121664028.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-03-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>121664028.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1706927.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>90339330.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3252816.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29617771.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>8721401.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3902309.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1053522.42</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>59733737.17</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>57520412.83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>117254150.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="363"><CUP>J11H92000020AA8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*Completamento raddoppio tratte Fiumefreddo - Giarre e Targia - Siracusa</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Completamento raddoppio tratte Fiumefreddo - Giarre e Targia - Siracusa</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA, SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356,37.512426],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23769000</Importo Finanziato><Costo Progetto>23769005.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2002-04-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2002-04-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2002-04-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>23769005.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>296637.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19468904.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2260102.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4003464.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1420515.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22171761.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>20803989.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="364"><CUP>J11H92000020AB8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*Realizzazione del raddoppio della tratta da Catania Ognina a Catania Centrale</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione del raddoppio della tratta da Catania Ognina a Catania Centrale</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>CATANIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.829356,37.512426]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>96395000</Importo Finanziato><Costo Progetto>97895023.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-03-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2010-06-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2009-07-29 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-03-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>97895023.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1410290.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>70870426.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>992714.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25614307.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7300886.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3902309.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1053522.42</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>67948430.86</Importo SAL><Importo Pagamenti>73944491.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="365"><CUP>J11H99000000001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI ALCUNE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI ALCUNE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA, UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30987414</Importo Finanziato><Costo Progetto>35987424.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-02-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35987424.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>445503.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30750395.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2315687.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4791526.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11653.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1188525.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>24843.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30987335.23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>35987335.23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="366"><CUP>J11H99000000AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE FOLIGNO-TERONTOLA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE FOLIGNO-TERONTOLA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA, TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22931000</Importo Finanziato><Costo Progetto>22930290.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-02-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2007-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2007-09-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2005-09-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-05-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-09-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22930290.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>324354.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19283231.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1576604.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3322705.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11653.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1164257.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21184183.76</Importo SAL><Importo Pagamenti>20129881.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="367"><CUP>J11H99000000AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO - TERONTOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PERUGIA PONTE S.GIOVANNI: ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13057000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13057134.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-06-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13057134.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>121149.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11467164.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>739083.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1468821.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>24268.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>24843.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4765069.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>1597839.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>38.58%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>13.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="368"><CUP>J11J04000070001</CUP><Data Generazione CUP>2004-11-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONI AL PUBBLICO NELLE STAZIONI E FERMATE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONI AL PUBBLICO NELLE STAZIONI E FERMATE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15210000</Importo Finanziato><Costo Progetto>720000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-08-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>720000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9783.66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>486399.42</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>52612.81</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223816.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>140499.92</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16899.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="369"><CUP>J11J04000070AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE NAPOLI-CASSINO, NAPOLI-FORMIA, NAPOLI-POTENZA, SALERNO-MERCATO S. SEVERINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGIO PERIFERICHE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE NAPOLI-CASSINO, NAPOLI-FORMIA, NAPOLI-POTENZA, SALERNO-MERCATO S. SEVERINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento xsi:nil="true" /><Natura>ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>STUDI E PROGETTAZIONI</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA, NAPOLI, SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856,41.217440],[14.342225,40.844388],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>720</Importo Finanziato><Costo Progetto>720000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-05-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-08-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-08-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>720000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9783.66</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>486399.42</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>52612.81</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>223816.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>140499.92</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16899.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>340674.69</Importo SAL><Importo Pagamenti>310263.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>60.22%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>47.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="370"><CUP>J14B13000240001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA VENEZIA MESTRE-VENEZIA S. LUCIA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA VENEZIA MESTRE-VENEZIA S. LUCIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.457606,45.506305]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>39999997.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>39999997.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>729452.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36705988.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>394721.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2564557.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>95000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>19649.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>40000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>40000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4051697.61</Importo SAL><Importo Pagamenti>174677.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>10.70%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="371"><CUP>J14F05000030001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-ALCAMO/ALCAMO-TRAPANI*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE PALERMO - TRAPANI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-ALCAMO/ALCAMO-TRAPANI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PALERMO - TRAPANI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>432000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>490999998.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>490999998.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9412197.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>461197648.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20390153.59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>71309.59</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>746085.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>746085.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="372"><CUP>J14H12000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>CUNEO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.588135,44.476963]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>350001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6403.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>313752.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>22979.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29846.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="373"><CUP>J17B14000110005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO REGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4100000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4100000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>80313.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3935353.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3942.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>84334.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>4099998.96</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1.05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4100000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>782200.19</Importo SAL><Importo Pagamenti>329121.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>19.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>8.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="374"><CUP>J17B14000210001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Venezia*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Venezia</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5540000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5539997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5539997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>104318.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5117645.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>210580.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>318034.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5540000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5540000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5089362.69</Importo SAL><Importo Pagamenti>3970343.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="375"><CUP>J17B14000330001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29553603</Importo Finanziato><Costo Progetto>52783575.67</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52783575.67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>784414.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47440401.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3093940.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4558760.67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2500.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>422403.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8302.67</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52783603.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52783603.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="376"><CUP>J17B14000340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1434022</Importo Finanziato><Costo Progetto>1783998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1783998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30506.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1494853.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>141412.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>258639.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>81305.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1783994.76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1783994.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="377"><CUP>J17B14000350001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>92376</Importo Finanziato><Costo Progetto>1663769.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1663769.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31623.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1549391.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>50198.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>82755.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1663763.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1663763.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="378"><CUP>J17B14000360001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11299997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11299997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5676887.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5188153.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5619110.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>213857.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11299999.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11299999.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="379"><CUP>J17B14000370001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1026620</Importo Finanziato><Costo Progetto>1026618.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1026618.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>18873.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>924807.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>62469.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>82938.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2734.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1026620.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1026620.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="380"><CUP>J17E13000210001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7062500</Importo Finanziato><Costo Progetto>7962509.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7962509.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>950.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3261765.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3968370.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4699794.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>309760.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7962500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7962500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="381"><CUP>J17E13000220001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38705000</Importo Finanziato><Costo Progetto>37527717.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-05-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-05-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-05-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37527717.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>522990.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33154141.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2855949.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3850586.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>256541.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>529.99</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37527715.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37527715.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>36260216.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>25984394.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.25%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="382"><CUP>J17E91000000221</CUP><Data Generazione CUP>2004-03-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1999</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>BOLZANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18427525</Importo Finanziato><Costo Progetto>61823156.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-09-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61823156.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>853922.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45601195.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2246010.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15368039.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11958299.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5399.07</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>51493987.07</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10329137.98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61823125.05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45815557.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>36004916.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.06%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="383"><CUP>J17E91000000281</CUP><Data Generazione CUP>2004-03-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO PROVINCIALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>TRENTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43676191</Importo Finanziato><Costo Progetto>77827138.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>77827138.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1192773.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>63563958.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2846025.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13070407.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1224063.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>878432.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>26533.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>64774244.48</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13052897.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>77827141.75</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>63499896.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>55861906.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="384"><CUP>J17F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30046639</Importo Finanziato><Costo Progetto>31952168.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>31952168.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>466005.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>27870009.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2554117.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3616154.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11200.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>420775.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4469.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>31952175.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>31952175.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30193991.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>21637558.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.73%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="385"><CUP>J17F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9762500</Importo Finanziato><Costo Progetto>10762504.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10762504.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4424.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4770116.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5425810.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5987964.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>275891.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10762500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10762500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="386"><CUP>J17F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1314000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1313995.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1313995.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24593.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1205097.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>58840.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>84305.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1314000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1314000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="387"><CUP>J17F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1220000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1157845.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1157845.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>21823.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1069491.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34093.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66531.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9744.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1157850.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1157850.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="388"><CUP>J17I07000000001</CUP><Data Generazione CUP>2007-10-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTE FERROVIARIE ED IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO*COMPARTIMENTO DI ROMA*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SCMT ROMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTE FERROVIARIE ED IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI ROMA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SCMT ROMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698,41.428806],[12.960306,42.376518],[12.571585,41.923080],[11.995043,42.424066]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8770000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9020009.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-03-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2011-03-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2011-03-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-03-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-11-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9020009.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>110363.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5708683.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>254772.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3200963.32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2645242.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>172444.32</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9020000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9020000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5604240.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>5033584.78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>89.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="389"><CUP>J17I10002780001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV ROMA-NAPOLI *VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN\n GALLERIA E ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV ROMA-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN\n GALLERIA E ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, CAMPANIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856,41.217440],[14.342225,40.844388],[13.535690,41.615147],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>108700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>108769982.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-05-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-05-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-05-16 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2013-12-15 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>108769982.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2024408.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>99935082.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>542300.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6810492.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>151928.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>108769999.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>108769999.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>46394116.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>37343244.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>45.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>36.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="390"><CUP>J17I10002790001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV ROMA-NAPOLI*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO ALLO STANDARD EUROPEO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV ROMA-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO ALLO STANDARD EUROPEO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, CAMPANIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856,41.217440],[14.342225,40.844388],[13.535690,41.615147],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>19898578.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19898578.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>335624.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16445793.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>450214.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3117161.60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>139911.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>120271.60</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>16898588.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19898588.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="391"><CUP>J17I11000450001</CUP><Data Generazione CUP>2011-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC RM-NA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC ROMA NAPOLI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC RM-NA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA TRATTA AV/AC ROMA NAPOLI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, CAMPANIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856,41.217440],[14.342225,40.844388],[13.535690,41.615147],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>94500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>301841.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14790218.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>500000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2907941.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1200000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="392"><CUP>J17I12000360001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2900503.48</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2900503.48</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31702.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2102242.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>259494.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>766559.48</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>447756.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>431.48</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2900500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2900500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="393"><CUP>J17I12000380001</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA-CATANIA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE PALERMO-CATANIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA-CATANIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE PALERMO-CATANIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO, CATANIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.829356,37.512426],[13.586514,37.869579]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20000011.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20000011.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>225211.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14116616.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2238033.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5658184.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5600.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>428859.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2645404.02</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>20000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>421614.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>29182.24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>2.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="394"><CUP>J17I13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44898</Importo Finanziato><Costo Progetto>455992.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-07-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-11-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-11-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-07-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>455992.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8250.29</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>404265.76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34135.11</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>43476.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>400.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>455992.29</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>455992.29</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>434748.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>300459.90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.77%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="395"><CUP>J17I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95833</Importo Finanziato><Costo Progetto>1120540.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-02-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-02-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-02-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-02-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-02-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1120540.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20001.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>980095.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>98505.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>120444.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1120550.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1120550.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1096508.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>916815.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.81%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="396"><CUP>J17I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>71721</Importo Finanziato><Costo Progetto>1807196.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-02-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-02-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1807196.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>29195.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1431325.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>128583.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>346676.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>182293.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1807200.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1807200.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1260026.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>1273623.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.29%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="397"><CUP>J17I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.858295,45.651340]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28987</Importo Finanziato><Costo Progetto>470002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>470002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8537.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>418192.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34207.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>43273.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>470000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>470000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="398"><CUP>J19B12000040001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*AMMODERNAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia>FOGGIA, POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>200000008.47</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200000008.47</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3002193.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>170049280.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9377821.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26948535.47</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>52284.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>510194.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1040842.47</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="399"><CUP>J19B12000040AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Interventi di adeguamento a standard e razionalizzazione impianti</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Interventi di adeguamento a standard e razionalizzazione impianti</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia>FOGGIA, POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52266000</Importo Finanziato><Costo Progetto>52265782.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2014-07-28 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52265782.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>552605.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>39284384.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3860638.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12428793.93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>30002.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>510194.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>995591.93</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33534131.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>18051871.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.03%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>43.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="400"><CUP>J19B12000040AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione PL, consolidamento sede ed adeguamenti gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione PL, consolidamento sede ed adeguamenti gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia>FOGGIA, POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>147734000</Importo Finanziato><Costo Progetto>147734225.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>147734225.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2449588.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>130764896.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5517183.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14519741.54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22282.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>45250.54</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="401"><CUP>J21C08000000009</CUP><Data Generazione CUP>2009-06-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-VITERBO*VIA TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO TRATTA CESANO - BRACCIANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-VITERBO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA CESANO - BRACCIANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>250000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>250000000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>250000000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4200005.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>205800245.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>60796.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>39999750.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16310000.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="402"><CUP>J21H03000120001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO ITINERARI MERCI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO ITINERARI MERCI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>52221995.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52221995.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>740285.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45354112.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3818502.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6127598.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>297576.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52222193.85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52222193.85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="403"><CUP>J21H03000120AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione Nodo di Udine 1^ Fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>UDINE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.157721,46.220596]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10000004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-02-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-05-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2015-04-12 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10000004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>145078.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8890064.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>597818.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>964862.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>158882.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9553815.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>7062856.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.18%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.82%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="404"><CUP>J21H03000140001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.137767,43.348067]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1425000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11555493.33</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-10-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11555493.33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>125093.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8431611.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>543660.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2998789.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>146430.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1585335.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>290138.33</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9828000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1727485.25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11555485.25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="405"><CUP>J21H03000140011</CUP><Data Generazione CUP>2004-03-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Attrezzaggi tecnologici linee ed Iipianti Intera Rete - Compartimento di ROMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura xsi:nil="true" /><Indirizzo xsi:nil="true" /><DescrizioneIntervento xsi:nil="true" /><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2360000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2870000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2870000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>54264.57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4309459.81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>366583.89</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-1493724.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>-2225716.78</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>302550.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2870000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2870000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="406"><CUP>J21H03000140AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELETTRIFICAZIONE TRATTA ASCOLI PORTO ASCOLI E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ELETTRIFICAZIONE TRATTA ASCOLI PORTO ASCOLI E ADEGUAMENTO A PIANO REGOLATORE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6956000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6955541.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-10-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-11-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-11-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-11-19 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2013-06-06 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-06-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6955541.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>76416.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5979209.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>409929.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>899916.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>198087.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>46968.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6509056.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>2963050.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>47.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="407"><CUP>J21H03000140AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO REGIONALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI MONTEPRANDONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ASCOLI PICENO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.554940,42.887824]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4599951.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-07-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-07-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-07-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4599951.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>48677.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2452402.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>133731.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2098872.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>146430.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1387248.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>243169.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1749212.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>1729346.01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>60.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>40.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="408"><CUP>J21J05000000001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO TRATTA FABRIANO (PM 228)-CASTELPLANIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA FABRIANO (PM 228)-CASTELPLANIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, MARCHE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.137767,43.348067],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>573000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>573099998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>573099998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10940121.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>536065938.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>16450.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26093939.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2000000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="409"><CUP>J24F05000010001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA SASSARI-MACOMER/OLBIA-MACOMER*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE S.GAVINO - SASSARI/OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SASSARI-MACOMER/OLBIA-MACOMER</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE S.GAVINO - SASSARI/OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>550000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>793000000.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>793000000.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13467843.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>659924313.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5040000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>119607844.14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10390000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>49582200.14</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="410"><CUP>J24H14000740001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225,40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>105</Importo Finanziato><Costo Progetto>105000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>105000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1151.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>56409.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>43840.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47440.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>105000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>105000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="411"><CUP>J26H10000220005</CUP><Data Generazione CUP>2012-02-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>61920000</Importo Finanziato><Costo Progetto>61919994.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61919994.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>919733.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45194497.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>726706.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>15805764.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1514489.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>10948892.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>60482.69</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>61920000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>61920000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="412"><CUP>J27B14000100005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1340000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1339999.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1339999.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22359.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1097416.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>51890.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>220224.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>144901.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1146200.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>193800.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1340000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>727555.27</Importo SAL><Importo Pagamenti>261468.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>55.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>20.67%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="413"><CUP>J27B14000190001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Reggio Calabria*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Reggio Calabria</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12160004.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-12-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12160004.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>227356.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11140350.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>432615.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>792298.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>51593.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12700.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>36089.99</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>12120524.01</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>39475.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12160000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10202724.83</Importo SAL><Importo Pagamenti>9376402.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>86.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="414"><CUP>J27B14000290001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15485000</Importo Finanziato><Costo Progetto>37720187.52</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37720187.52</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>594191.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32827961.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2084180.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4298035.52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>244692.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>418872.52</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37720000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37720000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>28429952.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>19112864.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>56.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="415"><CUP>J27B14000310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>1599998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1599998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>29510.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1446030.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>93087.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>124458.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1599999.83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1599999.83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1566420.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>1325733.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.85%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="416"><CUP>J27B14000320001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>630</Importo Finanziato><Costo Progetto>861998.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-02-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>861998.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14948.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>732474.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>61644.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>114576.60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>36751.60</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>862000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>862000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>436723.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>166319.93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>51.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>21.21%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="417"><CUP>J27B14000330001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11299981.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11299981.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11517.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4977608.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6089701.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6310856.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="418"><CUP>J27B14000340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>895</Importo Finanziato><Costo Progetto>1115001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1115001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>19577.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>959279.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>88906.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136145.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>375.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>25500.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1115000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1115000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="419"><CUP>J27F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13736000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13736014.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-11-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13736014.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>201260.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11733319.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>999736.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1801435.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>518851.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13736000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13736000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10118066.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>7283144.12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>78.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.48%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="420"><CUP>J27F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11299750.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11299750.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8208.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4955237.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6114457.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6336305.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11299725.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11299725.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="421"><CUP>J27F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2686000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2686000.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2686000.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>46896.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2297935.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>187303.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>341169.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>103225.02</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2686000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2686000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>638521.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>296593.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>24.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>12.12%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="422"><CUP>J27F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1999982.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1999982.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31489.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1543214.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>83491.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>425279.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>229410.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>74579.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>203156.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>60756.02</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>11.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>3.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="423"><CUP>J27F14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>97392</Importo Finanziato><Costo Progetto>1273913.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-06-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-06-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1273913.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24217.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1186676.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>37446.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63020.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1273917.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1273917.84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1247806.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>1070996.17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="424"><CUP>J27F14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1238000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1237998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1237998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>21013.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1029680.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>128358.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>187305.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>35292.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1238000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1238000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1145631.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>1021527.97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="425"><CUP>J27I05000010001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGI TECNOLOGICI LINEE ED IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5799999.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-02-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5799999.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>47403.86</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5220283.31</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>396104.26</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>532312.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3018.05</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="426"><CUP>J27I05000010AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Intervento di banalizzazione del bivio Aurisina-Monfalcone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA, TRIESTE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480704,45.842922],[13.765413,45.690173]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1752553</Importo Finanziato><Costo Progetto>1752553.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-02-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2007-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2007-06-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2007-06-17 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-06-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-06-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1752553.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>25058.70</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1308578.11</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>362070.83</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>418916.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3016.82</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1578930.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>1231305.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.12%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="427"><CUP>J27I05000010AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione del blocco conta assi nella tratta Torviscosa-Monfalcone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE VENEZIA - TRIESTE E S. GIORGIO DI NOGARO-UDINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione del blocco conta assi nella tratta Torviscosa-Monfalcone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>UDINE, GORIZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.480704,45.842922],[13.157721,46.220596]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4047447</Importo Finanziato><Costo Progetto>4047446.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-03-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4047446.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22345.16</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3911705.20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34033.43</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>113396.32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1.23</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3566605.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>654548.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>89.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>16.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="428"><CUP>J27I07000000001</CUP><Data Generazione CUP>2007-10-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[13.155340,43.503749],[11.856756,43.533840],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7799999.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-07-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7799999.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>103598.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5107172.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>304533.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2589229.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1994232.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>140185.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="429"><CUP>J27I07000000AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno su tratte della linea Orte - Falconara</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, MARCHE, LAZIO</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3599998.77</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-07-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-10-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-10-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3599998.77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>46851.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2299219.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>130184.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1253928.77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>915724.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>140181.77</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1529229.43</Importo SAL><Importo Pagamenti>2384308.47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>58.45%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="430"><CUP>J27I07000000AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno della tratta Marotta - Senigallia e della linea Foligno - Terontola</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA, PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-03-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-09-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2013-11-18 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-11-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-12-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14485.46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>709787.46</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>210799.29</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1275727.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>874209.40</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>154621.33</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1705172.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>1490085.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>156.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="431"><CUP>J27I10000040001</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA*SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE DI MILANO, VERONA, GENOVA, FIRENZE, PISA, ROMA E REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>SEDE CENTRALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI O REVAMPING DI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CENTRALIZZATO CON LO SPOSTAMENTO PRESSO I CENTRI OPERATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.620442,44.867040],[12.571585,41.923080],[11.995043,42.424066],[9.121800,44.467449],[13.155340,43.503749],[8.663258,44.828511],[11.856756,43.533840],[11.291264,43.817481],[10.667180,43.502068],[11.456219,43.191068],[11.490777,45.673720]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22580000</Importo Finanziato><Costo Progetto>30080001.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-05-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-05-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-05-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30080001.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>526618.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26217065.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1159820.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3336318.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>387308.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>341269.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30080000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30080000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>22915476.19</Importo SAL><Importo Pagamenti>17583185.69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>81.13%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="432"><CUP>J27I12000060001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>53130000</Importo Finanziato><Costo Progetto>86319676.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-10-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-10-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-10-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86319676.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1345276.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>77165485.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5060748.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7808915.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>62671.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>124309.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>899107.58</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5706000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>14334446.42</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>66279225.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86319671.79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>71415324.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>55460937.85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.54%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>69.68%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="433"><CUP>J27I12000070001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43810000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11701008.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11701008.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>211118.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10344829.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>740366.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1145061.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>30.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4384.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11701000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11701000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="434"><CUP>J27I12000080001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3361000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4555993.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4555993.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>86726.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4249604.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>130319.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>219663.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4556000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4556000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="435"><CUP>J27I12000100001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2440000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1289022.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1289022.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24210.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1185973.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>43075.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78839.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7023.99</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1289000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1289000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="436"><CUP>J27I12000110001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>919992.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>919992.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11633.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>685590.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>171137.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>222769.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>255.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>34098.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>920000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>920000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="437"><CUP>J27I12000130001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA, SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.347419,39.067661],[14.146347,37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>300000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>300000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>31474.14</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>268525.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>262643.49</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="438"><CUP>J27I12000140001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria alle infrastrutture portuali</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria alle infrastrutture portuali</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA, SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.347419,39.067661],[14.146347,37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800</Importo Finanziato><Costo Progetto>86871.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>86871.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1586.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>77686.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2145.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7599.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3750.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>86869.35</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>86869.35</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="439"><CUP>J27I12000150001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1499998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1499998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27620.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1353376.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>89576.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>119002.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="440"><CUP>J27I12000160001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI CENTRALI COMPUTERIZZATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI CENTRALI COMPUTERIZZATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225,40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>28000006.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>03/11/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>28000006.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>338016.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>20301346.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1392216.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7360644.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1293000.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4519230.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>7278.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>19.38%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="441"><CUP>J27I12000170001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>NAPOLI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.342225,40.844388]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>85000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>85000044.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>01/12/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>85000044.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1272665.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>73179253.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2944934.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10548126.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>733000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1580159.57</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>85000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>85000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15333942.63</Importo SAL><Importo Pagamenti>848128.33</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>19.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>1.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="442"><CUP>J27I12000190001</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA-SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO, MESSINA, SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552,38.038733],[13.586514,37.869579],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>27999988.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27999988.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>387076.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24316601.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2124733.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3296311.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>35000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>486951.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>102626.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1397481.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>58391.86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>5.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.23%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="443"><CUP>J27I12000220001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FOGGIA*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO ITINERARIO MERCI NAPOLI - BARI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO ITINERARIO MERCI NAPOLI - BARI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9999996.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-06-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-06-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-06-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9999996.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>131145.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7872684.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>650502.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1996167.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>848392.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16026.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>86655.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>8500000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8241276.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>6566441.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="444"><CUP>J27I12000240001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1699995.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1699995.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>29330.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1437197.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>160132.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>233468.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>40806.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="445"><CUP>J27I13000000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17741000</Importo Finanziato><Costo Progetto>17340997.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17340997.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>259214.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15392566.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1144745.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1689217.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>128098.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>79888.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17341000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17341000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13368200.95</Importo SAL><Importo Pagamenti>9955541.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.21%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>62.77%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="446"><CUP>J27I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800</Importo Finanziato><Costo Progetto>799998.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799998.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14914.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>730783.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>38675.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54301.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>17.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>475312.56</Importo SAL><Importo Pagamenti>450266.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>60.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="447"><CUP>J27I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>309</Importo Finanziato><Costo Progetto>308999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-10-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-10-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-02-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-02-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>308999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4874.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>238821.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>55345.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65304.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3978.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>309000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>309000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>232645.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>221439.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="448"><CUP>J31C05000000001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE AC/AV*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE AC/AV</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11999994.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-04-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-04-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-04-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11999994.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>227218.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11221960.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>233112.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>550816.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5836.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>138210.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6471364.10</Importo SAL><Importo Pagamenti>6046868.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>54.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>52.16%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="449"><CUP>J31C08000010002</CUP><Data Generazione CUP>2009-11-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO*COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA*COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA AEROPORTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.718239,38.112856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3399997.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-06-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-09-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-09-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2012-09-18 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2013-02-21 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-02-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-09-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3399997.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>51599.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2528338.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>148351.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>820060.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>203134.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3012.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>280211.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3400000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1967858.88</Importo SAL><Importo Pagamenti>1997787.78</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>65.41%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.15%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="450"><CUP>J31H02000040001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE (FASE2)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36151983</Importo Finanziato><Costo Progetto>205399919.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-12-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-12-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>205399919.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3360156.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>187811936.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7724423.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14227827.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2046261.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>53223.37</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>205399990.06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>205399990.06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>159666868.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>135547412.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>80.25%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="451"><CUP>J31H03000190001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*RADDOPPIO LUNGHEZZA-GUIDONIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO LUNGHEZZA-GUIDONIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2065828</Importo Finanziato><Costo Progetto>149722008.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-10-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-10-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-02-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-02-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>149722008.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1311202.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>69389384.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1174825.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>79021422.15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22899911.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>25330630.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>13674342.15</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>871753.34</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>142250246.65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>143121999.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10540436.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>27395162.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>12.32%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>20.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="452"><CUP>J31H03000210008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BERGAMO SEREGNO*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BERGAMO SEREGNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>150</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1000000001.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1000000001.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15863834.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>777327883.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>11147147.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>206808284.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>45065754.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>100795225.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82630000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82630000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="453"><CUP>J31H03000320001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E PER IL PIANO SICUREZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E PER IL PIANO SICUREZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12340251</Importo Finanziato><Costo Progetto>136162291.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-02-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-02-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-02-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>136162291.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2360777.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>115849432.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2468280.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17952082.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1196612.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2002468.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>136162296.88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>136162296.88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>67224211.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>60834667.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>54.80%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>50.11%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="454"><CUP>J31H03000340001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO- NUOVE SPERIMENTAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO- NUOVE SPERIMENTAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18865376</Importo Finanziato><Costo Progetto>258766355.34</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2008-05-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2008-05-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2008-05-28 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2008-05-29 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-05-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-05-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>258766355.34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3767277.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>212480507.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8158258.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>42518571.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>27078172.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>187075.34</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>558516.20</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>258207859.49</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>258766375.69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>195859870.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>175519672.28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>87.21%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="455"><CUP>J31H03000460001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE MEDIE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[13.055545,46.151545],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[7.923145,45.060564],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546],[11.126326,43.450791],[11.282019,46.441482],[12.489982,42.966040],[7.387216,45.730202],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>150608541.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>150608541.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2470809.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>121072395.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>499442.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>27065337.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5203785.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2800000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>147808573.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>150608573.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="456"><CUP>J31H03000510001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA LUINO-GALLARATE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO LAVENO-LUINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA LUINO-GALLARATE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO LAVENO-LUINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1270000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1270000003.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1270000003.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24298406.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1190621825.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>20198.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>55079772.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>838522.09</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>838522.09</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="457"><CUP>J31H03000520001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CHIASSO-MILANO*TERRITORIO REGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA CHIASSO-MONZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CHIASSO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA CHIASSO-MONZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1412000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1412000001.17</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1412000001.17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22988106.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1126417223.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2549885.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>262594672.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>40357386.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>145868919.17</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="458"><CUP>J31H03000530001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VARESE-MENDRISIO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VARESE-MENDRISIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>82</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>185000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>261000003.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-07-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-07-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-07-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>261000003.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4060917.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>200907832.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1589836.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>56031254.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18890250.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>13212062.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>261000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>261000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>164710808.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>143309438.46</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="459"><CUP>J31H96000000011</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*QUADRUPLICAMENTO CIAMPINO - CAPANNELLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO CIAMPINO - CAPANNELLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>62000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>61999999.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>61999999.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>686255.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33626466.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>62371.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>27687278.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1390153.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>19303975.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>628635.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>49000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="460"><CUP>J31H96000080008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*SVILUPPO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SVILUPPO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1996</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.766940,41.980122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9903061</Importo Finanziato><Costo Progetto>9903020.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>16/12/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-11-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9903020.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>134007.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6574565.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>683896.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3194448.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>29000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>15585.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9903061.04</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9903061.04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7150482.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>5663401.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="461"><CUP>J31H98000030008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*INFRASTRUTTURAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA E NODO DI INTERSCAMBIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFRASTRUTTURAZIONE AREA STAZIONE TIBURTINA E NODO DI INTERSCAMBIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>174100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>322499985.23</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>322499985.23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5436833.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>268174559.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4800928.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48888593.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>837693.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12172442.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2287856.23</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>160000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>140824613.69</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300824613.69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="462"><CUP>J31H98000030AA8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione della nuova stazione AV/AC Roma Tiburtina, con interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree del comprensorio ferroviario</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>282499618</Importo Finanziato><Costo Progetto>282499887.88</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-03-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-08-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2011-11-28 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-11-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-11-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>282499887.88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4717360.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>232920422.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4800928.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44862105.88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>837693.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11312679.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6757.88</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>241033217.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>241021836.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.49%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="463"><CUP>J31H98000030AB8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO COMUNALE*Completamento fronte Nomentano della nuova stazione AV/AC di Roma Tiburtina</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Completamento fronte Nomentano della nuova stazione AV/AC di Roma Tiburtina</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40000095</Importo Finanziato><Costo Progetto>40000097.35</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40000097.35</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>719473.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>35254137.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4026487.35</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>859763.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2281098.35</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="464"><CUP>J31J05000010001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA RHO ARONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO LINEA GALLARATE-RHO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RHO ARONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO LINEA GALLARATE-RHO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>65</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>287000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>727699993.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2020-03-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-03-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>727699993.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11270741.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>571649393.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1831944.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>144779859.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>67800000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16886483.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10511615.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="465"><CUP>J31J05000010AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA RHO ARONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RHO ARONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA RHO-PARABIAGO E REALIZZAZIONE CONNESSIONE CON LINEA FERROVIE NORD ALL ALTEZZA DI BUSTO ARSIZIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE, MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[8.776103,45.804683]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>395800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>395799993.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>30/12/2011</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2020-03-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-03-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>395799993.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4880545.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>258529785.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1831944.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>132389663.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>67800000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16886483.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>10511615.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>228490.23</Importo SAL><Importo Pagamenti>211195.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>0.08%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.06%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="466"><CUP>J31J05000020001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA LINEA DI COLLEGAMENTO DA MALPENSA VERSO MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVA LINEA DI COLLEGAMENTO DA MALPENSA VERSO MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1199999998.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1199999998.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>19587390.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>959782071.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1985599.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>220630537.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>177600024.91</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="467"><CUP>J31J05000030001</CUP><Data Generazione CUP>2005-03-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ORTE FALCONARA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FOLIGNO-FABRIANO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ORTE FALCONARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FOLIGNO-FABRIANO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>87</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1868000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1918499947.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1918499947.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>35465738.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1737821166.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7016452.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>145213043.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>8750000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1862805.42</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="468"><CUP>J31J05000040001</CUP><Data Generazione CUP>2005-05-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA*TERRITORIO REGIONALE*EFFIENTAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>EFFIENTAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>38288688.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>38288688.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>642691.44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33415196.76</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2750299.96</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4230799.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>116012.82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>460952.79</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>10781414.25</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26288690.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37070104.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="469"><CUP>J31J05000040AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA*TERRITORIO REGIONALE*Raddoppio Tratta Cremona-Cavatigozzi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CODOGNO-CREMONA-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Raddoppio Tratta Cremona-Cavatigozzi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>CREMONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.994013,45.219249]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30081160</Importo Finanziato><Costo Progetto>29940742.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2015-09-20 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29940742.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>534630.54</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26616955.54</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1922126.06</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2789156.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>116012.82</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12200.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27843465.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>25761566.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.43%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="470"><CUP>J34F05000010001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BOSCO REDOLE-VAIRANO/CAMPOBASSO-BOSCO REDOLE/TERMOLI-CAMPOBASSO*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENAFRO - TERMOLI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BOSCO REDOLE-VAIRANO/CAMPOBASSO-BOSCO REDOLE/TERMOLI-CAMPOBASSO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENAFRO - TERMOLI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.595315,41.684185]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>50000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>50000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>972000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47628000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1400000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="471"><CUP>J34H14000460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO PROVINCIALE*SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI DISTANZIAMENTO SULLA TRATTA CASILINA-CIAMPINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>296391.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14523154.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>180055.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>180455.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>400.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="472"><CUP>J34H14000490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Nodo di Roma*TERRITORIO REGIONALE*velocizzazione itinerari di transito sui servizi verso aeroporto</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>velocizzazione itinerari di transito sui servizi verso aeroporto</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2505744.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2505744.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>32508.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2260285.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>163818.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>212951.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2505741.48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2505741.48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="473"><CUP>J34H14000540001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del corridoio Baltico-Adriatico*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del corridoio Baltico-Adriatico</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18799987.10</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-09-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-09-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18799987.10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>252552.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16314232.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1685964.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2233203.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>122968.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>41473.10</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5957565.19</Importo SAL><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori>32.57%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="474"><CUP>J34H15001050001</CUP><Data Generazione CUP>2015-11-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SPOSTAMENTO IMPIANTI DI CONTROLLO DA SETTIMO TORINESE A MILANO GRECO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SPOSTAMENTO IMPIANTI DI CONTROLLO DA SETTIMO TORINESE A MILANO GRECO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA</Regione><Provincia>TORINO, MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[7.439034,45.144749]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>185865.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9107387.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>706748.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>10000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="475"><CUP>J37B13000340001</CUP><Data Generazione CUP>2014-07-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>344</Importo Finanziato><Costo Progetto>344000.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2017-01-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-01-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2017-01-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>344000.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2997.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>146866.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>93825.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>194137.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>92000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1598.91</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>344000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>344000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>584.76</Importo SAL><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori>0.24%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="476"><CUP>J37B14000210005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5100008.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5100008.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>93791.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4595687.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>161182.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>410530.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>100259.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>50067.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5099616.12</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>383.88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3419778.49</Importo SAL><Importo Pagamenti>1549927.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>69.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>32.02%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="477"><CUP>J37B14000260001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Trieste*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Trieste</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3500004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3500004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>62361.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3055678.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>313616.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>381965.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3224285.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>2671783.14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.69%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="478"><CUP>J37B14000470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23585000</Importo Finanziato><Costo Progetto>37192686.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37192686.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>514757.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>32130538.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2626725.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4547391.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>548170.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>84078.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37192699.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37192699.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>32960071.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>21929958.51</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.22%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="479"><CUP>J37B14000480001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2099994.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2099994.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>36338.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1780732.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>101206.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>282924.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5873.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2099997.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2099997.84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1620048.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>758520.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>41.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="480"><CUP>J37B14000490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9587370.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9587370.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30160.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4748095.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4626304.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4809115.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9587365.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9587365.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="481"><CUP>J37B14000500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>400000.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>400000.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7362.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>360741.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>24050.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31897.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>386523.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>274114.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.56%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="482"><CUP>J37E13000300001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VENEZIA - TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENEZIA - TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9939629.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9939629.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>115316.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6823713.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>972619.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3000600.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>412707.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1382075.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>43472.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9939625.70</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9939625.70</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4931973.97</Importo SAL><Importo Pagamenti>3986024.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="483"><CUP>J37E13000330001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VENEZIA - TRIESTE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENEZIA - TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE VENEZIA-TRIESTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>19999992.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-05-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-05-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-09-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-09-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19999992.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>320111.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17734736.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1406926.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1945145.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>64925.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>82584.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18251987.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>13000770.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>71.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="484"><CUP>J37E13000560001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINA NAZIONALE*TERRITORIO COMUNALE*ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI E ATTREZZATURE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINA NAZIONALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI E ATTREZZATURE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>BOLOGNA</Provincia><Comune>BOLOGNA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.332781,44.497588]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>200002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3777.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>185032.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11193.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7128.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="485"><CUP>J37F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19917658</Importo Finanziato><Costo Progetto>21603464.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21603464.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>330012.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19075274.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1530184.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2198178.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>81113.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21603462.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21603462.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20888231.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>16638727.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="486"><CUP>J37F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8505000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8596578.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8596578.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>21898.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3490937.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4916671.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5083743.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8596569.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8596569.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="487"><CUP>J37F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>500002.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>500002.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8853.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>433798.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>44499.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>57351.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>225.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2888.31</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>434575.10</Importo SAL><Importo Pagamenti>371098.57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="488"><CUP>J37F14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4965</Importo Finanziato><Costo Progetto>493021.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-08-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>493021.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7846.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>384411.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>75973.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100764.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>446.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14978.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>493019.45</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>493019.45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>346516.31</Importo SAL><Importo Pagamenti>156768.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>71.71%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>38.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="489"><CUP>J37I05000020001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13450000</Importo Finanziato><Costo Progetto>139650011.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>139650011.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2012531.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>101189810.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3736937.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>36447670.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>30958390.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>6100000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>12000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>121550000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>139650000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="490"><CUP>J37I05000020AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Chiasso</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598,45.929114],[9.122951,45.461532],[9.270427,45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>40000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-03-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-03-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>740177.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36368686.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1961561.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2891137.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>105132.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>37234002.46</Importo SAL><Importo Pagamenti>25606996.14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.81%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="491"><CUP>J37I05000020AB1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE* Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguam. a modulo 700m valico Gottardo (linea Luino) I fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>VARESE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.776103,45.804683]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>271108.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14202617.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>226756.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>526276.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>29.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12825564.43</Importo SAL><Importo Pagamenti>8908029.12</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>87.25%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.55%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="492"><CUP>J37I05000020AC1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951,45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>91614.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4799611.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8775.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>108774.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4589132.41</Importo SAL><Importo Pagamenti>4282947.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.56%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="493"><CUP>J37I05000020AD1</CUP><Data Generazione CUP>2015-08-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento a modulo 750 m linea Domodossola</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO - LINEA MILANO BELLINZONA - LINEA CHIASSO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento a modulo 750 m linea Domodossola</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>VERBANIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.342332,46.089859]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>27999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>552041.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>27084672.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>348801.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>363286.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>13.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="494"><CUP>J37I05000030001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIVI ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18500003.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18500003.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>252896.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15646634.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1193533.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2600473.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>920181.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14332.08</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16377777.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>12423254.18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="495"><CUP>J37I06000050001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE AC/AV*TERRITORIO REGIONALE*RIQUALIFICAZIONE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE AC/AV</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18999999.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-05-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2007-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-02-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2007-02-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2006-11-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-02-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-05-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18999999.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>231012.44</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14578238.87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2551875.10</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4190747.94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1143977.13</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>73981.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17076756.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>12964064.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.94%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.89%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="496"><CUP>J37I06000090001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*TERRITORIO PROVINCIALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE NUOVI APPARATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO, PAVIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>43199994.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-05-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-23 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2009-05-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-05-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43199994.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>724843.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>38481923.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1223427.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3993228.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>76300.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27419879.45</Importo SAL><Importo Pagamenti>23089997.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>67.82%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="497"><CUP>J37I10001060001</CUP><Data Generazione CUP>2012-02-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA  RUBIERA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC MILANO-BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO SULLA LINEA RILOCATA MODENA  RUBIERA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.347640,44.430813],[10.892458,44.536585],[10.551597,44.605948]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>30/11/2011</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-02-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>170970.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8377541.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>275948.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>451488.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8765285.59</Importo SAL><Importo Pagamenti>8505768.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.33%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.50%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="498"><CUP>J37I11000040001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI MODENA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMANDO MULTISTAZIONE, CON GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL POSTO CENTRALE DI BOLOGNA.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI MODENA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECOMANDO MULTISTAZIONE, CON GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DAL POSTO CENTRALE DI BOLOGNA.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.347640,44.430813],[10.892458,44.536585],[10.551597,44.605948]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>21999996.51</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-03-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-03-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2014-11-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21999996.51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>274760.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16615001.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>870154.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5110235.51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>641275.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>52332.51</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15119024.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>10677787.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="499"><CUP>J37I11000050001</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>27999998.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-04-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-04-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27999998.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>465399.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>25461990.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1304727.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2072609.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4590.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>38777.96</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18593653.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>11549089.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>68.18%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="500"><CUP>J37I12000070001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1336800</Importo Finanziato><Costo Progetto>1353997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1353997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22301.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1092704.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>212511.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>238992.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1353997.88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1353997.88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="501"><CUP>J37I12000080001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900</Importo Finanziato><Costo Progetto>1240793.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1240793.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>18926.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>927456.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>270318.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>294411.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>199.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1240796.48</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1240796.48</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="502"><CUP>J37I12000110001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA LAMEZIA TERME-CATANZARO LIDO E LINEA FERROVIARIA JONICA*TERRITORIO PROVINCIALE*ELETTRIFICAZIONE, I LOTTO FUNZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA LAMEZIA TERME-CATANZARO LIDO E LINEA FERROVIARIA JONICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ELETTRIFICAZIONE, I LOTTO FUNZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.490297,38.895989]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>81000000.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>81000000.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1525490.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>74749020.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>18613.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4725490.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>324196.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>81000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>81000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="503"><CUP>J37I12000140001</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG BARI CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG BARI CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>90000006.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>05/10/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-09-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-09-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90000006.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>702250.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>51561582.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2456900.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37736174.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>18937095.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3867821.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>90000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>90000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5015841.09</Importo SAL><Importo Pagamenti>351989.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>8.56%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="504"><CUP>J37I12000160006</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO REGIONALE*NUOVO APPARATO BARI LAMASINATA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO BARI LAMASINATA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>24999998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>24999998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>460784.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22578431.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1960783.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="505"><CUP>J37I13000010001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25144695</Importo Finanziato><Costo Progetto>19094068.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-11-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-11-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-11-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19094068.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>308354.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16879136.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1373328.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1906578.15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>164619.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7109.15</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19094063.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19094063.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18548938.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>15395411.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.90%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.69%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="506"><CUP>J37I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>280001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-04-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-04-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>280001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5243.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>256883.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>12384.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17875.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>279999.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>279999.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>253786.45</Importo SAL><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori>92.45%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="507"><CUP>J37I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1370300</Importo Finanziato><Costo Progetto>1366223.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1366223.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>21607.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1071516.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>233753.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>273100.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12557.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1366228.18</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1366228.18</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1316105.84</Importo SAL><Importo Pagamenti>1058539.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="508"><CUP>J37I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1865003.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1865003.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31406.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1538777.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>191404.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>294820.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>825.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>20535.78</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1865002.19</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1865002.19</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>906326.26</Importo SAL><Importo Pagamenti>639062.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>50.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>40.15%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="509"><CUP>J39B12000040001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, PUGLIA</Regione><Provincia>CASERTA, BENEVENTO, FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.751268,41.239851],[14.160856,41.217440],[15.560602,41.537972]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>14999997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14999997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>149905.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7345364.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>121510.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7504728.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6002500.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>97130.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>14964.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>1.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.11%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="510"><CUP>J41C07000000001</CUP><Data Generazione CUP>2007-07-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC MILANO VERONA*TERRITORIO MULTIPROVINCALE*REALIZZAZIONE TRATTA TREVIGLIO BRESCIA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC MILANO VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIPROVINCALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE TRATTA TREVIGLIO BRESCIA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera>2003</Anno Delibera><Delibera Cipe>120</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2049999998.87</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-05-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-12-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-19 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-05-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-05-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2049999998.87</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>37332236.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1848915024.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5001999.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>163752738.87</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16149922.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>19921510.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11.87</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>134011000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1915989000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2050000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1600937217.26</Importo SAL><Importo Pagamenti>1311057819.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.65%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="511"><CUP>J41C09000000005</CUP><Data Generazione CUP>2009-11-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC VERONA BRENNERO*TERRITORIO COMUNALE*CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC VERONA BRENNERO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TRENTINO-ALTO ADIGE</Regione><Provincia>TRENTO</Provincia><Comune>TRENTO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.110846,46.061548]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1452000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1555000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1555000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27185657.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1367377344.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7901230.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>160437000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="512"><CUP>J41C10000030001</CUP><Data Generazione CUP>2010-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI LIVORNO*VIA TERRITORIO COMUNALE*POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI LIVORNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI TRA IL PORTO DI LIVORNO E INTERPORTO DI GUASTICCE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>LIVORNO</Provincia><Comune>LIVORNO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.348465,43.522041]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>42999988.97</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>15/05/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>42999988.97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>536323.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33012616.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>777730.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9451049.97</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>864243.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>401246.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3260299.97</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>33092907.22</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9907092.78</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>26397631.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>16118175.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>70.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>42.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="513"><CUP>J41E91000000009</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA*TERRITORIO REGIONALE*REALIZZAZIONE SUBTRATTA VERONA-VICENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE SUBTRATTA VERONA-VICENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1991</Anno Decisione><Anno Delibera>2006</Anno Delibera><Delibera Cipe>94</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA, VICENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.036304,45.416747],[11.490777,45.673720]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4153000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3595000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3595000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>71564725.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3506671495.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>261260.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16763780.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>459259.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1868935172.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1868935172.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="514"><CUP>J41H01000080008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE E RADDOPPIO CANCELLO - FRASSOTELESINO - VITULANO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE E RADDOPPIO CANCELLO - FRASSOTELESINO - VITULANO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1725000330.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1725000330.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20404435.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1026072740.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5719558.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>678523155.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>83278047.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>410334717.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11779896.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>300000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>7611554.72</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>743088431.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>750999986.62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1214096.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>4690426.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>0.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="515"><CUP>J41H02000080001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMI DI SICUREZZA PER LA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40283638</Importo Finanziato><Costo Progetto>14000000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2019-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2019-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14000000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>218672.72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10714963.28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1885426.18</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3066364.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>800.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>923740.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="516"><CUP>J41H02000080061</CUP><Data Generazione CUP>2004-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70038269</Importo Finanziato><Costo Progetto>186876254.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>186876254.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3213426.18</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>158674383.38</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6937737.98</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24988445.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3955116.83</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1247110.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>186876269.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>186876269.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="517"><CUP>J41H02000080AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Sistema di distanziamento treni High Density Traffic System (H.D.T.S.) sulla tratta Firenze Rifredi - Statuto - Firenze Campo Marte</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>14000000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2019-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2019-10-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-03-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14000000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>218672.72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10714963.28</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1885426.18</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3066364.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>800.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>923740.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>800.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="518"><CUP>J41H92000000008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>375910234</Importo Finanziato><Costo Progetto>582945520.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-05-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>582945520.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8416209.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>438761076.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3271525.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135768235.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>23024147.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5372272.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>33983437.53</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>209441155.57</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>81106699.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>290547855.17</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="519"><CUP>J41H92000000AA8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA VITULANO-APICE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA VITULANO-APICE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>BENEVENTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.751268,41.239851]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19945541</Importo Finanziato><Costo Progetto>19945534.98</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2000-06-19 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2000-06-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2000-06-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19945534.98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>314255.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18182574.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>886711.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1448705.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>51514.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>15000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>235756.98</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18571699.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>17214512.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="520"><CUP>J41H92000000AB8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CASERTA-FOGGIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CASERTA-FOGGIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CERVARO-BOVINO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230396843</Importo Finanziato><Costo Progetto>263396817.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-05-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-08 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-05-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-05-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>263396817.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3393369.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>186525372.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2339547.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>73478076.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13157997.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3586167.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>24383029.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>165657107.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>139447984.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.47%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.36%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="521"><CUP>J44H14000090005</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO TRATTA ROVEZZANO (FI)-SETTEBAGNI (RM)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO TRATTA ROVEZZANO (FI)-SETTEBAGNI (RM)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA, LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.766940,41.980122],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>350000007.90</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>26/09/2016</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-10-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350000007.90</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6442854.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>329039813.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2188368.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14517340.90</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>294373.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1060596.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>350000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21474038.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>2565604.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>6.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="522"><CUP>J47B14000020005</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PESCARA-BARI*TERRITORIO PROVINCIALE*UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI: TRATTA FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PESCARA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI: TRATTA FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>FOSSACESIA, TORINO DI SANGRO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.488303,42.233070],[14.546490,42.197037]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1750000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1750000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1750000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11700.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1333300.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>370000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>405000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1750000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1750000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="523"><CUP>J47I05000020001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6550000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18549999.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2009-05-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18549999.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>218908.72</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14987671.81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1395098.96</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3343418.49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>765000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>341198.25</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>343097.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18550000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18550000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="524"><CUP>J47I05000020AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento sagoma PC 80 linea Torino-Milano</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO, VERCELLI, NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4999999.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4999999.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>64052.67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4127197.86</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>521709.40</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>808749.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>28361.73</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>123915.19</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4112325.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>2596678.89</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.02%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>59.78%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="525"><CUP>J47I05000020AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento del modulo di incrocio a 750 m</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.553950,45.563435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4207000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4208397.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-11-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-11-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-11-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-12-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4208397.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>52284.91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3556595.93</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>313644.19</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>599516.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>47825.36</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>158641.17</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2093836.32</Importo SAL><Importo Pagamenti>1419103.22</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>51.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>37.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="526"><CUP>J47I05000020AC1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA TORINO MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA TORINO MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO DEL MODULO DI INCROCIO A 750 M</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>NOVARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.553950,45.563435]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6999999.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6999999.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>77068.90</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5517695.29</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>308513.81</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1405235.51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>765000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>30099.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>60540.67</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3987932.46</Importo SAL><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori>66.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="527"><CUP>J47I06000110001</CUP><Data Generazione CUP>2007-01-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DEL SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia>FOGGIA, BARI, TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[15.560602,41.537972],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12930000</Importo Finanziato><Costo Progetto>0.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-04-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>0.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>0.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>8900000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4030000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12930000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="528"><CUP>J47I06000110AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione impianti del Sistema Controllo Marcia Treno del nodo di Bari</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[16.171300,41.172875],[15.560602,41.537972],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9430000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9429996.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-04-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2010-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2010-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2010-06-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2010-12-20 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-12-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-06-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9429996.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>169108.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8286368.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>601111.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>974520.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>26453.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8108.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8875459.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>8212445.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="529"><CUP>J47I06000110AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Riconfigurazione Sistema Controllo Marcia Treno per la tratta Bari S. Andrea - Bitetto, per ingresso a Bari Centrale e per il nuovo Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3500000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3500000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>62353.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3055294.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>305882.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>382353.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7843.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="530"><CUP>J47I06000120001</CUP><Data Generazione CUP>2007-05-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA SIRACUSA*TERRITORI PROVINCIALI*RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI PROVINCIALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICONFIGURAZIONE IMPIANTI SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO PALERMO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA, SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552,38.038733],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16850000</Importo Finanziato><Costo Progetto>16850007.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-11-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-11-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-11-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16850007.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>295364.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14472522.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>314148.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2082121.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>239398.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>483622.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>13100000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3750000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16850000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>13796711.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>12233421.42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.64%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.97%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="531"><CUP>J47I06000140001</CUP><Data Generazione CUP>2007-09-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA*VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA FERROVIARIA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TRATTA ORISTANO - SASSARI - OLBIA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA ORISTANO-SASSARI-OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>SASSARI, ORISTANO, OLBIA - TEMPIO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.295554,40.896626],[8.720674,39.986651],[8.699791,40.627359]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29494000</Importo Finanziato><Costo Progetto>26871118.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-11-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-11-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-11-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26871118.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>410565.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>20558386.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1144781.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5902167.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1008942.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2270703.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>26871132.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26871132.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12298238.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>10965198.66</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>55.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.22%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="532"><CUP>J47I07000020001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MESSINA - SIRACUSA*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MESSINA - SIRACUSA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>MESSINA, SIRACUSA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.942552,38.038733],[15.029610,37.075854]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>46450000</Importo Finanziato><Costo Progetto>56446155.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-01-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2004-01-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2004-01-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>56446155.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>642746.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45945916.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4661739.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9857493.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1853997.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>478514.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>22972427.29</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>33473735.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>56446162.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>48582923.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>37337678.80</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.32%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="533"><CUP>J47I09000010001</CUP><Data Generazione CUP>2009-09-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE: TORINO-MILANO E MILANO-PADOVA; NODI FERROVIARI: MILANO E TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO-PADOVA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.789003,45.796752],[10.311899,45.701892],[9.122951,45.461532],[7.588135,44.476963],[8.553950,45.563435],[7.439034,45.144749],[8.209309,45.525336],[11.807945,45.349271],[11.036304,45.416747],[11.490777,45.673720]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>649940000</Importo Finanziato><Costo Progetto>770842468.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-07-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-01-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-01-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-07-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-07-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>770842468.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12790653.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>651927658.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>20826664.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>106124157.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>269025.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>15093379.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7566202.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2692457.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>19595000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>748555000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>770842457.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>474212301.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>418088853.74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>68.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="534"><CUP>J47I09000020002</CUP><Data Generazione CUP>2009-10-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA CAGLIARI-OZIERI-CHILIVANI, LINEA FERROVIARIA CAGLIARI DECIMOMANNU/CARBONIA-IGLESIAS*COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*INTERVENTI PER LA VELOCIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI DI VILLAMASSARGIA, DECIMOMANNU, SILIQUA, ORISTANO, BAULADU, MACOMER CHILIVANI E OLBIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA CAGLIARI-OZIERI-CHILIVANI, LINEA FERROVIARIA CAGLIARI DECIMOMANNU/CARBONIA-IGLESIAS</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER LA VELOCIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI DI VILLAMASSARGIA, DECIMOMANNU, SILIQUA, ORISTANO, BAULADU, MACOMER CHILIVANI E OLBIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>DECIMOMANNU, SILIQUA, VILLAMASSARGIA, MACOMER, OLBIA, BAULADU, ORISTANO, OZIERI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.931164,39.298033],[8.791822,39.262720],[8.669830,39.255178],[8.759449,40.292153],[9.480338,40.923179],[8.682804,40.024001],[8.614729,39.909279],[8.952849,40.635156]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>19199967.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-03-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-03-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19199967.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>202763.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14583672.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2877144.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4413532.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1145014.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1920000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17280000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14935670.17</Importo SAL><Importo Pagamenti>8307642.94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.56%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>52.15%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="535"><CUP>J47I09000030009</CUP><Data Generazione CUP>2009-11-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MILANO - GENOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO-PAVIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MILANO - GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO-PAVIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO, PAVIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.122951,45.461532],[9.036912,45.108758]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>900000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>900000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17373801.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>851316272.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>51272.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31309927.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="536"><CUP>J47I10000010001</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO*COMPARTIMENTO DI MILANO*ADEGUAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTO MERCI DI MILANO SMISTAMENTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI MILANO</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>MILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.173203,45.468259]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6679569.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-10-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-10-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-10-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6679569.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>94525.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5860735.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>437652.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>724309.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>13957.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4240.70</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>839783.45</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5839783.44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6679566.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6052459.24</Importo SAL><Importo Pagamenti>4318568.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="537"><CUP>J47I12000030001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32645054</Importo Finanziato><Costo Progetto>27637637.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27637637.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>398502.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23347023.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2204719.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3892112.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6900.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1069444.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>39276.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27637637.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27637637.63</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="538"><CUP>J47I12000040001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1343000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1442130.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1442130.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27087.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1327231.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>59462.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87812.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>72.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1442123.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1442123.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="539"><CUP>J47I12000050001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2250000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2176225.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2176225.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>36796.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1802918.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>92118.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>336511.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>70.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2176222.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2176222.43</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="540"><CUP>J47I12000060001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2450000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7699266.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7699266.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>105925.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6137368.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>165326.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1455973.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>686658.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>87367.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5490950.85</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2208316.91</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7699267.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="541"><CUP>J47I12000100001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>ASSE SALERNO - REGGIO CALABRIA*TERRITORIO REGIONALE*INTUBAMENTO DELLA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ASSE SALERNO - REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTUBAMENTO DELLA STAZIONE DI REGGIO CALABRIA CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.031743,38.239108]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>200000000.62</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200000000.62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3870000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>189630000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6500000.62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>467206.62</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>390000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>390000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="542"><CUP>J47I13000000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18301000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20967012.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-07-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-07-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20967012.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>290005.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18043800.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1217999.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2633207.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>944292.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>65570.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20967000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20967000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18856494.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>14545916.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="543"><CUP>J47I13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>749998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-02-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-01-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-01-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>749998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13203.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>675583.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>45563.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61212.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>945.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>750000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>750000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>734607.18</Importo SAL><Importo Pagamenti>660130.70</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.04%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="544"><CUP>J47I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>810</Importo Finanziato><Costo Progetto>670002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>670002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12507.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>612858.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>28417.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44637.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1720.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>670000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>670000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>545836.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>182318.08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>83.49%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>29.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="545"><CUP>J47I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1199999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-07-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1199999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22579.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1106258.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>40961.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>71162.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3364.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1097876.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>987851.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.85%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="546"><CUP>J49B12000060001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CAMPOLEONE-VILLA LITERNO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CAMPOLEONE-VILLA LITERNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, CAMPANIA</Regione><Provincia>LATINA, CASERTA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.160856,41.217440],[13.144698,41.428806]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>23/09/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-18 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>276940.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13570053.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>59239.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6153008.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3407198.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>59051.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>23959.08</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>0.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.14%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="547"><CUP>J51H03000170001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI VENEZIA*VIA TERRITORIO COMUNALE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VENEZIA PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VENEZIA PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>69</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VENEZIA</Provincia><Comune>VENEZIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.346663,45.467774]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>220000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>424999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>424999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6958984.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>340990229.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2862772.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>77050786.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>32329651.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>4000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10000386.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>14000386.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="548"><CUP>J51H03000180001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI VERONA*TERRITORIO COMUNALE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VERONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON AEROPORTO DI VERONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO</Regione><Provincia>VERONA</Provincia><Comune>VERONA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.001758,45.448438]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>90399997.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>90399997.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1428022.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>69973090.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1499480.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18998885.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>9168000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>132588.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4690233.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>175000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>175000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="549"><CUP>J54B13001090001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DI STAZIONE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12000015.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12000015.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>212865.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10592614.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>679113.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1194536.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>119914.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4404507.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>3255346.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>38.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>29.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="550"><CUP>J54B13001100001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>PASSAGGI A LIVELLO DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER INCREMENTO SICUREZZA E REGOLARIT</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>120000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>176900018.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>176900018.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3244779.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>161103595.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6720157.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12551644.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>309815.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1961796.18</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>21938471.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>154961529.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>176900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>54265401.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>31974763.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>31.36%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>19.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="551"><CUP>J54B13001110001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>STAZIONE DI LAMBRATE*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>STAZIONE DI LAMBRATE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951,45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>95000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>95000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>89441764.74</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5558235.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>95000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>95000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="552"><CUP>J54B13001230001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI MI*TERRITORIO PROVINCIALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI MI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951,45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8983789.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8983789.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>158275.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8314889.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>336145.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>510625.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8983787.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8983787.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8183600.41</Importo SAL><Importo Pagamenti>6348007.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.90%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.92%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="553"><CUP>J54C14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SVILUPPO NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>17949999.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17949999.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>331493.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16835760.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>327508.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>782746.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>100600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>72076.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17950000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17950000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1679849.13</Importo SAL><Importo Pagamenti>866162.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>9.56%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>5.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="554"><CUP>J54C14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER L'EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER L'EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>58671.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2874888.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>24128.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66441.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="555"><CUP>J54C14000060001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SISTEMA INFORMATIVO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*EVOLUZIONE DELLA BANCA DATI DOCUMENTALE E-POD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SISTEMA INFORMATIVO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento xsi:nil="true" /><Natura>ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>STUDI E PROGETTAZIONI</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>90000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3104120.33</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3104120.33</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>60865.07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2982390.16</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>60865.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3104120.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3104120.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="556"><CUP>J54C14000070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SISTEMA INFORMATIVO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SISTEMA INFORMATIVO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento xsi:nil="true" /><Natura>ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>STUDI E PROGETTAZIONI</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>510000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3396599.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3396599.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>66599.91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3263399.43</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>66599.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3396599.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3396599.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="557"><CUP>J54C14000080001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SISTEMA INFORMATIVO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*IMPLEMENTAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SISTEMA INFORMATIVO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento xsi:nil="true" /><Natura>ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>STUDI E PROGETTAZIONI</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>631000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3522999.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3522999.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>69078.38</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3384842.91</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>69078.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3522999.80</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3522999.80</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="558"><CUP>J54H13000150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA FISSA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA FISSA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>9349999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9349999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14887.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8046828.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>773909.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1288284.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>331067.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9350000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9350000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="559"><CUP>J54H13000160001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>231</Importo Finanziato><Costo Progetto>758549.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>758549.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10719.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>525235.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>222595.61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>555.61</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>758545.31</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>758545.31</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="560"><CUP>J54H14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2000012.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2000012.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>36600.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1820251.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>119534.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>143161.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="561"><CUP>J54H14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento sicurezza lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4778971.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4778971.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>83496.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4239447.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>212501.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>456028.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>68147.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>42965.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>39523.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4778981.33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4778981.33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="562"><CUP>J54H14000520001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Nodo di Milano*TERRITORIO REGIONALE*prolungamento del collegamento Chiasso-Milano P.ta Garibaldi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>prolungamento del collegamento Chiasso-Milano P.ta Garibaldi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MILANO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.122951,45.461532]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2584560.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2584560.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>32340.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1774906.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>644868.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>777314.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>81729.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2584558.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2584558.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="563"><CUP>J54H14000530001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linea Bologna-Padova*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Upgrading tecnologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Bologna-Padova</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Upgrading tecnologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>VENETO, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>55000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>55000004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55000004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>971837.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48964123.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>585806.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5064044.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="564"><CUP>J54H14000540001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linea Firenze-Pisa*TERRITORIO REGIONALE*velocizzazione</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linea Firenze-Pisa</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>velocizzazione</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.126326,43.450791]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8900003.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8900003.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>95770.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7858236.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>468987.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>945997.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6121.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>302309.05</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7943187.66</Importo SAL><Importo Pagamenti>3810842.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.04%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>46.12%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="565"><CUP>J54H14000550001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>500 STAZIONI*TERRITORIO NAZIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>500 STAZIONI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO NAZIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO, ACCESSIBILITA' E DECORO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>123764233.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-04-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>123764233.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2320307.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>113695438.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1164492.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7748488.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2347784.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>227140.18</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>123764230.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>123764230.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25895031.19</Importo SAL><Importo Pagamenti>19095110.69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>22.06%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>16.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="566"><CUP>J54H14000570001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING DELLE BANCHINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING DELLE BANCHINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>219999983.04</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219999983.04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4120137.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>203690238.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3158008.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12189608.04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3731753.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>385149.04</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>220000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>220000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>79429899.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>33272573.30</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>37.58%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>15.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="567"><CUP>J54H14000580001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>62019990.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>62019990.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1094348.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>58438509.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>844825.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2487133.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>149451.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>283770.96</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>62020000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>62020000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="568"><CUP>J54H14000590001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO ACCESSIBILIT ED OBBLIGHI DI LEGGE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>109999981.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>109999981.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1911785.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>93857248.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3736336.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14230948.11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6492412.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>920115.11</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>110000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>110000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>50940211.26</Importo SAL><Importo Pagamenti>17650937.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>50.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>17.11%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="569"><CUP>J57B13000200001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>14999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>299380.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14669620.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4122.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>30999.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>26270.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="570"><CUP>J57B14000070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6299990.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6299990.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>111162.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5458212.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10254.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>730616.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>610225.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6397.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="571"><CUP>J57B14000080001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -INGEGNERIA E TECNOLOGIE-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INGEGNERIA E TECNOLOGIE"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7379998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7379998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>139583.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6839604.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>400811.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>266078.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7380000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7380000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="572"><CUP>J57B14000140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5268188.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5268188.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>94550.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4633096.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>284485.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>540542.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>35952.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>18583.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>100197.83</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5268196.38</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5268196.38</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="573"><CUP>J57B14000150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Roma*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Roma</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12000004.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12000004.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>207245.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11073007.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>477453.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>719752.16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1938.16</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="574"><CUP>J57B14000240001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>81653822.72</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>81653822.72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1174955.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>67990851.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7111821.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12488016.72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1408429.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2297713.72</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>81653893.41</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>81653893.41</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="575"><CUP>J57B14000250001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3096158.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3096158.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>55766.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2732541.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>208856.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>307851.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>804.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>38252.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3096166.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3096166.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="576"><CUP>J57B14000260001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2910000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8598631.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8598631.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>153320.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7512408.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>680111.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>932903.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>85870.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8598623.12</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8598623.12</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="577"><CUP>J57B14000270001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15408280.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15408280.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8794.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7916679.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7180808.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7482807.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15408435.98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15408435.98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="578"><CUP>J57B14000280001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4859657.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4859657.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>58594.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3819242.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>729548.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>981821.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>132831.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4859662.65</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4859662.65</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="579"><CUP>J57B15000000001</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>INTERA RETE FERROVIARIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*SISTEMA DI DIAGNOSTICA DELL'ARMAMENTO DA INSTALLARE SUI ROTABILI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>INTERA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA DI DIAGNOSTICA DELL'ARMAMENTO DA INSTALLARE SUI ROTABILI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>229493.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11290768.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>362413.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>479738.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="580"><CUP>J57B15000010005</CUP><Data Generazione CUP>2015-01-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>UFFICI E STAZIONI DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADOZIONE DELLA TECNOLOGIA A LED</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>UFFICI E STAZIONI DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADOZIONE DELLA TECNOLOGIA A LED</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>29300000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29300000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>574000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28126000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>600000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>600000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>29300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>29300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="581"><CUP>J57B15000070001</CUP><Data Generazione CUP>2015-03-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -INGEGNERIA E TECNOLOGIE-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INGEGNERIA E TECNOLOGIE"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>43868332.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43868332.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>809642.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>39953530.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>466875.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3105160.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1819631.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>89847.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43868330.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43868330.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="582"><CUP>J57B15000280001</CUP><Data Generazione CUP>2015-10-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SERVIZI PER I ROTABILI E LA DIAGNOSTICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12833000</Importo Finanziato><Costo Progetto>19200015.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>19200015.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>318469.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15604750.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>165186.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3276796.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2789925.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>19200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="583"><CUP>J57B15000290001</CUP><Data Generazione CUP>2015-10-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OBBLIGHI DI LEGGE -SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OBBLIGHI DI LEGGE "SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5380000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5380001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5380001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>107220.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5253804.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18977.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>675.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5380000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5380000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="584"><CUP>J57E13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1215600</Importo Finanziato><Costo Progetto>999314.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>999314.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12605.75</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>857790.87</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>28526.54</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>128917.52</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>89210.78</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>999314.23</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>999314.23</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="585"><CUP>J57E13000210001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SERVIZI PER I\n ROTABILI E LA DIAGNOSTICA-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SERVIZI PER I\n ROTABILI E LA DIAGNOSTICA"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13100003.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13100003.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>183368.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8985151.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>40281.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3931484.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3637228.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="586"><CUP>J57E13000220001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OBBLIGHI DI LEGGE -SERVIZI PER I ROTABILI E\n PER LA DIAGNOSTICA-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OBBLIGHI DI LEGGE "SERVIZI PER I ROTABILI E\n PER LA DIAGNOSTICA"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1400002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1400002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27518.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1348336.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2724.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24148.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="587"><CUP>J57E13000230001</CUP><Data Generazione CUP>2013-08-06 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1900000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1900000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>273650.80</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1626349.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1594460.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="588"><CUP>J57E13000260001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO RM*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E COLLEGAMENTI CON TIBURTINA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO RM</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E COLLEGAMENTI CON TIBURTINA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>24000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>21748153.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21748153.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>349347.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19510946.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1149770.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1887860.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>368687.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>6874585.06</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>14873580.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21748165.69</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="589"><CUP>J57E13000490001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE NAZIONALI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -INGEGNERIA E TECNOLOGIE-</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE NAZIONALI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INGEGNERIA E TECNOLOGIE"</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7599999.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-04-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-05-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7599999.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16916.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2414926.55</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>15000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5168157.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5035236.54</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7600000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7600000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5478233.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>4494972.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>223.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="590"><CUP>J57F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41525175</Importo Finanziato><Costo Progetto>41520255.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-08-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41520255.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>547280.61</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26723503.61</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>12483714.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14249470.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2296558.66</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>-1303404.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>44612384.67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>44612384.67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16437397.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>23723866.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>42.75%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.94%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="591"><CUP>J57F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1384856.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1384856.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24874.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1218714.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>115889.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141268.93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3870.93</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1384851.47</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1384851.47</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="592"><CUP>J57F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13104000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13103999.81</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13103999.81</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>343402.40</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>16544823.84</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12760597.41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13103999.57</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13103999.57</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="593"><CUP>J57F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2550000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1323220.10</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1323220.10</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>23417.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1147370.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>65362.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>152433.10</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1339.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>61181.10</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1323221.05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1323221.05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="594"><CUP>J57F14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3189149</Importo Finanziato><Costo Progetto>3221467.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3221467.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>41686.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2477190.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>421129.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>702591.37</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>222666.37</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3221473.34</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3221473.34</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="595"><CUP>J57I09000060007</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - CASTELBUONO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - CASTELBUONO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>MULTICOMUNE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>938800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>938800015.55</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-05-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2019-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-07-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-04-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>938800015.55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13866978.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>706857230.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4287275.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>218075807.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5889159.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>78987187.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>36110101.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>385161574.84</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>528631833.43</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>913793408.27</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="596"><CUP>J57I09000060AA7</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FIUMETORTO-OGLIASTRILLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FIUMETORTO-OGLIASTRILLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>413620408</Importo Finanziato><Costo Progetto>413620425.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-05-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-04-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-04-08 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2012-05-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-05-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>413620425.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6389666.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>325958381.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2714287.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81272378.82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>389159.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>19530630.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>522868.82</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>244059513.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>217168933.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.73%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.56%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="597"><CUP>J57I09000060AB7</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO OGLIASTRILLO-CASTELBUONO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.586514,37.869579]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>525179592</Importo Finanziato><Costo Progetto>525179589.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>05/09/2012</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-12-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2019-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-07-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>525179589.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7477312.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>380898849.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1572988.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136803428.73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5500000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>59456557.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>35587232.73</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6550920.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>4507263.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>1.54%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.92%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="598"><CUP>J57I10000210009</CUP><Data Generazione CUP>2010-11-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>SISTEMI TECNOLOGICI *SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE TRA OPERATORI DELLA MANUTENZIONE E TECNOLOGIE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE PERMETTANO LA PROTEZIONE DEL CANTIERE E DEI MEZZI D'OPERA;</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>SISTEMI TECNOLOGICI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>SEDE CENTRALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE TRA OPERATORI DELLA MANUTENZIONE E TECNOLOGIE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE PERMETTANO LA PROTEZIONE DEL CANTIERE E DEI MEZZI D'OPERA;</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>93000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11428021.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11428021.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>135710.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6652736.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>252813.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4639575.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4162679.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11428016.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11428016.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="599"><CUP>J57I10000220001</CUP><Data Generazione CUP>2010-12-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI CONTROLLO ROTABILI*SEDE CENTRALE*REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PESATURA DINAMICA IN USCITA DAI PRINCIPALI SCALI E INTERPORTI.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI CONTROLLO ROTABILI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>SEDE CENTRALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PESATURA DINAMICA IN USCITA DAI PRINCIPALI SCALI E INTERPORTI.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1521985.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1521985.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>29134.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1427564.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34843.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65287.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1521984.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1521984.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="600"><CUP>J57I10000230001</CUP><Data Generazione CUP>2010-12-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA DI MAGGIORE TRAFFICO E DI CONFINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PORTALI TERMOGRAFICI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DEL TRENO: INCENDI A BORDO, CARICO ASSIALE, SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>37999992.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-11-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-09-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37999992.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>654136.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33727429.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>894476.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3618427.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>552575.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>38000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>38000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21786950.77</Importo SAL><Importo Pagamenti>12253238.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>61.76%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>35.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="601"><CUP>J57I10000430001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>VARIE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RINNOVO PER OBSOLESCENZA DI IMPIANTI DI STAZIONE, DISTANZIAMENTO, TELECOMANDO E DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE, NONCH REALIZZAZIONE SISTEMI DI DIAGNOSTICA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>150000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>137000184.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-03-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-03-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-03-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>137000184.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1784632.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>114362553.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5823172.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20852999.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>20130.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9535182.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>394249.07</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>137000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>137000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>94654862.51</Importo SAL><Importo Pagamenti>70074985.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>77.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="602"><CUP>J57I11000180001</CUP><Data Generazione CUP>2011-07-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC TORINO-MILANO*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI\n ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA\n TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE INTERVENTI PER GLI\n ADEGUAMENTI DI SICUREZZA IN GALLERIA\n TRATTA AV/AC TORINO-MILANO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6500002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6500002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>126701.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6231915.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>13934.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>141386.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="603"><CUP>J57I11000190001</CUP><Data Generazione CUP>2011-08-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA FONDAMENTALE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE INTEGRATA DEI CANTIERI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6152533.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6152533.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>64647.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4901146.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>53048.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1186740.73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>947943.73</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6152534.77</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6152534.77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4556222.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>3337140.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.36%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>56.43%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="604"><CUP>J57I11000200001</CUP><Data Generazione CUP>2011-08-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA SIA DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA (LINEE E STAZIONI) CHE DI QUELLO DI BORDO (ROTABILI)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>27999973.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27999973.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>310399.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23115224.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2048575.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4574350.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1795413.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>184975.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>28000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>28000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16517253.64</Importo SAL><Importo Pagamenti>9779874.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>64.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>38.49%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="605"><CUP>J57I11000210001</CUP><Data Generazione CUP>2011-08-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVE INSTALLAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MARCIA DEL TRENO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>58000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>58000006.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58000006.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>755915.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47325350.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1886303.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9918741.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6181225.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>727590.58</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>58000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>58000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18369245.76</Importo SAL><Importo Pagamenti>12854268.93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>36.23%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>23.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="606"><CUP>J57I11000220001</CUP><Data Generazione CUP>2011-08-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA ITALIANA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA ITALIANA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE -INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E MODIFICA DEGLI ESISTENTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>72499997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>72499997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1172413.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>68628087.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>940610.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2699497.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>103000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>386580.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>72500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>72500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>54512100.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>49837720.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>76.64%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="607"><CUP>J57I12000110001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1327544</Importo Finanziato><Costo Progetto>2315554.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2315554.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>43123.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2113241.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>91544.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>159190.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7062.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>24557.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2315558.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2315558.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="608"><CUP>J57I12000120001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3366129</Importo Finanziato><Costo Progetto>8604215.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8604215.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>136075.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6670144.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>320484.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1797996.96</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>855.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7517.96</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8604223.26</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8604223.26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="609"><CUP>J57I12000140001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>650</Importo Finanziato><Costo Progetto>649990.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>649990.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8907.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>436211.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>156410.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>204872.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>37643.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>650000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>650000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="610"><CUP>J57I12000290001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9729530.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9729530.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>134695.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6600245.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>112602.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2994590.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1615255.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9729540.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9729540.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="611"><CUP>J57I12000720001</CUP><Data Generazione CUP>2012-10-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>IMPIANTI DI SECURITY E VIDEOCAMERE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTATIVA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>IMPIANTI DI SECURITY E VIDEOCAMERE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTATIVA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6000006.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2024-06-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2024-06-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6000006.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>111086.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5443385.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>310525.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>445535.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>26515.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>17015.78</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1481762.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>670600.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>25.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>11.98%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="612"><CUP>J57I13000000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28804338</Importo Finanziato><Costo Progetto>50810411.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>50810411.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>752875.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44903938.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3234671.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5153598.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>255427.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>723102.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>50810359.32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>50810359.32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45358270.41</Importo SAL><Importo Pagamenti>30503066.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.41%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="613"><CUP>J57I13000010001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura AC/AV per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1676</Importo Finanziato><Costo Progetto>1282638.29</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1282638.29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22549.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1104644.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>27205.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>155445.29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>105147.29</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1282625.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1282625.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="614"><CUP>J57I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1010000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2792008.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-01-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2792008.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>48291.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2366389.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>186307.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>377328.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>118028.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2792015.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2792015.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2210031.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>1914900.90</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>81.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="615"><CUP>J57I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[12.766940,41.980122],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3593289</Importo Finanziato><Costo Progetto>6014519.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6014519.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>108130.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5298335.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>360181.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>608054.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>98000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>62583.57</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6014524.93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6014524.93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3884259.50</Importo SAL><Importo Pagamenti>3115299.42</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.96%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="616"><CUP>J57I13000060001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria sull infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DELLA RETE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria sull infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione xsi:nil="true" /><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[N/A]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12847070.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12847070.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>250014.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12250611.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>100411.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>346445.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12847067.64</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12847067.64</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="617"><CUP>J59B12000020001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BARI - LECCE*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI - LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, BRINDISI, LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[17.690858,40.609335],[18.177458,40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>14999998.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14999998.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>264960.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13172006.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>588994.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1563032.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4645.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>430332.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2399428.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>865625.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>16.60%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>6.24%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="618"><CUP>J61H02000090008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ORTE FALCONARA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO SPOLETO-TERNI PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ORTE FALCONARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SPOLETO-TERNI PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>68</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>529000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>572000005.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>572000005.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10015657.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>490767121.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3706504.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>71217227.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>15294118.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12654708.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>402325.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11423042.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11423042.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="619"><CUP>J61H02000100008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA SALERNO-PAOLA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*QUADRUPLICAMENTO SALERNO-BATTIPAGLIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SALERNO-PAOLA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO SALERNO-BATTIPAGLIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16190924</Importo Finanziato><Costo Progetto>1855000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1855000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>764437.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10024808.42</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1854235563.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>182626152.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1431838637.95</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>93966336.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10000000.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10000000.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="620"><CUP>J61H03000030001</CUP><Data Generazione CUP>2003-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, MARCHE, LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.489982,42.966040]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>234433000</Importo Finanziato><Costo Progetto>329018386.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2005-01-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-08-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>329018386.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4515841.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>247462104.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5590947.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>77040441.54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>11691074.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12315550.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4973257.54</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>2325707.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>326692293.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>329018000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="621"><CUP>J61H03000030AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO FABRIANO-POSTO MOVIMENTO 228 E COMPLETAMENTO DELLE TRATTE GIA RADDOPPIATE NERA MONTORO-NARNI, CAMPELLO-FOLIGNO, MONTECAROTTO-JESI-FALCONARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO FABRIANO-POSTO MOVIMENTO 228 E COMPLETAMENTO DELLE TRATTE GIA RADDOPPIATE NERA MONTORO-NARNI, CAMPELLO-FOLIGNO, MONTECAROTTO-JESI-FALCONARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA, PERUGIA, TERNI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.155340,43.503749],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>132821311</Importo Finanziato><Costo Progetto>132821561.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2005-01-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-10-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2011-10-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2011-10-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2009-12-20 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-10-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2009-12-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>132821561.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1860667.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>100565370.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3529755.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>30395524.15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3020017.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5101544.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>335135.15</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>103500846.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>102344813.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.38%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.30%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="622"><CUP>J61H03000030AB1</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CASTELPLANIO-MONTECAROTTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MARCHE</Regione><Provincia>ANCONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.155340,43.503749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>95767118</Importo Finanziato><Costo Progetto>95767095.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-05-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-08-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-05-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>95767095.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1316274.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>72887867.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>452415.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21562954.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5216999.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4761166.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>590903.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>46968384.56</Importo SAL><Importo Pagamenti>39435017.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>62.42%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>46.52%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="623"><CUP>J61H03000030AC1</CUP><Data Generazione CUP>2013-05-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-ORTE*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-ORTE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SPOLETO-CAMPELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA</Regione><Provincia>PERUGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.531157,43.066667]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>100429754</Importo Finanziato><Costo Progetto>100429729.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2005-08-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2005-08-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-08-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>100429729.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1338900.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>74008867.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1608777.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25081962.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3454058.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2452840.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4047218.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>43072677.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>39096074.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>53.17%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="624"><CUP>J61H03000100001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>230000025.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-07-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>230000025.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3510464.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>199799206.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9254610.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26690355.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1067650.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7268130.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1987647.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>175101345.77</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>51738672.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>226840017.77</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="625"><CUP>J61H03000100AA1</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE GALLERIA CORECA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE GALLERIA CORECA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>65145000</Importo Finanziato><Costo Progetto>65145003.78</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-07-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2011-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2011-12-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2011-12-05 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-08-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>65145003.78</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1206965.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>61265513.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>721569.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2672525.78</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>60328.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>50048.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11137.78</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>62213613.29</Importo SAL><Importo Pagamenti>59713613.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.43%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="626"><CUP>J61H03000100AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE PONTE PETRACE E MODIFICA PIANO REGOLATORE STAZIONE DI GIOIA TAURO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>34999999.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>34999999.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>541222.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30500108.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1443778.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3958669.54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>536767.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>169114.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>723991.54</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>23603687.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>16407931.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>71.08%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>50.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="627"><CUP>J61H03000100AC1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6899999.65</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2016-09-12 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-09-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6899999.65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>104115.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5947378.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>261212.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>848506.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>386555.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>18794.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3283.65</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6236276.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>5379812.74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.74%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>83.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="628"><CUP>J61H03000100AD1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI SAMBIASE: POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI SAMBIASE: POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>LAMEZIA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.277448,38.938122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7499999.65</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7499999.65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>85118.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6551446.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>402697.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>863435.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>158792.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>124306.65</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6038774.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>3514176.20</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>84.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>50.79%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="629"><CUP>J61H03000100AE1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI GALLICO: POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>REGGIO DI CALABRIA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.718239,38.112856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2100000.94</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-03-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2016-04-06 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-03-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2100000.94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13891.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1746084.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>213746.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>340025.94</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>40748.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11263.94</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1854604.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>655379.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.43%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>36.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="630"><CUP>J61H03000100AF1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO COMUNALE*NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E MODIFICA PIANO REGOLATORE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>CATANZARO</Provincia><Comune>LAMEZIA TERME</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.277448,38.938122]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>31500001.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-08-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>31500001.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>403100.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28328329.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1862967.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2768572.82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>42000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>70190.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>61936.82</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>26983908.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>15527293.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.02%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>53.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="631"><CUP>J61H03000100AG1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO INTERO COMPARTIMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO INTERO COMPARTIMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12500002.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-09-29 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2016-12-23 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12500002.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>226161.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11244557.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>565320.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1029284.68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>35100.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>191300.68</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11859291.44</Importo SAL><Importo Pagamenti>8051702.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>68.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="632"><CUP>J61H03000100AH1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGuamento PIANO REGOLATORE PRAJA SCALEA DIAMANTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.322496,39.564912]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15290000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13790002.98</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-03-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-11-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2015-08-29 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13790002.98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>187035.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11903688.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1273132.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1699279.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16975.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>64546.98</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12838585.46</Importo SAL><Importo Pagamenti>9155744.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.22%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="633"><CUP>J61H03000100AI1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEG.PIANO REGOLATORE ECCELLENTE E VIBO PIZZO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>VIBO VALENTIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.161567,38.625001]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7840000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8840000.60</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-20 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-04-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2015-12-06 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-12-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8840000.60</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>95136.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7555544.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>908539.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1189320.60</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6225.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>37065.60</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7823411.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>4344651.77</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.01%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>56.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="634"><CUP>J61H03000100AJ1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16870000</Importo Finanziato><Costo Progetto>16870000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-11-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-10-10 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2014-10-10 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-10-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16870000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>290659.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15376256.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>662800.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1203085.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>84800.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16058187.25</Importo SAL><Importo Pagamenti>14153120.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.85%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="635"><CUP>J61H03000100AK1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RICOSTRUZIONE TRAVATE METALLICHE SUL TORRENTE SORCIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RICOSTRUZIONE TRAVATE METALLICHE SUL TORRENTE SORCIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>BASILICATA</Regione><Provincia>POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.889952,40.516008]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7995000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7695005.23</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7695005.23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>116530.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6364692.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>316592.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1213783.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>42000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>41600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>512482.23</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2708011.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>758948.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>37.04%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>10.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="636"><CUP>J61H03000100AL1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MODifica PIANO REGOLATORE POLICASTRO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2770000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1819999.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-06-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2015-06-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1819999.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30030.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1467551.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>87346.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>322418.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5100.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>191673.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1758334.45</Importo SAL><Importo Pagamenti>1654287.85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="637"><CUP>J61H03000100AM1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>SALERNO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.229943,40.441221]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7490000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7490000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7490000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>426137.01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>248943.03</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7063862.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6555737.23</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.14</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="638"><CUP>J61H03000100AN1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-PAOLA-REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGEGUAMENTO SAGOMA GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA</Regione><Provincia>SALERNO, POTENZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[15.889952,40.516008],[15.229943,40.441221]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12850006.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-01-27 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12850006.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>202054.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11070480.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>349573.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1577472.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>14907.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>54657.70</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12219688.29</Importo SAL><Importo Pagamenti>9249037.98</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>104.65%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.55%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="639"><CUP>J61H04000180001</CUP><Data Generazione CUP>2004-07-01 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL SUD*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIQUALIFICAZIONE STAZIONI MEDIO PICCOLE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL SUD</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIQUALIFICAZIONE STAZIONI MEDIO PICCOLE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[16.081622,40.499836],[16.347419,39.067661],[14.840397,40.859856],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473],[9.030781,40.088364],[14.146347,37.588546]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>49972389.94</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>49972389.94</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>300035.91</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45371294.81</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1450238.93</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4301059.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1016586.16</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>242183.85</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1972390.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>19972390.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="640"><CUP>J61H92000000008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PONTREMOLESE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>557060000</Importo Finanziato><Costo Progetto>568060229.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>1999-07-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-06-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>568060229.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9567612.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>481073320.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2844315.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>77419297.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10080681.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9674258.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>847612.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>568060197.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>568060197.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="641"><CUP>J61H92000000AA8</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PONTREMOLESE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DIFFUSI: CONSOLIDAMENTO SEDE PARMA-FORNOVO; FASCIO MERCI LA SPEZIA MARITTIMA; CONSOLIDAMENTO GALLERIA BORGALLO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA SERENA. RADDOPPIO SANTO STEFANO - CHIESACCIA. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO GARFAGNANA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DIFFUSI: CONSOLIDAMENTO SEDE PARMA-FORNOVO; FASCIO MERCI LA SPEZIA MARITTIMA; CONSOLIDAMENTO GALLERIA BORGALLO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA SERENA. RADDOPPIO SANTO STEFANO - CHIESACCIA. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO GARFAGNANA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia>LA SPEZIA, PARMA, MASSA-CARRARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.047474,44.669929],[9.731004,44.227008],[10.010726,44.255273]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>280977310</Importo Finanziato><Costo Progetto>281329935.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>1999-07-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2008-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2008-01-09 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2008-01-09 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2008-02-17 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-01-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>281329935.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4616548.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>230953404.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2015017.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45759983.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>6799920.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>8968989.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>237430384.84</Importo SAL><Importo Pagamenti>161660744.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.32%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="642"><CUP>J61H92000000AB8</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PONTREMOLESE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO SOLIGNANO-OSTERIAZZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PONTREMOLESE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO SOLIGNANO-OSTERIAZZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>PARMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[10.047474,44.669929]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>276083000</Importo Finanziato><Costo Progetto>286730294.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-07-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-06-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2014-11-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>286730294.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4951064.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>250119916.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>829298.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31659314.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>3280761.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>705269.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>847612.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>252421868.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>233165410.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.32%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>89.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="643"><CUP>J61H94000000001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI NAPOLI/LINEA SARNO-NOCERA/NUOVA LINEA CASORIA-BIVIO SARNO*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA LINEA A MONTE DEL VESUVIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI NAPOLI/LINEA SARNO-NOCERA/NUOVA LINEA CASORIA-BIVIO SARNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVA LINEA A MONTE DEL VESUVIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1994</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.840397,40.859856]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>320206091</Importo Finanziato><Costo Progetto>419206085.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2006-02-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-05-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419206085.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5422887.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>277235663.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2631645.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136547535.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>38940445.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>57755853.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>888252.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1825000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>358306091.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>360131091.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>274368879.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>294513720.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.87%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="644"><CUP>J61H94000000011</CUP><Data Generazione CUP>2005-10-24 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI SULLA LINEA CANCELLO-NAPOLI PER INTEGRAZIONE CON LA LINEA AV/AC PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera>2013</Anno Delibera><Delibera Cipe>2</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>329000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>812999999.76</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Pubblicazione del bando di gara</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-06-13 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>812999999.76</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9746254.67</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>477566482.92</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7836120.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>325687262.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>103435028.22</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>570000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>55739262.48</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>800000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>812200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>813000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>335840.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>1107939.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>0.06%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="645"><CUP>J64F05000030001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*POTENZIAMENTO TRATTA TARANTO - METAPONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TRATTA TARANTO - METAPONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>340000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>340000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>340000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6460132.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>316546468.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>16993401.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>698113.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>698113.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="646"><CUP>J64H14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA - TRATTA BOLOGNA-BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>131000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>81999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>81999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1428156.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>76161307.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2518287.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4410536.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>82000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>82000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="647"><CUP>J64H14000670001</CUP><Data Generazione CUP>2014-11-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA GORIZIA-VRTOJBA*TERRITORIO REGIONALE*NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA GORIZIA-VRTOJBA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVA TECNOLOGIA PER IL DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>GORIZIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.480704,45.842922]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>435</Importo Finanziato><Costo Progetto>435000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-02-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-02-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-02-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>435000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4504.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>339235.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>82506.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>91261.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>225.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>435000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>435000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>217907.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>95377.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>51.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>27.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="648"><CUP>J67B14000120005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4999998.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4999998.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>98934.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4847784.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>44019.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>53280.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4448.83</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="649"><CUP>J67B14000300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Torino*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Torino</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11630000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9947765.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9947765.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>187946.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9209322.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>345599.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>550497.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>9961.31</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9947767.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9947767.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9475374.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>8708504.23</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.16%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="650"><CUP>J67B14000310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Palermo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Palermo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3130000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4780011.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4780011.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>90607.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4439693.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>133706.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>249711.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>22677.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>2916966.48</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1863033.52</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4780000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="651"><CUP>J67B14000320001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Palermo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Palermo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1199998.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1199998.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17714.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1148923.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1960.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>33361.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1848.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6145.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="652"><CUP>J67B14000420001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21985000</Importo Finanziato><Costo Progetto>41894989.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41894989.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>597944.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>35991841.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3091743.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5305204.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>590903.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>301589.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41895000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41895000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="653"><CUP>J67B14000430001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18533499</Importo Finanziato><Costo Progetto>47218535.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-10-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47218535.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>636269.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>39555100.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3184966.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7027166.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1169942.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1342139.99</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>47218499.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47218499.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38798391.00</Importo SAL><Importo Pagamenti>22750033.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>86.76%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>53.27%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="654"><CUP>J67B14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1050000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1050001.18</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1050001.18</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>19269.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>944278.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>47409.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>86454.18</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>18828.18</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1049999.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1049999.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="655"><CUP>J67B14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2950196</Importo Finanziato><Costo Progetto>12938198.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12938198.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>242365.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12120247.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>260785.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>575586.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>47241.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14366.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12938193.44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12938193.44</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11407833.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>10438174.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.27%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="656"><CUP>J67B14000460001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>180</Importo Finanziato><Costo Progetto>1179990.62</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-04-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-04-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-04-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1179990.62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20941.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1026076.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>75077.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>132973.62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5300.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>30056.62</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1180000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1180000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>964620.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>701333.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>83.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>64.80%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="657"><CUP>J67B14000470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5999993.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5999993.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3543.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4249511.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1561469.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1746939.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4078.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="658"><CUP>J67B14000480001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17292000</Importo Finanziato><Costo Progetto>21098383.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21098383.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>25788.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9352130.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>11274363.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11720465.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2586.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21098378.13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21098378.13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="659"><CUP>J67B14000490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1982000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4981998.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4981998.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>88046.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4314430.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>30352.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>579522.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>22901.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>12577.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4982000.04</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4982000.04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4183266.26</Importo SAL><Importo Pagamenti>3446070.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.65%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="660"><CUP>J67B14000500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2602000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2443996.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2443996.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>44970.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2203585.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>70241.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>195441.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>75000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2319.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2443999.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2443999.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2210932.64</Importo SAL><Importo Pagamenti>2053234.61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.25%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="661"><CUP>J67B14000510001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>190</Importo Finanziato><Costo Progetto>290002.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>290002.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5217.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>255514.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>19867.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29271.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3790.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>290000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>290000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="662"><CUP>J67E13000270001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23518000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18847012.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18847012.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>263644.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16617666.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1244465.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1965702.16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>239484.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>113367.16</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18847000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18847000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17183462.09</Importo SAL><Importo Pagamenti>15051034.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.21%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="663"><CUP>J67F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2698000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2647004.31</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2647004.31</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>50536.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2476216.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>68340.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>120252.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.31</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2647000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2647000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2589554.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>2386816.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.79%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.46%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="664"><CUP>J67F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19011000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18826008.21</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-05-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18826008.21</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>270637.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15193700.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1338979.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3361671.21</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>547878.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>60942.21</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18826002.25</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18826002.25</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>16047742.00</Importo SAL><Importo Pagamenti>12194072.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.16%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.87%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="665"><CUP>J67F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5500008.24</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5500008.24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9308.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3804535.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1578095.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1686165.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>742.24</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="666"><CUP>J67F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17292000</Importo Finanziato><Costo Progetto>17291991.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17291991.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16778.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6953731.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9962167.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10321482.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17292000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17292000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="667"><CUP>J67F14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>530</Importo Finanziato><Costo Progetto>530001.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>530001.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9067.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>444311.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>41018.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>76623.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>25718.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>530000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>530000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="668"><CUP>J67F14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900</Importo Finanziato><Costo Progetto>899988.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899988.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15742.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>771581.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>47103.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>112665.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>43771.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900000.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900000.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="669"><CUP>J67F14000060001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1216000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1102000.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1102000.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>18558.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>953859.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>106641.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>129583.32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1331.32</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1102000.14</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1102000.14</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>920320.83</Importo SAL><Importo Pagamenti>761967.11</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.18%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="670"><CUP>J67F14000070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>980</Importo Finanziato><Costo Progetto>979995.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2017-02-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2017-02-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2017-02-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>979995.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13565.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>874574.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>56131.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>91856.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>656.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16172.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>980000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>980000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>629244.90</Importo SAL><Importo Pagamenti>504526.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>65.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.75%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="671"><CUP>J67F14000100001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3615000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3615000.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-18 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-18 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-11-18 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3615000.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>65497.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3209353.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>92740.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>340150.46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>29103.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>991.46</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3614999.86</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3614999.86</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3365489.11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1697101.40</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>51.35%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="672"><CUP>J67F14000110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>19320000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18119971.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18119971.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>291504.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16265469.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>908275.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1562998.73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>158096.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>144170.73</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18119987.06</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18119987.06</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="673"><CUP>J67I10000020001</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI NAPOLI*VIA TERRITORIO MULTICOMUNALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTICOMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA</Regione><Provincia>CASERTA, NAPOLI, SALERNO</Provincia><Comune>NAPOLI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.239190,40.856896]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>77100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>77099987.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>10/06/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>77099987.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>933808.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>62288609.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3120204.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13877570.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16310.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2037242.70</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>67617700.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>67617700.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>33271488.36</Importo SAL><Importo Pagamenti>17383096.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>48.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>26.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="674"><CUP>J67I10000150001</CUP><Data Generazione CUP>2010-11-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>UMBRIA, ABRUZZO</Regione><Provincia>TERNI, L'AQUILA, PESCARA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.602156,42.104060],[13.983964,42.331964],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6165000</Importo Finanziato><Costo Progetto>47164668.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-02-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-08-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-08-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47164668.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>754848.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>38519062.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2225760.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7890758.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1470022.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1807356.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>851712.58</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>6164660.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47164660.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="675"><CUP>J67I10000150AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO SEDE E OPERE D'ARTE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9925000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9846375.88</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-02-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-04 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2015-08-27 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-08-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-09-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9846375.88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>169036.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8870643.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>503652.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>806696.88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>80922.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>40.88</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9540755.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>8512692.45</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.97%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="676"><CUP>J67I10000150AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIPRISTINO FABBRICATI DI STAZIONE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO FABBRICATI DI STAZIONE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2178000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2125007.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-03-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-04-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-04-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-04-04 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2014-04-04 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2125007.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>34943.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1712147.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>334502.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>377917.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2882.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2081588.11</Importo SAL><Importo Pagamenti>1750933.35</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>100.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="677"><CUP>J67I10000150AC1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO VELOCE SCOPPITO-S.DEMETRIO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29523000</Importo Finanziato><Costo Progetto>28031271.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-08-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-08-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-08-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-08-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>28031271.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>449985.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22351441.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>784686.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5229845.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1457022.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1348735.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>757592.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7172106.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>2769474.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>29.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>10.50%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="678"><CUP>J67I10000150AD1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE SULMONA-TERNI E SULMONA-PESCARA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE PESCARA-SULMONA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.602156,42.104060]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5539000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7162014.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2016-07-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-07-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-07-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7162014.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>100884.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5584831.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>602920.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1476299.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>13000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>374817.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>94079.69</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4341239.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>3258439.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>68.02%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>52.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="679"><CUP>J67I10000160001</CUP><Data Generazione CUP>2010-11-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA SULMONA-ROMA*COMPARTIMENTO DI ROMA*RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SULMONA-ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI ROMA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO E POTENZIAMENTO IMPIANTI INTERESSATI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO DEL 06.04.2009</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, ABRUZZO</Regione><Provincia>ROMA, L'AQUILA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.602156,42.104060],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>52499996.65</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-07-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-04-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-07-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-07-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52499996.65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>737205.36</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44733933.79</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2807772.77</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7028857.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3425.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3352985.07</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3500000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>49000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5064139.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>4167372.56</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>9.81%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>8.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="680"><CUP>J67I11000040001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ALTA VELOCIT/ALTA CAPACIT TORINO MILANO - NAPOLI *VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA AV/AC TORINO MILANO - NAPOLI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ALTA VELOCIT/ALTA CAPACIT TORINO MILANO - NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA AV/AC TORINO MILANO - NAPOLI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15000006.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-11-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15000006.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>144239.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14420626.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>29808.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>435141.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>40449.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4207.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>15000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9408528.55</Importo SAL><Importo Pagamenti>7180063.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>64.45%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.15%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="681"><CUP>J67I11000230001</CUP><Data Generazione CUP>2011-09-19 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*PRIMA FASE DEL TELECOMANDO DEL NODO DI FIRENZE ED UPGRADING</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PRIMA FASE DEL TELECOMANDO DEL NODO DI FIRENZE ED UPGRADING</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA, UMBRIA, LAZIO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[12.766940,41.980122],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>179999996.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>179999996.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3059360.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>151008986.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1543787.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25931650.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>17716350.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>238062.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>100000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>100000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="682"><CUP>J67I11000230AA1</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Rinnovo e upgrading sistema telecomando linea Firenze-Roma (fase)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Rinnovo e upgrading sistema telecomando linea Firenze-Roma (fase)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA, UMBRIA, LAZIO</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.995043,42.424066],[11.856756,43.533840],[11.291264,43.817481],[10.848881,43.967764],[11.093076,43.951257],[11.456219,43.191068],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>23999996.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-09-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-09-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>23999996.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>363169.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18895627.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1509706.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4741200.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>523143.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>238062.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19259660.11</Importo SAL><Importo Pagamenti>14596946.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="683"><CUP>J67I12000020001</CUP><Data Generazione CUP>2012-01-25 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO DELLA RETE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO DELLA RETE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia>ALESSANDRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.663258,44.828511]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>1899997.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1899997.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15871.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1319384.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>398455.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>564742.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>93776.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>35962.83</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="684"><CUP>J67I12000040001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>32939000</Importo Finanziato><Costo Progetto>34296057.72</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>34296057.72</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>447914.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28832797.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2782010.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5015346.72</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1491055.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14468.72</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>295000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>34001048.66</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>34296048.66</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="685"><CUP>J67I12000050001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1782337</Importo Finanziato><Costo Progetto>772411.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>772411.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13680.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>673817.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>50033.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>84914.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11539.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8363.57</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>772416.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>772416.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="686"><CUP>J67I12000060001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1527000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1850008.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1850008.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>32176.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1576537.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>205503.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>241295.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1849999.93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1849999.93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="687"><CUP>J67I12000080001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>550</Importo Finanziato><Costo Progetto>549996.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>549996.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10076.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>493784.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>33694.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46136.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1060.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>611.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>550000.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>550000.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="688"><CUP>J67I12000090001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2190000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2189995.19</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-09-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-07-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-07-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-07-24 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-09-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2189995.19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27566.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1503277.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>377142.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>659152.19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>189826.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>50228.19</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2189999.74</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2189999.74</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1668619.75</Importo SAL><Importo Pagamenti>1091444.83</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.21%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>61.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="689"><CUP>J67I12000120001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1920000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6450541.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-08-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6450541.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>103623.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5077653.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>225551.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1269265.93</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>115875.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>52982.93</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>921000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5529551.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6450551.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5152084.38</Importo SAL><Importo Pagamenti>4645784.52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.36%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.83%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="690"><CUP>J67I13000010001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14433791</Importo Finanziato><Costo Progetto>21383001.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21383001.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>269616.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>16974202.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2092485.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4139183.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1049743.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>100001.40</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21382999.97</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21382999.97</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>18871734.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>13015478.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.76%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="691"><CUP>J67I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>150002.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>150002.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2640.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>129339.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3056.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18023.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>12265.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>150000.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>150000.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="692"><CUP>J67I13000060001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1907937</Importo Finanziato><Costo Progetto>1608994.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-08-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-08-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-08-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1608994.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>28207.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1421357.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>119938.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>159430.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5941.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1927.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1609000.04</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1609000.04</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1147138.12</Importo SAL><Importo Pagamenti>952847.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>73.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="693"><CUP>J67I13000070001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>699995.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699995.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12465.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>610884.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>48618.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>76646.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14592.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>629282.09</Importo SAL><Importo Pagamenti>415728.19</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>65.17%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="694"><CUP>J67I13000110001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[7.387216,45.730202]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1030000</Importo Finanziato><Costo Progetto>499993.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-05-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>499993.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8280.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>405799.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>71071.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>85914.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3400.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1336.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>479427.65</Importo SAL><Importo Pagamenti>412027.71</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.55%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="695"><CUP>J69B12000050001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI LECCE*TERRITORIO PROVINCIALE*NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG DI LECCE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO APPARATO E SISTEMAZIONE A PRG DI LECCE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[18.177458,40.173167]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>60000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>59999965.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-07-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>59999965.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1006705.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>54268123.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>580525.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4725137.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>610.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>60000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>60000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="696"><CUP>J69B12000050AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO FERROVIARIO DI LECCE*TERRITORIO PROVINCIALE*Apparati Centrali Computerizzati Multistazione tratta Brindisi - Lecce</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO FERROVIARIO DI LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Apparati Centrali Computerizzati Multistazione tratta Brindisi - Lecce</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BRINDISI, LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[17.690858,40.609335],[18.177458,40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>33595965.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>11/12/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-07-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-07-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2014-10-29 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-11 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>33595965.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>478625.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>28392203.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>580525.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4725137.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>610.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6103135.48</Importo SAL><Importo Pagamenti>165947.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>20.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="697"><CUP>J71C10000030007</CUP><Data Generazione CUP>2010-06-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA TRANSEUROPEA*COMPARTIMENTO DI TRIESTE*COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA TRIESTE E DIVACA NELL' AMBITO DEL CORRIDOIO V DELLA RETE TRANSEUROPEA TEN-T.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA TRANSEUROPEA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMPARTIMENTO DI TRIESTE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA TRIESTE E DIVACA NELL' AMBITO DEL CORRIDOIO V DELLA RETE TRANSEUROPEA TEN-T.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>FRIULI-VENEZIA GIULIA</Regione><Provincia>TRIESTE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.765413,45.690173]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>44000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1039999999.97</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1039999999.97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15604933.46</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>775550954.01</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9046112.52</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>248844112.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1100000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1765618.06</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>77400000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>2554651.26</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2554500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5109151.26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="698"><CUP>J71H02000120008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>17817763</Importo Finanziato><Costo Progetto>25499996.13</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>25499996.13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>257039.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17307971.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>210416.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7934986.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2529100.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>280793.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>525136.13</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>25500000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>25500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>64755.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>0.31%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="699"><CUP>J71H92000000007</CUP><Data Generazione CUP>2003-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO PESCARA-BARI PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO PESCARA-BARI PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>458000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>848469372.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>848469372.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14767336.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>758491579.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5875255.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>75210457.68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2665833.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9394038.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>298122.68</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>8000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>387400000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>395400000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="700"><CUP>J71H92000000AA7</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ACC e PRG di Foggia</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ACC e PRG di Foggia</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>FOGGIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[15.560602,41.537972]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>54800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>64599989.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>23/01/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-10-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2013-12-27 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>64599989.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>670659.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>49046482.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1629195.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14882848.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5942596.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>12272002.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>3932793.65</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>23.90%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>7.07%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="701"><CUP>J71H92000000AC7</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Raddoppio tratto a nord di Ortona</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ANCONA-FOGGIA-BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Raddoppio tratto a nord di Ortona</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>ABRUZZO</Regione><Provincia>CHIETI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.382077,42.100299]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23732274</Importo Finanziato><Costo Progetto>23732276.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-01-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-04-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2009-12-23 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2012-03-23 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>23732276.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>368287.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18491931.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>278759.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4872058.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1229419.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>295489.05</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15111470.39</Importo SAL><Importo Pagamenti>4779488.95</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>77.76%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>23.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="702"><CUP>J71H92000020008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA OSPEDALETTI - S. LORENZO ANDORA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA OSPEDALETTI - S. LORENZO ANDORA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661,44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>549000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>670000007.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-03-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>670000007.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9520914.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>493351397.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2950101.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>167127696.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44944000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>39631367.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5600035.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>670000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>670000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="703"><CUP>J71H92000020011</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ALESSANDRIA PIACENZA*TERRITORIO REGIONALE*QUADRUPLICAMENTO LINEA TORTONA VOGHERA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ALESSANDRIA PIACENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>QUADRUPLICAMENTO LINEA TORTONA VOGHERA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.663258,44.828511],[9.036912,45.108758]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>600000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>600000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>600000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11472943.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>562174215.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>17000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>26352843.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8506000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>2550000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3806558.67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6356558.67</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="704"><CUP>J71H92000020AA8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - OSPEDALETTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - OSPEDALETTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>IMPERIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.807424,43.946408]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>87840043</Importo Finanziato><Costo Progetto>87840040.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2001-09-27 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Esercizio</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2001-09-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2001-09-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>87840040.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1469085.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>74456703.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>808523.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11914252.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>556905.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1150151.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76734310.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>74944382.97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>96.54%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="705"><CUP>J71H92000020AB8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - ANDORA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA VENTIMIGLIA-GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA S.LORENZO - ANDORA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2002</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia>IMPERIA, SAVONA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[7.807424,43.946408],[8.290012,44.281594]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>582159957</Importo Finanziato><Costo Progetto>582159967.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-03-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2004-03-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2004-03-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>582159967.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8051829.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>418894694.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2141578.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>155213444.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>44387095.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>38481216.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5600035.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>415957806.47</Importo SAL><Importo Pagamenti>433977458.57</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.69%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="706"><CUP>J71H92000030008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1992</Anno Decisione><Anno Delibera>2004</Anno Delibera><Delibera Cipe>46</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.619494,40.984473]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>419013000</Importo Finanziato><Costo Progetto>478581257.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2002-05-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>478581257.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5455983.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>287576968.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5723763.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>185548306.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>101535489.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>28789397.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2271265.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>200724810.86</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>277812001.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>478536812.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="707"><CUP>J71H92000030AA8</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SUI RADDOPPI DELLE TRATTE BITETTO - ACQUAVIVA DELLE FONTI, GIOIA DEL COLLE - CASTELLANETA E PALAGIANELLO - TARANTO; RADDOPPIO DELLA TRATTA CASTELLANETA-PALAGIANELLO E REALIZZAZIONE BRETELLA MERCI TRA BELLAVISTA E CAGIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SUI RADDOPPI DELLE TRATTE BITETTO - ACQUAVIVA DELLE FONTI, GIOIA DEL COLLE - CASTELLANETA E PALAGIANELLO - TARANTO; RADDOPPIO DELLA TRATTA CASTELLANETA-PALAGIANELLO E REALIZZAZIONE BRETELLA MERCI TRA BELLAVISTA E CAGIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>259294634</Importo Finanziato><Costo Progetto>259315893.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2002-05-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2011-01-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2011-01-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2011-01-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2010-12-20 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-01-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-12-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>259315893.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3230717.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>175088144.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4870392.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>80997032.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>42997201.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9198635.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>13637.40</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>174484408.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>185175068.85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.24%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>80.33%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="708"><CUP>J71H92000030AB8</CUP><Data Generazione CUP>2011-05-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA BARI TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S.ANDREA - BITETTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>219265367</Importo Finanziato><Costo Progetto>219265363.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2011-12-15 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>219265363.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2225266.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>112488824.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>853371.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>104551273.99</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>58538288.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>19590762.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2257627.99</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>62918335.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>92473826.75</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>53.40%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>47.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="709"><CUP>J71H98000000001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE NODO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMAZIONE NODO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>BARI</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.845309,41.102822]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>144607932</Importo Finanziato><Costo Progetto>159610021.73</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-10-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>159610021.73</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1987239.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>109946445.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4413776.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47676337.73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18672650.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7695304.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>812794.73</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>45000000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>114610000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>159610000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="710"><CUP>J71H98000000AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione del raddoppio della tratta Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e dell'ingresso della linea merci Bari - Taranto nel nodo</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>116490854</Importo Finanziato><Costo Progetto>116490868.84</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-10-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2010-02-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2010-02-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2010-02-12 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2008-11-24 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-02-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-11-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>116490868.84</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1461080.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>79034675.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2923784.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>35995113.84</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>18672650.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2754634.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>331636.84</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>76542057.73</Importo SAL><Importo Pagamenti>72780945.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>71.18%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="711"><CUP>J71H98000000AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BARI*VIA TERRITORIO COMUNALE*Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione ingresso ramo viaggiatori linea Bari-Taranto a Bari Centrale e Apparato Centrale a Calcolatore di Bari Parco Nord</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.751616,40.931016]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43119146</Importo Finanziato><Costo Progetto>43119152.89</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-11-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2015-06-07 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43119152.89</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>526159.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30911770.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1489992.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11681223.89</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4940670.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>481157.89</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>17001777.41</Importo SAL><Importo Pagamenti>8362688.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>50.89%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>22.69%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="712"><CUP>J71J04000000008</CUP><Data Generazione CUP>2004-11-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA GENOVA VENTIMIGLIA*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO TRATTA ANDORA-FINALE PIS-PERIMETRO CIPE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA GENOVA VENTIMIGLIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO TRATTA ANDORA-FINALE PIS-PERIMETRO CIPE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera>2005</Anno Delibera><Delibera Cipe>91</Delibera Cipe><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[8.932661,44.411156]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1540000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1540100004.19</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1540100004.19</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>23633769.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1158054673.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5351.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>358411562.19</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>139014432.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>114069614.19</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>266000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>266000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="713"><CUP>J74C14000020002</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA PALERMO-MESSINA*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE DI FIUMETORTO: NUOVO APPARATO CENTRALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA PALERMO-MESSINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>STAZIONE DI FIUMETORTO: NUOVO APPARATO CENTRALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TERMINI IMERESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.739722,37.960026]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4999997.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>04/11/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4999997.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>66312.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4335484.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>253930.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>598201.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>242582.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>5000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1353010.13</Importo SAL><Importo Pagamenti>178345.94</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>27.62%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>3.84%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="714"><CUP>J74F13000000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-02-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA CHIASSO  MONZA*TERRITORIO REGIONALE*RINNOVO DEGLI APPARATI DI STAZIONE E DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA CHIASSO  MONZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RINNOVO DEGLI APPARATI DI STAZIONE E DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>COMO, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.152598,45.929114],[9.122951,45.461532],[9.270427,45.631622]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>68000007.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>09/02/2016</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-12-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-12-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-12-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>68000007.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1099562.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>61166050.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>742317.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5734395.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2600.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>14308600.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>53691400.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>68000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5455296.63</Importo SAL><Importo Pagamenti>16345.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>8.66%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="715"><CUP>J77B14000240001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*OPERE DI DIFESA DELLA SEDE DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI DIFESA DELLA SEDE DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6740000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9340150.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9340150.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>157851.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7774151.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>851180.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1408148.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>373773.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9340149.73</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9340149.73</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="716"><CUP>J77B14000350001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8122027</Importo Finanziato><Costo Progetto>17122012.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17122012.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>223033.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14939624.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1059465.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1959355.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>565147.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17122017.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17122017.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="717"><CUP>J77B14000360001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230</Importo Finanziato><Costo Progetto>229998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3879.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>190105.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>31506.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>36014.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>230000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>230000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>125124.09</Importo SAL><Importo Pagamenti>86801.31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>55.49%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.75%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="718"><CUP>J77B14000370001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1250000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1350011.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1350011.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>986.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>836836.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>476993.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>512189.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1350000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1350000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="719"><CUP>J77B14000380001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>300001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>300001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5012.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>245593.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>43512.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>49396.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>240917.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>0.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>81.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="720"><CUP>J77E13000070001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>955</Importo Finanziato><Costo Progetto>955010.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>955010.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1101.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>592908.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>342276.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>361001.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>955002.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>955002.10</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="721"><CUP>J77F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE INTERNALIZZATA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1255000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1255009.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1255009.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2489.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>729688.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>498187.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>522832.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1255000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1255000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="722"><CUP>J77F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>260</Importo Finanziato><Costo Progetto>484405.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>484405.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8648.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>423781.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>37912.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>51976.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4496.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>484400.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>484400.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="723"><CUP>J77F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9570000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12293637.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-03-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12293637.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>187270.47</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10713895.52</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1122609.15</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1392471.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>29650.27</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12293638.62</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12293638.62</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="724"><CUP>J77G05000010001</CUP><Data Generazione CUP>2005-10-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIV ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIMOZIONE LIMITI INFRASTRUTTURALI (RELATIV ALLA SAGOMA E AL PESO ASSIALE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10500006.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-01-11 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2012-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2012-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2012-04-30 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-04-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-01-11 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10500006.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>177050.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9048133.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>513172.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1274823.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>555763.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9733918.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>9383339.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>95.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="725"><CUP>J77I04000000009</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>ITINERARIO NAPOLI - BARI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RADDOPPIO APICE-ORSARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>ITINERARIO NAPOLI - BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO APICE-ORSARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>S</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, PUGLIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2210000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2686000003.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2686000003.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>48040001.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2356146786.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>23223968.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>281813216.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>29040194.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>768000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>768000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="726"><CUP>J77I07000020001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BARI -TARANTO*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI -TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30041000</Importo Finanziato><Costo Progetto>30041005.67</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-10 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2014-11-30 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30041005.67</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>350592.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>24681272.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>660631.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5009141.67</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>21806.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1135872.67</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>30041000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30041000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25075416.27</Importo SAL><Importo Pagamenti>16748927.96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.47%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>63.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="727"><CUP>J77I07000030001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*SISTEMA COMANDO / CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO / CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>38499995.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-11-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>38499995.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>674492.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>33057641.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>732915.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4767862.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>346476.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>321449.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>9941676.98</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22499933.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32441609.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="728"><CUP>J77I07000030AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, PRIMA FASE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, PRIMA FASE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2006</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>PALERMO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.330740,38.130278]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>36000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>35999996.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2004-11-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Proroga</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2004-11-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35999996.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>629489.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30844852.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>538770.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4525655.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>337570.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>321449.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25955862.68</Importo SAL><Importo Pagamenti>24461981.37</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>80.27%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.13%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="729"><CUP>J77I07000030AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI PALERMO*TERRITORIO COMUNALE*STAZIONE TERMINI IMERESE: PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO E REALIZZAZIONE OPERE DI PIAZZALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>STAZIONE TERMINI IMERESE: PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO E REALIZZAZIONE OPERE DI PIAZZALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia>PALERMO</Provincia><Comune>TERMINI IMERESE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.739722,37.960026]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2499999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-01-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-05-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-05-13 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-05-13 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2012-06-29 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-05-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-06-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2499999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>45003.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2212789.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>194145.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>242207.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>8906.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1952485.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>1651980.88</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.88%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="730"><CUP>J77I10000290001</CUP><Data Generazione CUP>2012-05-08 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*ADEGUAMENTO AGLI STANDARD</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO AGLI STANDARD</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10439000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10429995.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10429995.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>182896.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9801496.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>217745.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>445603.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>55237.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>96014.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10430000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10430000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="731"><CUP>J77I10000290AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*Adeguamento del passante interno - prima fase</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento del passante interno - prima fase</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3774000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3774412.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3774412.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>50660.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3321943.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>217745.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>401809.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>15929.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>96014.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="732"><CUP>J77I10000290AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-16 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI TORINO*TERRITORIO REGIONALE*Adeguamento passante interno: 2 Fase e attrezzaggio tecnologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Adeguamento passante interno: 2 Fase e attrezzaggio tecnologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6656000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6655583.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6655583.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>132236.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6479553.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>43794.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>39308.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="733"><CUP>J77I11000000009</CUP><Data Generazione CUP>2011-02-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*VIA TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI DI RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE NELL'AMBITO DEL NODO DI ROMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE NELL'AMBITO DEL NODO DI ROMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA, LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698,41.428806],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>176000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>175999998.30</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>08/01/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-11-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-11-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-09-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>175999998.30</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2515768.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>148900197.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2423936.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>24584033.30</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>706026.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>31428.30</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>176000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>176000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>80164289.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>45649160.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>52.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>30.00%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="734"><CUP>J77I12000010008</CUP><Data Generazione CUP>2012-02-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE-APRILIA-NETTUNO*TERRITORIO REGIONALE*RADDOPPIO CAMPOLEONE -APRILIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FERROVIARIA CAMPOLEONE-APRILIA-NETTUNO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RADDOPPIO CAMPOLEONE -APRILIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA, LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698,41.428806],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>33000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>59999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>59999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1080684.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>52953495.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>35362.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5965820.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>2700000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1000000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>20000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="735"><CUP>J77I12000070001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>340</Importo Finanziato><Costo Progetto>609999.77</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>609999.77</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10386.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>508967.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>22278.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>90646.77</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>15199.77</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>610000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>610000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="736"><CUP>J77I12000080001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>764993.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>764993.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11309.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>554206.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>113850.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>199478.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>69766.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>825.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>765000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>765000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="737"><CUP>J77I12000120001</CUP><Data Generazione CUP>2012-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO PROVINCIALE*INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO PROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI DI UPGRADING DELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE</Regione><Provincia>TORINO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[7.439034,45.144749]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900</Importo Finanziato><Costo Progetto>900000.29</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-05-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-05-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>900000.29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15258.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>753438.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>98638.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>131304.29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11215.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3879.29</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>861743.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>765314.28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="738"><CUP>J77I13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>320</Importo Finanziato><Costo Progetto>319995.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>319995.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5483.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>268699.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>21180.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45813.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>320000.03</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>320000.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="739"><CUP>J77I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>633</Importo Finanziato><Costo Progetto>633002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>633002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>9950.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>487487.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>122086.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>135565.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1021.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>633000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>633000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="740"><CUP>J77I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>410</Importo Finanziato><Costo Progetto>410000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>410000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7114.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>348578.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>20780.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54308.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>410000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>410000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="741"><CUP>J77I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6301984</Importo Finanziato><Costo Progetto>5851972.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5851972.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>79825.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4569912.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>756936.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1202235.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>329142.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5851980.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5851980.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5081638.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>3820238.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>93.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>76.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="742"><CUP>J79B12000020001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BARI-TARANTO*TERRITORIO REGIONALE*COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI-TARANTO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, TARANTO</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[17.201666,40.541784]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>17999989.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>31/10/2014</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-03-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-03-18 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17999989.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>318037.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15639743.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>619634.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2042209.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>124280.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>142272.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9825412.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>4102458.24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>58.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>25.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="743"><CUP>J79B12000030001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>RETE FERROVIARIA SARDA\n *TERRITORIO REGIONALE*AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>RETE FERROVIARIA SARDA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE (ULTERIORE FASE)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SARDEGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.030781,40.088364]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>130000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>32912398.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>28/09/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-06-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-06-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32912398.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>245435.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19163354.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4383067.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13503609.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>8475216.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32912389.89</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32912389.89</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4160006.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>206693.68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>17.49%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.74%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="744"><CUP>J81H03000060001</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI BOLOGNA*TERRITORIO REGIONALE*ADEGUAMENTI ALLA LINEA STORICA ED AL NODO DI BOLOGNA PER INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTI ALLA LINEA STORICA ED AL NODO DI BOLOGNA PER INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.038156,44.525654]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>88501087</Importo Finanziato><Costo Progetto>139733072.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2003-12-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2003-12-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2003-12-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>139733072.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2175794.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>114802073.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6017438.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22755205.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5069205.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5397.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>139733000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>139733000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>120196245.68</Importo SAL><Importo Pagamenti>112763805.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.72%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.39%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="745"><CUP>J81J03000010001</CUP><Data Generazione CUP>2004-11-09 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*EFFICIENTAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>EFFICIENTAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.038156,44.525654]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>16000002.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2005-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>16000002.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>246015.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>12241077.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>813944.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3512910.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1988392.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>392700.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>16000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="746"><CUP>J81J03000010AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*Traporto rapido costiero Rimini-Ravenna</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Traporto rapido costiero Rimini-Ravenna</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RAVENNA, FORLI, RIMINI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.996435,44.371333],[12.441947,43.931396]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13027775</Importo Finanziato><Costo Progetto>13027778.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2005-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2010-05-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2010-05-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-07-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2005-12-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13027778.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>195475.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9764633.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>813944.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3067670.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>5000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1988392.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10277881.82</Importo SAL><Importo Pagamenti>10413756.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.12%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="747"><CUP>J81J03000010AB1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA RIMINI-RAVENNA*TERRITORIO REGIONALE*Realizzaz.opere sostitutive Rimini-Ravenna</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA RIMINI-RAVENNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzaz.opere sostitutive Rimini-Ravenna</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2003</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia>RAVENNA, FORLI, RIMINI</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.996435,44.371333],[12.441947,43.931396]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2972224</Importo Finanziato><Costo Progetto>2972224.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2972224.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>50540.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2476444.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>445240.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>392700.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="748"><CUP>J84B13000240001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI RM*TERRITORIO COMUNALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO DI RM</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9999994.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-07-03 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-23 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-23 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9999994.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>189935.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9324904.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>261057.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>485155.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>28297.40</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7813601.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>5362991.26</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.70%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>56.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="749"><CUP>J84F05000040001</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE POTENZA - METAPONTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA POTENZA-BRINDISI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE POTENZA - METAPONTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>439000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>645999999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>645999999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12550334.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>614966379.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18483286.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1329187.13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1329187.13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="750"><CUP>J84H14001280001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL CORRIDOIO SCANDINAVIA-MEDITERRANEO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO MODULO LINEA E SAGOMA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL CORRIDOIO SCANDINAVIA-MEDITERRANEO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO MODULO LINEA E SAGOMA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>32399991.44</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32399991.44</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>249047.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19186215.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1524159.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12964729.44</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9817618.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>360951.44</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15381409.28</Importo SAL><Importo Pagamenti>6066589.61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>20.49%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="751"><CUP>J84H14001290001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>69999958.55</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-29 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69999958.55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1058416.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>59287546.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3315437.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9653996.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>669459.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4339692.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>70000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>45059738.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>34579463.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.26%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>52.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="752"><CUP>J84H14001300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>69999995.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69999995.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1064058.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>64586352.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2913195.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4349585.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>16548.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>68321.83</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>70000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>39799785.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>14846467.84</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>57.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>22.59%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="753"><CUP>J84H14001310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ADRIATICA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ADRIATICA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>UPGRADING TECNOLOGICO E PRESTAZIONALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>79000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>79000023.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>79000023.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1139424.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>72714753.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3046806.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5145846.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>280000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>275400.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>79000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>79000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>41418253.77</Importo SAL><Importo Pagamenti>17414283.72</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>53.67%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>23.40%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="754"><CUP>J84H14001330001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>terminale intermodale di Milano Smistamento*TERRITORIO REGIONALE*attrezzaggio tecnologico e altri interventi</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>terminale intermodale di Milano Smistamento</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>attrezzaggio tecnologico e altri interventi</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.768989,45.620678]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1099999.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-03-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1099999.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12542.07</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>614561.90</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>20870.72</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>472896.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>442752.83</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="755"><CUP>J84H15001310001</CUP><Data Generazione CUP>2015-08-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI ROMA*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLA TRATTA VALLE AURELIA  VIGNA CLARA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI ROMA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RIPRISTINO DELLA TRATTA VALLE AURELIA  VIGNA CLARA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>70000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>69999996.65</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69999996.65</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>955092.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>56229018.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2645745.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12815886.65</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4561893.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3847103.65</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>70000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="756"><CUP>J87B14000230001</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>170</Importo Finanziato><Costo Progetto>170000.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>170000.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2930.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>143549.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>19720.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>23521.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>477.42</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>170000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>170000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="757"><CUP>J87B14000240005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1500001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1500001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>28000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1372000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>70588.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100001.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1500000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1470588.20</Importo SAL><Importo Pagamenti>1398039.31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="758"><CUP>J87B14000390001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4100000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-10-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-10-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4100000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>79280.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3884719.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>55608.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>136001.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4019545.52</Importo SAL><Importo Pagamenti>2961775.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.72%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="759"><CUP>J87B14000400001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bologna*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bologna</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3350000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3850999.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-24 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3850999.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>62862.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3080239.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>154434.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>707898.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>477314.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>550.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>500000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3351000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3851000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3219241.56</Importo SAL><Importo Pagamenti>1753974.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>48.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="760"><CUP>J87B14000410001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Ancona*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Ancona</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6580000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6570996.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-10 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-08-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-08-05 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-10 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-10 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6570996.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>124647.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6107606.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>184194.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>338743.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1280.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>24480.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6571000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6571000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6265606.84</Importo SAL><Importo Pagamenti>3672518.01</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.65%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.68%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="761"><CUP>J87B14000420001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Firenze*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Firenze</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4790000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4790000.09</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4790000.09</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>93295.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4571440.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>29749.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>125265.09</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>208.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1416.09</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4790000.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4790000.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="762"><CUP>J87B14000430001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Bari*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Bari</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11646496.58</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11646496.58</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>210787.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10328521.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>794855.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1107188.58</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9210.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>76820.58</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>9966999.98</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1679500.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11646500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10776931.14</Importo SAL><Importo Pagamenti>10460700.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.44%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>98.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="763"><CUP>J87B14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Ancona*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Ancona</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800</Importo Finanziato><Costo Progetto>799997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15054.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>737691.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>31381.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47252.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>185.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="764"><CUP>J87B14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Firenze*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Firenze</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1150000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1149999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1149999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22366.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1095984.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9102.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>31649.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1150000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1150000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="765"><CUP>J87B14000480001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>500000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>500000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8719.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>427247.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>46704.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>64034.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7551.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="766"><CUP>J87B14000640001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22923000</Importo Finanziato><Costo Progetto>47522994.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-13 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-08-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>47522994.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>662520.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>41023606.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2245349.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5836868.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>68664.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2031116.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>519304.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>47523000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>47523000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>32234675.38</Importo SAL><Importo Pagamenti>19817421.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="767"><CUP>J87B14000650001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29083990</Importo Finanziato><Costo Progetto>35355957.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>35355957.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>555780.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>30647965.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2511539.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4152212.61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>103171.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>863046.61</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>35355990.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>35355990.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>30611015.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>19073814.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.53%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>59.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="768"><CUP>J87B14000660001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>38438000</Importo Finanziato><Costo Progetto>54313004.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-03-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Aggiudicazione appalto</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-08-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54313004.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>872343.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48649011.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2011703.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4791650.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1179825.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>318369.05</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>54313000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>54313000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49881725.58</Importo SAL><Importo Pagamenti>38211877.52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>74.90%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="769"><CUP>J87B14000670001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41010000</Importo Finanziato><Costo Progetto>121359987.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-09-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>121359987.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1871667.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>112984573.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2661258.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6503747.08</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>883965.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>241860.08</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>121359997.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>121359997.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>112035535.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>87979099.91</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.14%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>75.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="770"><CUP>J87B14000680001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1723000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1723002.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1723002.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31416.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1539219.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>102730.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>152367.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>10967.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4984.50</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1723000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1723000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1476688.57</Importo SAL><Importo Pagamenti>641553.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>87.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>40.44%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="771"><CUP>J87B14000690001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>957997.17</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>957997.17</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17051.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>835510.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>77213.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>105436.17</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>60.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11801.17</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>958000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>958000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>892973.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>782754.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>94.84%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.55%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="772"><CUP>J87B14000700001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>445</Importo Finanziato><Costo Progetto>445002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>445002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8665.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>424590.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3022.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11747.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>445000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>445000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>436185.03</Importo SAL><Importo Pagamenti>431225.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="773"><CUP>J87B14000710001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4220000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4220009.36</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-04-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4220009.36</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>76129.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3878689.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>132401.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>265191.36</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>51044.36</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4220000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4220000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3756390.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>2360743.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.77%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="774"><CUP>J87B14000720001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>650</Importo Finanziato><Costo Progetto>900000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-06-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-06-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-06-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>900000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16868.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>826520.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>29578.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>56612.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9467.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>401677.80</Importo SAL><Importo Pagamenti>297898.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>46.01%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>34.93%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="775"><CUP>J87B14000730001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>1100004.24</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-09-15 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-09-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-09-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1100004.24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>19920.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>975989.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>55751.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>104095.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>27307.24</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>877687.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>804837.49</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>81.35%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="776"><CUP>J87B14000740001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2822500</Importo Finanziato><Costo Progetto>12222490.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12222490.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>231366.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11564718.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>161728.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>426406.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>24660.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12222500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12222500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11925188.24</Importo SAL><Importo Pagamenti>11026019.14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.73%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>93.28%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="777"><CUP>J87B14000750001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11444000</Importo Finanziato><Costo Progetto>12343984.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>12343984.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11312.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6317966.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5596550.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6014706.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>175688.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>12344000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>12344000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="778"><CUP>J87B14000760001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10165000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10864930.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10864930.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5937.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5318147.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5329487.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5540846.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10865000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10865000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9237283.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>425320.85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>86.71%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>7.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="779"><CUP>J87B14000770001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>23000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>31890423.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>31890423.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27826.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>17979469.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>13259411.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13883128.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>31890408.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>31890408.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="780"><CUP>J87B14000780001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20500009.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20500009.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11253.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10119104.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9038460.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10369652.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>929208.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20499979.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20499979.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="781"><CUP>J87B14000790001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9830000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10415022.23</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-30 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-30 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-06 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10415022.23</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>179475.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9183886.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>435530.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1051661.23</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>388023.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3937.23</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10415000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10415000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9698288.37</Importo SAL><Importo Pagamenti>9000058.41</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="782"><CUP>J87B14000800001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10200329.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10200329.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15468.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5547153.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4432631.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4637708.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10200274.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10200274.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="783"><CUP>J87B14000810001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>450000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>450000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8415.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>412326.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>14855.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>29259.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>450000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>450000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="784"><CUP>J87B14000820001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>200000.02</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200000.02</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3600.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>176400.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>11000.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>20000.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5180.02</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="785"><CUP>J87B14000830001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>490</Importo Finanziato><Costo Progetto>590001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>590001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10871.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>532675.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>34619.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46455.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>590000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>590000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>573677.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>540191.09</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.22%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="786"><CUP>J87B14000840001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2099998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-04-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-04-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2099998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30111.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1475415.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>99592.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>594472.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>453707.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2099999.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2099999.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1368782.79</Importo SAL><Importo Pagamenti>880033.79</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.92%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="787"><CUP>J87B15000140001</CUP><Data Generazione CUP>2015-07-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2015</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>41368628</Importo Finanziato><Costo Progetto>41368637.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-06-23 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-08-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-08-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41368637.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>373499.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23615581.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1882026.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17379557.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>14686354.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>18.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41368628.39</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41368628.39</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>25426035.07</Importo SAL><Importo Pagamenti>17737530.32</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="788"><CUP>J87E13000540001</CUP><Data Generazione CUP>2013-11-11 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI AREE FERROVIARIE DI PORTONACCIO*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI PER ADEGUAMENTI A OBBLIGHI DI LEGGE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI AREE FERROVIARIE DI PORTONACCIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI PER ADEGUAMENTI A OBBLIGHI DI LEGGE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>ROMA</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.460973,41.885669]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>37448.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>37448.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>724.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>35477.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>513.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1247.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>37447.70</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>37447.70</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="789"><CUP>J87E13000610001</CUP><Data Generazione CUP>2013-12-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE LUNGHE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>192</Importo Finanziato><Costo Progetto>192000.50</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>192000.50</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3600.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>176400.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>12000.50</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2275.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6079.50</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>192000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>192000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="790"><CUP>J87F14000000001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18195000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18194988.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-25 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18194988.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>251380.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15200125.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1168806.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2743483.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>957957.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>250928.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18195000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18195000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15079724.15</Importo SAL><Importo Pagamenti>9257858.69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>89.38%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>55.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="791"><CUP>J87F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10765600</Importo Finanziato><Costo Progetto>10765603.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-05-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10765603.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>187478.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9277764.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>434670.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1300361.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>645522.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>9247.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10765600.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10765600.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9887788.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>9539609.05</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="792"><CUP>J87F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6496800</Importo Finanziato><Costo Progetto>6496812.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6496812.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15355.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3142146.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3211394.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3339311.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6496800.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6496800.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="793"><CUP>J87F14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione Straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10994000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10994000.15</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10994000.15</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>548669.08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10248885.04</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10445331.07</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10994000.46</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10994000.46</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="794"><CUP>J87F14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10165000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10164968.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10164968.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3075.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4893046.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5070869.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5268847.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10165000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10165000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>9866799.22</Importo SAL><Importo Pagamenti>340439.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>6.95%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="795"><CUP>J87F14000060001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20673200</Importo Finanziato><Costo Progetto>20673224.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20673224.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30284.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9810590.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10425908.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>10832350.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20673200.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20673200.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="796"><CUP>J87F14000070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>18316000</Importo Finanziato><Costo Progetto>18315986.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>18315986.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16886.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9265567.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8008874.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9033533.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>604528.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>18316000.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>18316000.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="797"><CUP>J87F14000080001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1983000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1983006.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-03-03 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-09-12 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-03 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-03 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1983006.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>36822.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1804142.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>102918.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>142042.41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>244.41</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1983000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1983000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1785125.97</Importo SAL><Importo Pagamenti>736289.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.82%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>39.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="798"><CUP>J87F14000090001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1250000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1250001.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-11-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-11-16 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-11-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1250001.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>23166.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1135119.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>60413.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>91716.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2400.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4481.69</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1250000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1250000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>498837.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>154388.93</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>40.78%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>13.25%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="799"><CUP>J87F14000100001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2100000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-10-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-10-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-10-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2100000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>41115.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2014643.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3016.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>44242.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2058458.17</Importo SAL><Importo Pagamenti>1759914.17</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.61%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="800"><CUP>J87F14000110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1091196</Importo Finanziato><Costo Progetto>791191.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>791191.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15053.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>737702.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>22928.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>38436.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>791199.98</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>791199.98</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>660690.81</Importo SAL><Importo Pagamenti>635669.31</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.18%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="801"><CUP>J87F14000120001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1750000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1749997.25</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-09-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-04-03 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1749997.25</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>30266.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1523231.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>120022.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>196500.25</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1309.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>41720.25</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1750000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1750000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1674225.62</Importo SAL><Importo Pagamenti>1511333.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.61%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>94.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="802"><CUP>J87F14000130001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>900</Importo Finanziato><Costo Progetto>899998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-02-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-02-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-08-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-21 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>899998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16986.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>832411.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>32939.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>50601.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>874421.24</Importo SAL><Importo Pagamenti>842438.82</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.18%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="803"><CUP>J87F14000140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>27511500</Importo Finanziato><Costo Progetto>13011544.43</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2008-07-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-05-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-05-02 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2008-07-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2008-07-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13011544.43</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>213343.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>11638393.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>742727.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1159808.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>28378.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1334.43</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13011500.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13011500.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>19017437.46</Importo SAL><Importo Pagamenti>10998399.14</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>150.98%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>92.57%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="804"><CUP>J87F14000150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1640000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1639999.16</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-02-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-02-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-02-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1639999.16</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>26124.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1322025.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>39373.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>291850.16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>199886.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>20842.16</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1640000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1640000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1265875.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>1246831.36</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>89.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="805"><CUP>J87F14000160001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>39050000</Importo Finanziato><Costo Progetto>41149994.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41149994.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>606721.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36262398.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1742652.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4280875.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1657167.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>21356.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41150000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41150000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38036359.76</Importo SAL><Importo Pagamenti>30735278.10</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>79.73%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="806"><CUP>J87F14000170001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI ANCONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.854807,42.227361],[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[13.137767,43.348067],[14.595315,41.684185],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1350000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1350001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-09-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-09-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-09-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1350001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>24858.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1218048.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>46846.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>107095.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>35842.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1350000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1350000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>444468.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>338960.53</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>34.46%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>26.51%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="807"><CUP>J87F14000180001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>400000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-09-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-09-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>400000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7100.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>347900.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>28157.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>264099.91</Importo SAL><Importo Pagamenti>247181.61</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>68.93%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>67.91%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="808"><CUP>J87F14000190001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35601000</Importo Finanziato><Costo Progetto>41700832.91</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-17 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-14 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>41700832.91</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>632358.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>37816090.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1583114.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3252384.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>535872.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16649.91</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>41700837.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>41700837.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>39368511.30</Importo SAL><Importo Pagamenti>30281456.27</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.30%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.62%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="809"><CUP>J87F14000200001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1499996.41</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-08-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-15 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-11-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-11-01 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-08-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1499996.41</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27197.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1371884.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>64527.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>100915.41</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7051.41</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1448155.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>1371385.67</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.47%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>97.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="810"><CUP>J87I07000000001</CUP><Data Generazione CUP>2010-01-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MODANE-TORINO, BRENNNERO-VERONA-BOLOGNA, DOMODOSSOLA-MILANO, MILANO-CHIASSO E TRIESTE-UDINE-TARVISIO*COMP. DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA*SCMT ADEGUAMENTO A ERTMS LINEE CONFINE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MODANE-TORINO, BRENNNERO-VERONA-BOLOGNA, DOMODOSSOLA-MILANO, MILANO-CHIASSO E TRIESTE-UDINE-TARVISIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>COMP. DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SCMT ADEGUAMENTO A ERTMS LINEE CONFINE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>26190998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26190998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>473329.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23193153.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>516021.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2524516.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>41355.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3841434.37</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22349565.63</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26191000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="811"><CUP>J87I09000000001</CUP><Data Generazione CUP>2010-01-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE: MODANE-TORINO, TORINO-MILANO, MILANO-VERONA-VENEZIA, VENEZIA-TRIESTE-VILLA OPICINA*VIA COMPARTO DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA*SVILUPPO DELL'INTEROPERABILIT FERROVIARIA E L'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE L'ERTMS, CHE  UN SISTEMA COMUNE DI SEGNALAMENTO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE: MODANE-TORINO, TORINO-MILANO, MILANO-VERONA-VENEZIA, VENEZIA-TRIESTE-VILLA OPICINA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA COMPARTO DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SVILUPPO DELL'INTEROPERABILIT FERROVIARIA E L'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE L'ERTMS, CHE  UN SISTEMA COMUNE DI SEGNALAMENTO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2009</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.055545,46.151545],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>58999996.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-13 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-11-13 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>58999996.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1116538.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>54710538.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>737243.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3172920.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>30464.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>3745000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>55255000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>59000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7122194.54</Importo SAL><Importo Pagamenti>4727177.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>12.59%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>8.46%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="812"><CUP>J87I10000920001</CUP><Data Generazione CUP>2011-03-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA.</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA.</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.620442,44.867040],[9.121800,44.467449],[8.663258,44.828511],[8.553950,45.563435],[8.342332,46.089859]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>43200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>42823332.99</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>05/02/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-06-15 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>42823332.99</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>41535717.08</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>322059.98</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1287615.91</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>795324.86</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>20650000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22173333.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>42823333.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>499037.92</Importo SAL><Importo Pagamenti>1311982.06</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>1.19%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>3.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="813"><CUP>J87I12000050001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-05 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>67673000</Importo Finanziato><Costo Progetto>70459025.03</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>70459025.03</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1116544.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>63700689.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3051016.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5641792.03</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1214349.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>33466.03</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>7350000.69</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>63109020.90</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>70459021.59</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="814"><CUP>J87I12000070001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza delle navi traghetto per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, CALABRIA</Regione><Provincia>BOLOGNA, FIRENZE, CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO, BOLOGNA, PONTASSIEVE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438,38.890248],[11.332781,44.497588],[11.425480,43.834056]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1683000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1954547.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1954547.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>35595.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1744156.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6175.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>174796.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>128779.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1954548.53</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1954548.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="815"><CUP>J87I12000110001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3109989.53</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3109989.53</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>44649.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2248540.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>308606.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>816800.53</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>372076.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3.53</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3110000.15</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3110000.15</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="816"><CUP>J87I12000120001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3752023</Importo Finanziato><Costo Progetto>2377872.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-09 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-11-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-09 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-09 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2377872.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>38002.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2069536.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>219224.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>270334.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4890.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2377886.05</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2377886.05</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2253299.87</Importo SAL><Importo Pagamenti>1787606.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.64%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>84.62%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="817"><CUP>J87I12000130001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>729391.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-01-16 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-07-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-07-25 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-29 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>729391.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8904.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>488096.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>217504.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>232391.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>586.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>729392.85</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>729392.85</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>383714.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>384597.52</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>53.70%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="818"><CUP>J87I12000140001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>80</Importo Finanziato><Costo Progetto>1501000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1501000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27272.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1364491.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>79805.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>109237.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1500000.03</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1501000.03</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="819"><CUP>J87I12000230001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-07 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>289813</Importo Finanziato><Costo Progetto>789822.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-06-17 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-06-17 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-06-17 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-06-17 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>789822.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14480.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>709352.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>47538.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>65990.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3060.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>789813.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>789813.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>753430.89</Importo SAL><Importo Pagamenti>625404.28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.29%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>86.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="820"><CUP>J87I13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>75671</Importo Finanziato><Costo Progetto>725228.46</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-07-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-10-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-10-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-07-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>725228.46</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12959.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>635019.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>63019.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>77250.46</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14.46</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>725234.21</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>725234.21</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>696181.69</Importo SAL><Importo Pagamenti>469978.69</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.91%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.53%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="821"><CUP>J87I13000030001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1605000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1444999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-06-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-07-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-06-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-06-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1444999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27514.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1348217.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>40938.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>69268.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1444999.93</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1444999.93</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1416073.33</Importo SAL><Importo Pagamenti>1372318.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>99.75%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="822"><CUP>J87I13000040001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1147000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1116451.37</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-07-29 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-07-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-07-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-07-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-07-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-07-29 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1116451.37</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20584.57</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1008644.47</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>65331.09</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>87222.33</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1116451.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1116451.37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1089494.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>1029651.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.54%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>100.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="823"><CUP>J87I13000050001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>35550888</Importo Finanziato><Costo Progetto>27110023.79</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2018-01-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2018-01-25 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-01-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>27110023.79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>409486.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>21922197.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>851921.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4778340.79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>360280.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1674906.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>382504.79</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>27110129.36</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>27110129.36</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>20226007.35</Importo SAL><Importo Pagamenti>18074938.60</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.83%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.03%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="824"><CUP>J87I13000060001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>850</Importo Finanziato><Costo Progetto>550000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-31 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>550000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5680.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>278320.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>14481.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>266000.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>240735.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>550000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>550000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>298442.72</Importo SAL><Importo Pagamenti>430733.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.99%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.09%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="825"><CUP>J87I13000070001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BARI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MOLISE, PUGLIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7428</Importo Finanziato><Costo Progetto>774365.49</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-02-05 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-01 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-05 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-05 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>774365.49</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14431.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>707117.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>29627.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>52817.49</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6128.49</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>774365.79</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>774365.79</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>506333.46</Importo SAL><Importo Pagamenti>197601.43</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>27.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="826"><CUP>J87I13000080001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[12.766940,41.980122],[8.932661,44.411156],[11.126326,43.450791],[12.489982,42.966040]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28807996</Importo Finanziato><Costo Progetto>43453153.12</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-12-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-12-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>43453153.12</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>724241.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>40106814.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1617067.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2622098.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>16400.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>79559.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>50921.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>43453154.88</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>43453154.88</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>42010852.55</Importo SAL><Importo Pagamenti>34871246.64</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.85%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.10%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="827"><CUP>J87I13000120001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>OFFICINE*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle Officine Nazionali</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>OFFICINE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle Officine Nazionali</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, CALABRIA</Regione><Provincia>BOLOGNA, FIRENZE, CATANZARO</Provincia><Comune>CATANZARO, BOLOGNA, PONTASSIEVE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.602438,38.890248],[11.332781,44.497588],[11.425480,43.834056]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6795885.83</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6795885.83</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>0.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>0.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6795885.83</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6718689.99</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6795885.83</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6795885.83</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="828"><CUP>J89B12000120001</CUP><Data Generazione CUP>2012-06-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA FOLIGNO-FABRIANO\n LINEA MILANO-MANTOVA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*RINNOVO ED UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA FOLIGNO-FABRIANO\n LINEA MILANO-MANTOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>RINNOVO ED UPGRADING DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[10.047474,44.669929],[9.620442,44.867040],[9.789003,45.796752],[9.994013,45.219249],[9.579610,45.231062],[10.761721,45.124566],[9.036912,45.108758],[13.155340,43.503749],[11.856756,43.533840],[12.531157,43.066667],[12.366659,42.664650]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4600002.56</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-28 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-04-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4600002.56</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>73798.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3841966.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>336945.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>684238.56</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1025.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11379.56</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>4600000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3160175.14</Importo SAL><Importo Pagamenti>1872244.92</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>74.11%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>47.66%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="829"><CUP>J91C04000000008</CUP><Data Generazione CUP>2006-08-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*VIA TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE AV/AC DI FIRENZE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE AV/AC DI FIRENZE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>FIRENZE</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.245058,43.780175]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1235985000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1612060776.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-08-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2020-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1612060776.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>23179018.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1157084891.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7544142.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>431796867.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>22462165.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>191825954.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16203702.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1370015449.57</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>242044550.44</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1612060000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="830"><CUP>J91C04000000AA8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*VIA TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PASSANTE SOTTERRANEO CON INNESTI A FIRENZE CASTELLO E FIRENZE CAMPO MARTE PASSANDO PER LA NUOVA STAZIONE AV E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SCAVALCHI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>REALIZZAZIONE PASSANTE SOTTERRANEO CON INNESTI A FIRENZE CASTELLO E FIRENZE CAMPO MARTE PASSANDO PER LA NUOVA STAZIONE AV E REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SCAVALCHI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1310224478</Importo Finanziato><Costo Progetto>1310223768.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2007-09-24 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2020-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2020-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2007-05-28 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2007-09-24 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-09-24 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1310223768.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>18602753.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>921076637.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4687603.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>370544378.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>21163406.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>163437477.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>14280000.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>367823421.34</Importo SAL><Importo Pagamenti>372446982.24</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>38.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>32.71%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="831"><CUP>J91C04000000AB8</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI*VIA TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI TECNOLOGICI ED INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICI ALLE OPERE AV DEL SOTTOATTREVERSAMENTO E NUOVA STAZIONE AV DI FIRENZE, DA REALIZZARSI SULL'ATTUALE RETE FERROVIARIA DI SUPERFICE DEL NODO DI FIRENZE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO COMUNALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI TECNOLOGICI ED INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICI ALLE OPERE AV DEL SOTTOATTREVERSAMENTO E NUOVA STAZIONE AV DI FIRENZE, DA REALIZZARSI SULL'ATTUALE RETE FERROVIARIA DI SUPERFICE DEL NODO DI FIRENZE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>NUOVA REALIZZAZIONE</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>TOSCANA</Regione><Provincia>FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[11.291264,43.817481]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>301836522</Importo Finanziato><Costo Progetto>301837008.86</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2006-08-08 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2019-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2019-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2006-08-08 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-08-08 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>301837008.86</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4576265.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>236008254.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2856539.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>61252489.86</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>1298759.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>28388477.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1923702.86</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>185190552.51</Importo SAL><Importo Pagamenti>199586787.07</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.48%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.32%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="832"><CUP>J91H92000000011</CUP><Data Generazione CUP>2005-11-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA SALERNO PAOLA/BATTIPAGLIA POTENZA*TERRITORI REGIONALI*VELOCIZZAZIONE LINEA BATTIPAGLIA POTENZA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA SALERNO PAOLA/BATTIPAGLIA POTENZA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORI REGIONALI</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE LINEA BATTIPAGLIA POTENZA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CAMPANIA, BASILICATA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>865000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>490999999.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>490999999.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>8720000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>430280000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8388375.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>51999999.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>217215.69</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1115942.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1115942.84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="833"><CUP>J91H92000040111</CUP><Data Generazione CUP>2005-10-27 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEI CASTELLI ROMANI*TERRITORIO REGIONALE*POTENZIAMENTO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEI CASTELLI ROMANI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2004</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[12.571585,41.923080]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20599979.66</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-12-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2017-12-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2017-12-21 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-12-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-12-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20599979.66</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>269063.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15090000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>791801.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5240916.66</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>478630.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9157.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2816423.66</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17600000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>11388015.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>10018359.74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>60.04%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>53.68%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="834"><CUP>J91H92000040341</CUP><Data Generazione CUP>2004-03-26 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO*TERRITORIO REGIONALE*MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI (POTENZIAMENTO)</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI PALERMO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI (POTENZIAMENTO)</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2001</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>SICILIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[14.146347,37.588546]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>155630397</Importo Finanziato><Costo Progetto>235530375.63</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>235530375.63</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3654132.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>210244043.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4727589.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>21632200.63</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>543072.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4936722.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>601608.63</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>32630000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>202900397.37</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>235530397.37</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="835"><CUP>J91H98000000008</CUP><Data Generazione CUP>2004-01-14 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*NUOVO SISTEMA DISTANZIAMENTO TRENI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>NUOVO SISTEMA DISTANZIAMENTO TRENI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>1998</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO, CAMPANIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>48961000</Importo Finanziato><Costo Progetto>51760721.29</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-03-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>51760721.29</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>777521.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>44965725.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3369340.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6017475.29</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>136814.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1592841.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>53049.29</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2800000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>48960844.95</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>51760844.95</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="836"><CUP>J91H98000000AA8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Realizzazione del blocco automatico banalizzato sulla tratta Casilna-Campoleone</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Realizzazione del blocco automatico banalizzato sulla tratta Casilna-Campoleone</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2000</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>ROMA, LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[13.144698,41.428806],[12.571585,41.923080]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>40955594</Importo Finanziato><Costo Progetto>40955593.95</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2001-11-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2007-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2007-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2007-12-07 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2007-12-07 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Collaudo (tecnico - amministrativo)</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-04-30 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2007-12-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>S</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>40955593.95</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>669122.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>36505934.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2022088.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3780537.95</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>136814.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>983917.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>8608.95</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>38556030.71</Importo SAL><Importo Pagamenti>33952860.13</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>98.34%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>88.64%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="837"><CUP>J91H98000000AB8</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Attestamento servizio metropolitano a Latina</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA ROMA-NAPOLI (VIA FORMIA)</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Attestamento servizio metropolitano a Latina</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2008</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LAZIO</Regione><Provincia>LATINA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[13.144698,41.428806]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10805251</Importo Finanziato><Costo Progetto>10805127.34</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-12-22 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-12-07 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-03-22 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2015-03-22 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio>2015-03-22 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-22 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esercizio</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-22 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10805127.34</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>108399.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8459791.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1347252.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2236937.34</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>608924.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>44440.34</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>7307735.01</Importo SAL><Importo Pagamenti>4157224.25</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>73.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>45.08%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="838"><CUP>J91J05000030002</CUP><Data Generazione CUP>2005-06-23 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA*TERRITORIO REGIONALE*INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SISTEMAZIONE AREE NELLE STAZIONI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2005</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[16.347419,39.067661]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>47700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>55399987.13</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2006-09-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2006-09-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>55399987.13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>908669.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48865755.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2209134.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5625563.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>743967.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1181981.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>79118.13</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>55400000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>55400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>46023707.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>44523837.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>88.40%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>85.99%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="839"><CUP>J94F12000000001</CUP><Data Generazione CUP>2012-11-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA  REGGIO CALABRIA\n LINEA SIBARI  CATANZARO LIDO  LAMEZIA TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA  REGGIO CALABRIA\n LINEA SIBARI  CATANZARO LIDO  LAMEZIA TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA, CATANZARO, REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297,38.895989],[16.322496,39.564912],[16.031743,38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>10000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10000005.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-05-04 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-05-04 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-05-04 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10000005.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>49748.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8961677.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>300169.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>988580.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>334554.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8704304.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>471280.18</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.24%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>5.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="840"><CUP>J94F12000010001</CUP><Data Generazione CUP>2012-11-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA\n LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA\n TERME*TERRITORIO REGIONALE*VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA\n LINEA SIBARI-CATANZARO LIDO-LAMEZIA\n TERME</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE TRATTE E SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>CALABRIA</Regione><Provincia>COSENZA, CATANZARO, REGGIO CALABRIA</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.490297,38.895989],[16.322496,39.564912],[16.031743,38.239108]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>30000003.27</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2016-06-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2016-06-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2016-06-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30000003.27</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>349412.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>27125094.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>419377.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2525497.27</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>794.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1075970.27</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>15170732.80</Importo SAL><Importo Pagamenti>108096.28</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>52.37%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>0.38%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="841"><CUP>J94H14000130001</CUP><Data Generazione CUP>2014-09-30 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>adeguamento modulo linea e sagoma linee del corridoio Scandinavia-Mediterraneo</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1000000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1000000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20000.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>980000.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>0.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="842"><CUP>J94H14000230001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>Nodo di Milano*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Sistemi di distanziamento</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>Nodo di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Sistemi di distanziamento</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>29999998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>29999998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>552310.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>27063215.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2384473.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="843"><CUP>J94H14000240001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-31 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del corridoio Reno-Alpi*TERRITORIO MULTIREGIONALE*adeguamento modulo linea e sagoma</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del corridoio Reno-Alpi</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>adeguamento modulo linea e sagoma</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>122700008.32</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>122700008.32</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2203661.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>112623672.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4993996.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7872675.32</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3971.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3406.32</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>120000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>122700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="844"><CUP>J97B14000140005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4300002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4300002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>78499.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3908532.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>152926.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>312971.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>35230.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>4300000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>4300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="845"><CUP>J97B14000150005</CUP><Data Generazione CUP>2014-08-21 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>FABBRICATI DI SERVIZIO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>FABBRICATI DI SERVIZIO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>OPERE DI LIBERAZIONE IMMOBILI ATTUALMENTE IN LOCAZIONE VERSO PRIVATI</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2700001.05</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2700001.05</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>47041.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2305022.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>63034.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>347938.05</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>30.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>262770.05</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>1390000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1310000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="846"><CUP>J97B14000280001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Genova*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Genova</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22580000</Importo Finanziato><Costo Progetto>22574995.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22574995.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>419704.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>20565398.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>427079.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1589893.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>27864.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>315405.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>389178.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22575000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22575000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="847"><CUP>J97B14000290001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Napoli*TERRITORIO MULTIREGIONALE*Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Napoli</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Opere di difesa della sede da fenomeni di dissesto idrogeologico</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>14750000</Importo Finanziato><Costo Progetto>14742995.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>14742995.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>285147.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>13968333.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>197535.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>489515.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>7500.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>14743000.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>14743000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="848"><CUP>J97B14000300001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Napoli*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Napoli</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1050000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1050000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1050000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>19401.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>950630.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>59537.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>79969.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1050000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1050000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="849"><CUP>J97B14000310001</CUP><Data Generazione CUP>2014-10-22 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>linee del compartimento di Milano*TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi per il ripristino di alcune linee</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>linee del compartimento di Milano</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi per il ripristino di alcune linee</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>200000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>200000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3850.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>188650.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3559.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7500.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>20.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>200000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>200000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="850"><CUP>J97B14000360001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>52900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>183092565.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-07-06 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-07-06 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-07-06 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-09 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>183092565.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2223630.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>158258007.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6019201.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>22610928.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>7503.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>12722347.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>77289.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>183092547.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>183092547.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>152645293.71</Importo SAL><Importo Pagamenti>104247486.73</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>91.64%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>60.16%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="851"><CUP>J97B14000400001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>30700000</Importo Finanziato><Costo Progetto>52510006.04</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-11-28 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-11-28 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-11-28 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>52510006.04</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>827100.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>45120429.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2767491.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6562477.04</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>23451.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2114564.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>300926.04</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>52510000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>52510000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>41709110.78</Importo SAL><Importo Pagamenti>32021169.15</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.09%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.18%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="852"><CUP>J97B14000410001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22908000</Importo Finanziato><Costo Progetto>89747997.92</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-07 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Fine sospensione</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-07 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-07 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>89747997.92</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1465342.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>80580444.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3517749.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7702211.92</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1936186.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>483964.92</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>89748000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>89748000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>64118766.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>37564945.54</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>74.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>44.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="853"><CUP>J97B14000420001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>22170000</Importo Finanziato><Costo Progetto>54033998.51</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-09-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-02-25 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-02-25 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>54033998.51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>810452.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>48846435.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2400695.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4377111.51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>733186.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>88289.51</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>54034000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>54034000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>49998343.32</Importo SAL><Importo Pagamenti>33460705.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>95.88%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>66.29%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="854"><CUP>J97B14000430001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>700004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>700004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13184.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>646008.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>15714.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>40812.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>11452.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="855"><CUP>J97B14000440001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>350002.11</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>350002.11</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6839.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>335058.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8105.11</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1288.11</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="856"><CUP>J97B14000450001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>980</Importo Finanziato><Costo Progetto>3592408.64</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3592408.64</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>55090.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2699284.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>70733.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>838034.64</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>584685.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>102665.64</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3592400.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3592400.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="857"><CUP>J97B14000470001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1330000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1579989.24</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1579989.24</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>28953.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1426624.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>56857.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>124412.24</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6546.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>30636.24</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1580000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1580000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="858"><CUP>J97B14000480001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>13149999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>13149999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6705.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6492158.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5789343.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6651136.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>604247.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>13150000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>13150000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="859"><CUP>J97B14000490001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>26000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>26000009.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26000009.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>31338.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14753322.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10712194.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11215349.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="860"><CUP>J97B14000500001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>32500001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>32500001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>81929.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23385555.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8805085.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>9032517.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>32500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>32500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="861"><CUP>J97B14000510001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>12300000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15300006.42</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15300006.42</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>20271.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7177166.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7759893.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>8102569.42</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>41784.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1510.42</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="862"><CUP>J97B14000520001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2699999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2699999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>47859.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2522457.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>80294.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>129683.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="863"><CUP>J97B14000530001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1599999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1599999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16182.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>792925.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>135727.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>790892.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>623783.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1600000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="864"><CUP>J97B14000540001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>240</Importo Finanziato><Costo Progetto>240003.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>240003.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4434.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>217215.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>9170.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18354.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4478.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>240000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>240000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="865"><CUP>J97B14000550001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>200</Importo Finanziato><Costo Progetto>799998.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799998.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>12516.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>613221.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>38295.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>174261.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>121510.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="866"><CUP>J97B14000560001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950</Importo Finanziato><Costo Progetto>1150004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1150004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>22026.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1079237.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>37007.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>48741.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1150000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1150000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="867"><CUP>J97B14000570001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>450</Importo Finanziato><Costo Progetto>749997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>749997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13847.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>678540.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>43880.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>57610.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>750000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>750000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="868"><CUP>J97B14000580001</CUP><Data Generazione CUP>2014-12-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>349996.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>349996.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>6484.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>317721.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>14990.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>25791.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1200.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2794.57</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>350000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>350000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="869"><CUP>J97E13000070001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8310000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9612257.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9612257.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>16551.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7339487.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2094533.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2256219.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9612258.40</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9612258.40</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="870"><CUP>J97E13000090001</CUP><Data Generazione CUP>2013-06-03 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>21693000</Importo Finanziato><Costo Progetto>22126003.54</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>22126003.54</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>277619.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18876505.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1540744.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2971879.54</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>160000.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>827382.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>104.54</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>22126000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>22126000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="871"><CUP>J97E13000260001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-12 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE COMPARTIMENTO MI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>INFORMAZIONE AL PUBBLICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>13000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11559132.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-09-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11559132.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>155289.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8167752.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>388143.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3236091.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>2119137.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3525069.01</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8034068.27</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11559137.28</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8371377.94</Importo SAL><Importo Pagamenti>8165318.62</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>96.10%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>78.20%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="872"><CUP>J97E13000270001</CUP><Data Generazione CUP>2013-09-17 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA MILANO-VENEZIA*TERRITORIO MULTIREGIONALE*VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA MILANO-VENEZIA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>VELOCIZZAZIONE MILANO-VENEZIA</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>5000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>4999996.98</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-12-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>4999996.98</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>63119.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4360863.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>411419.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>576014.98</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>20000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>47306.98</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5000000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>4153236.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>2157999.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>85.06%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>48.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="873"><CUP>J97E13000470001</CUP><Data Generazione CUP>2013-10-15 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>500</Importo Finanziato><Costo Progetto>600808.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>600808.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11035.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>575043.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2340.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>14730.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>600806.87</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>600806.87</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="874"><CUP>J97F13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-04-18 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1750000</Importo Finanziato><Costo Progetto>5750001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>5750001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>92235.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5322021.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>243447.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>335745.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>9972.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>5750000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>5750000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="875"><CUP>J97F14000010001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1614002.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1614002.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>28676.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1516496.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>38015.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>68830.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1614000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1614000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="876"><CUP>J97F14000020001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1599997.55</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1599997.55</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>11640.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>570767.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>313858.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1017590.55</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>670588.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1001.55</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1600000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="877"><CUP>J97F14000030001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9500016.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9500016.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10665.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4450750.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>4852067.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5038601.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>9500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="878"><CUP>J97F14000040001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>25933000</Importo Finanziato><Costo Progetto>26036653.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26036653.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>47567.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>14747223.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10580437.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>11241863.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26036654.13</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26036654.13</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="879"><CUP>J97F14000050001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>15000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>15697759.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>15697759.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10756.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>10086845.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5334702.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5600158.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>15697741.60</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>15697741.60</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="880"><CUP>J97F14000060001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20970000</Importo Finanziato><Costo Progetto>26737856.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-04-14 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-01-27 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-04-14 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-01-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26737856.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>414839.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>22867757.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1272928.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3455260.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>32330.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>34362.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26737803.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26737803.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>24511202.23</Importo SAL><Importo Pagamenti>19154948.86</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.68%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>82.04%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="881"><CUP>J97F14000070001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>11900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>11900025.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>11900025.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>26798.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5274636.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>6368607.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>6598591.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>6175.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1486.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>11900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>11900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="882"><CUP>J97F14000080001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>230</Importo Finanziato><Costo Progetto>229998.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>229998.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4325.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>212002.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1807.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>13671.71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>4.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>7722.71</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>230000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>230000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="883"><CUP>J97F14000090001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3900000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3900000.20</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3900000.20</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>58361.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2859686.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>101087.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>981953.20</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>631586.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>633.20</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3900000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3900000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="884"><CUP>J97F14000100001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>699997.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>699997.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>13008.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>667985.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>5222.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>19004.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>61.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>700000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>700000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="885"><CUP>J97F14000110001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3500000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3499999.57</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3499999.57</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>68364.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3349876.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>12049.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>81759.57</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>576.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>528.57</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3500000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3500000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="886"><CUP>J97F14000120001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1800001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1800001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>34922.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1710985.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3442.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>54094.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>15769.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1800000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1800000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="887"><CUP>J97F14000130001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1560000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1450000.40</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1450000.40</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>27724.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1374695.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>12154.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>47581.40</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>3030.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>3724.40</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1450000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1450000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="888"><CUP>J97F14000140001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>940</Importo Finanziato><Costo Progetto>940001.38</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>940001.38</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>17224.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>843938.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>36526.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>78839.38</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>23854.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>206.38</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>940000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>940000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="889"><CUP>J97F14000150001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6344000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6203903.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6203903.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>98321.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>4896065.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>138917.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1209517.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>523479.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>46261.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6203904.96</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6203904.96</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="890"><CUP>J97F14000160001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>831</Importo Finanziato><Costo Progetto>831004.62</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>831004.62</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14930.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>731596.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>49921.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>84478.62</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>18571.62</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>831000.07</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>831000.07</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="891"><CUP>J97F14000170001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>810</Importo Finanziato><Costo Progetto>809997.69</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>809997.69</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>14932.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>731706.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>39418.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>63359.69</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>121.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>6487.69</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>810000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>810000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="892"><CUP>J97F14000180001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>28473000</Importo Finanziato><Costo Progetto>30442999.70</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-06-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-05-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-06-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-06-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>30442999.70</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>428090.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>26428565.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1631679.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>3586344.70</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1097679.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>283868.70</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>30443000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>30443000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>27989112.02</Importo SAL><Importo Pagamenti>20668579.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.28%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>73.19%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="893"><CUP>J97F14000190001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50451000</Importo Finanziato><Costo Progetto>69424662.79</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>69424662.79</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>977928.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>51347732.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3816163.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>17099002.79</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>10485971.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>16446.79</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>69424663.32</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>69424663.32</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="894"><CUP>J97F14000230001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16108000</Importo Finanziato><Costo Progetto>17150993.88</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2014-05-12 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-05-12 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-05-12 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>17150993.88</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>304515.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>15568667.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>446629.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1277811.88</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>367310.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>116782.88</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>17151000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>17151000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>14286884.40</Importo SAL><Importo Pagamenti>12672270.96</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>86.92%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>77.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="895"><CUP>J97F14000250001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>800</Importo Finanziato><Costo Progetto>799996.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>799996.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15245.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>747003.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>22068.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>37748.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>800000.02</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>800000.02</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="896"><CUP>J97F14000260001</CUP><Data Generazione CUP>2014-03-13 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2014</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>330</Importo Finanziato><Costo Progetto>329999.97</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-03-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>329999.97</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3916.43</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>191906.42</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>18171.06</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>134177.12</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>104953.90</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4673.12</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>330000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>330000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="897"><CUP>J97I07000010001</CUP><Data Generazione CUP>2009-07-20 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEA BARI-LECCE*TERRITORIO REGIONALE*SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEA BARI-LECCE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>SISTEMA COMANDO/CONTROLLO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2007</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PUGLIA</Regione><Provincia>BARI, LECCE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.751616,40.931016],[18.177458,40.173167]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>78579000</Importo Finanziato><Costo Progetto>78578992.28</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-02-26 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-02-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-02-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-02-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-02-26 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>78578992.28</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>762927.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>59548145.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2088653.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18267920.28</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>33844.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>4980981.28</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>45388301.90</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>33190698.10</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>78579000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>50534261.68</Importo SAL><Importo Pagamenti>26303332.97</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>75.00%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>40.26%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="898"><CUP>J97I10000020001</CUP><Data Generazione CUP>2010-07-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>NODO DI MILANO*VIA TERRITORIO MULTIPROVINCIALE*POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>NODO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIPROVINCIALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>POTENZIAMENTO TECNOLOGICO</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2010</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA</Regione><Provincia>MULTIPROVINCIA</Provincia><Comune>MILANO</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[9.173203,45.468259]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>81100000</Importo Finanziato><Costo Progetto>103999999.93</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2015-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>103999999.93</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>2048486.04</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>100375816.75</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>72737.17</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1575697.14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1000.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="899"><CUP>J97I11000200001</CUP><Data Generazione CUP>2011-07-28 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2011</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>50000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>50000005.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Non presente</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase>Non presente</Stato Fase><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>50000005.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>978290.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>47936219.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>262082.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1085496.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>337619.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>20600000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>20600000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="900"><CUP>J97I11000200AA1</CUP><Data Generazione CUP>2014-06-04 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE*interventi di adeguamento alle normative di sicurezza nelle gallerie della tratta AV/AC Bologna-Firenze</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>VIA TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>interventi di adeguamento alle normative di sicurezza nelle gallerie della tratta AV/AC Bologna-Firenze</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia>BOLOGNA, FIRENZE</Provincia><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.347640,44.430813],[11.291264,43.817481]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>20600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>20600005.26</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva>31/03/2015</Progettazione Esecutiva><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2016-10-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2016-12-06 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio>2015-03-17 00:00:00</Entrata in Esercizio><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Progettazione esecutiva</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-03-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Progettazione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-03-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>20600005.26</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>390290.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>19124219.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>262082.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1085496.26</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>337619.26</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>0.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>3258623.60</Importo SAL><Importo Pagamenti>2276010.48</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>16.20%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>11.46%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>0.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="901"><CUP>J97I12000090001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>6570000</Importo Finanziato><Costo Progetto>250000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-11-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-03-26 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-04-29 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-11-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-11-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>250000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>4902.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>240198.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>4900.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>250000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>250000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>244999.99</Importo SAL><Importo Pagamenti>172724.99</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.96%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>70.47%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="902"><CUP>J97I12000100001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1600000</Importo Finanziato><Costo Progetto>6940004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6940004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>125704.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6465871.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>213264.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>348429.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6940000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6940000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="903"><CUP>J97I12000110001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2080000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2245279.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2245279.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>36415.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2069262.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>59647.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>139602.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>35910.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2245279.33</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2245279.33</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="904"><CUP>J97I12000130001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>400</Importo Finanziato><Costo Progetto>400000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>400000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7843.14</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>384313.71</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>7843.15</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>400000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>400000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="905"><CUP>J97I12000180001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria internalizzata sull'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>7000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3000004.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2012-07-19 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2012-07-19 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2012-07-19 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3000004.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>45536.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2384532.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>281527.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>569936.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>229584.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>3000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>2644599.98</Importo SAL><Importo Pagamenti>2332442.38</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.53%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.70%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="906"><CUP>J97I12000210001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2803600</Importo Finanziato><Costo Progetto>3795565.51</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3795565.51</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>46611.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2283980.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>29009.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1464974.51</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1340052.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>19071.51</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3795569.99</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3795569.99</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="907"><CUP>J97I12000220001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2450000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3230265.39</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3230265.39</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>62685.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3071457.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>52862.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>96123.39</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>2580.39</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3230259.76</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3230259.76</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="908"><CUP>J97I12000240001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1800000</Importo Finanziato><Costo Progetto>2023070.68</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2023070.68</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>39559.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1938375.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>3632.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>45136.68</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>10144.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1033.68</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2023072.55</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2023072.55</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="909"><CUP>J97I12000260001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>4040100</Importo Finanziato><Costo Progetto>6910778.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>6910778.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>121911.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>5995079.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>109365.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>793788.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>499677.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>6910762.54</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>6910762.54</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="910"><CUP>J97I12000270001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1650000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1407071.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1407071.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>26061.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1276998.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>76694.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>104012.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1407074.82</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1407074.82</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="911"><CUP>J97I12000300001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3755704.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3755704.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>62694.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>3071739.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>41247.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>621271.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>160466.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>536755.64</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3218932.81</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3755688.45</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="912"><CUP>J97I12000310001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento infrastrutturale delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2650000</Importo Finanziato><Costo Progetto>900011.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>900011.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>15719.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>770147.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>82847.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>114145.01</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>13885.01</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>900000.50</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>900000.50</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="913"><CUP>J97I12000350001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>2850000</Importo Finanziato><Costo Progetto>7250007.13</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-05-27 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-05-27 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-05-27 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-02-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>7250007.13</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>115223.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>6157971.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>216246.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>976813.13</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>534453.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>62982.13</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>7250000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>7250000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>6036670.85</Importo SAL><Importo Pagamenti>6033479.68</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>92.13%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.82%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="914"><CUP>J97I12000360001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3200000</Importo Finanziato><Costo Progetto>8057342.59</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-05-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-05-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-05-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-12-19 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>8057342.59</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>110354.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>7008403.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>195176.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>938585.59</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>10769.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>24443.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>29541.59</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>8057323.26</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>8057323.26</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>5350425.70</Importo SAL><Importo Pagamenti>3552059.21</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>72.86%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>49.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="915"><CUP>J97I12000420001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>47119000</Importo Finanziato><Costo Progetto>65101386.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>65101386.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1005056.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>58327757.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>2598649.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>5768573.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1278821.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>641745.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>2199634.86</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>62901747.67</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>65101382.53</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="916"><CUP>J97I12000450001</CUP><Data Generazione CUP>2012-04-10 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Miglioramento dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Miglioramento dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2012</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>16400000</Importo Finanziato><Costo Progetto>21332126.75</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>21332126.75</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>379080.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>18850012.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>345649.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2103034.75</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1337235.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>5869.75</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>21332125.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>21332125.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="917"><CUP>J97I13000000001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>700</Importo Finanziato><Costo Progetto>1090000.07</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-10-15 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-10-15 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-10-15 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-02-28 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1090000.07</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>38155.15</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1869602.35</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>299840.35</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-817757.43</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>-501692.09</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1089999.94</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1089999.94</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti>400000.00</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario>28.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="918"><CUP>J97I13000020001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura AC/AV</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1267750</Importo Finanziato><Costo Progetto>1638000.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1638000.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>23912.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1175682.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>22283.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>438406.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>383506.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>510.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1638000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1638000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="919"><CUP>J97I13000080001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>8882000</Importo Finanziato><Costo Progetto>10912019.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2011-09-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-06-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-06-16 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2011-09-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2011-09-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-01-23 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>10912019.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>186194.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>9939404.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>467273.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>786421.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>14179.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>59128.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>10912000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>10912000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>10586589.08</Importo SAL><Importo Pagamenti>9286373.85</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>99.39%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="920"><CUP>J97I13000110001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>300</Importo Finanziato><Costo Progetto>300006.22</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>300006.22</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>5080.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>248854.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>7735.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>46072.22</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>1733.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>31339.22</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>300000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>300000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="921"><CUP>J97I13000120001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>3115000</Importo Finanziato><Costo Progetto>3194723.96</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>3194723.96</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>55949.96</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2854201.27</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>88941.26</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>284572.73</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>-256.52</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>3115000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>3115000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="922"><CUP>J97I13000140001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1240000</Importo Finanziato><Costo Progetto>410000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2014-07-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>410000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>3858.12</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>189047.73</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>10254.39</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>217094.16</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>202518.04</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>258.52</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>410000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>410000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="923"><CUP>J97I13000150001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>463501</Importo Finanziato><Costo Progetto>665000.82</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-03-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2014-03-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2014-03-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2014-03-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>665000.82</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7238.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>421909.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>21590.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>235853.82</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>200017.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1231.82</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>665000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>665000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>263859.32</Importo SAL><Importo Pagamenti>370637.74</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>58.38%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>58.79%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="924"><CUP>J97I13000170001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Messa in sicurezza dell'infrastruttura per adempiere agli obblighi di legge</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>350</Importo Finanziato><Costo Progetto>99999.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2015-01-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2015-01-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2015-01-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>99999.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1964.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>96255.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>0.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>1780.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>100000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>100000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>89013.04</Importo SAL><Importo Pagamenti>89013.04</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>90.63%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>90.63%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="925"><CUP>J97I13000180001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI GENOVA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LIGURIA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[8.932661,44.411156],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>910</Importo Finanziato><Costo Progetto>419997.61</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-10-21 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2015-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-10-21 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-10-21 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>419997.61</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>7274.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>356417.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>31304.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>56306.61</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>5280.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>11718.61</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>420000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>420000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>321776.74</Importo SAL><Importo Pagamenti>213374.76</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>79.12%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>56.05%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="926"><CUP>J97I13000190001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>950</Importo Finanziato><Costo Progetto>2350000.08</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-09-02 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-06-30 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Variazione Data prevista ultimazione Lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-09-02 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-09-02 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2015-01-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>2350000.08</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>50341.19</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>2466718.20</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>71077.20</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-167059.31</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>-537322.82</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>2349999.84</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>2349999.84</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>1758717.46</Importo SAL><Importo Pagamenti>1729475.47</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>67.95%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>87.36%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="927"><CUP>J97I13000200001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[9.768989,45.620678],[11.282019,46.441482],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1440000</Importo Finanziato><Costo Progetto>420000.01</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-05-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-05-01 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-05-01 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2014-12-31 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>420000.01</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>10921.62</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>535159.41</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>26227.25</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>-126081.02</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>-161069.06</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>1437.90</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>420000.01</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>420000.01</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>381631.29</Importo SAL><Importo Pagamenti>355002.39</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>66.52%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>91.86%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="928"><CUP>J97I13000230001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria delle stazioni</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI BOLOGNA</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria delle stazioni</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>STAZIONE E TERMINALI</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[11.126326,43.450791],[11.858295,45.651340]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>1370000</Importo Finanziato><Costo Progetto>1369996.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase xsi:nil="true" /><Data Superamento/Conclusione Fase xsi:nil="true" /><Stato Fase xsi:nil="true" /><Data Inizio Stato xsi:nil="true" /><Collaudo Eseguito xsi:nil="true" /><Ultima Data Evento>2016-11-05 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>1369996.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>25104.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>1230114.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>87222.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>114778.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>0.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>1370000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>1370000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL xsi:nil="true" /><Importo Pagamenti xsi:nil="true" /><ExtraCosti xsi:nil="true" /><IAL indice avanzamento lavori xsi:nil="true" /><indice avanzamento finanziario xsi:nil="true" /><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="929"><CUP>J97I13000270001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI MILANO</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[9.768989,45.620678],[7.923145,45.060564]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>67226385</Importo Finanziato><Costo Progetto>89421311.14</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori) xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2013-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2013-12-31 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva>2013-12-31 00:00:00</Data Ultimazione Lavori Effettiva><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Conclusione lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-12-31 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-12-31 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>89421311.14</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>1186794.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>70056805.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>8115755.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>18177712.14</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>8278172.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>29480.14</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>89421336.68</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>89421336.68</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>77572215.93</Importo SAL><Importo Pagamenti>64772659.50</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>97.71%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>81.42%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="930"><CUP>J97I13000300001</CUP><Data Generazione CUP>2013-03-02 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTI-REGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>Manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>LINEE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo xsi:nil="true" /><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>MULTIREGIONE</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[16.081622,40.499836],[14.840397,40.859856],[12.766940,41.980122],[14.595315,41.684185],[16.619494,40.984473]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>29119346</Importo Finanziato><Costo Progetto>26223001.71</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2013-05-20 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale>2014-11-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale>2014-11-14 00:00:00</Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Inizio lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2013-05-20 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Esecuzione</Stato Fase><Data Inizio Stato>2013-05-20 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>26223001.71</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>435812.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>23458481.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>1286628.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>2328708.71</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>390079.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>150368.71</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>0.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>26223000.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>26223000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>21988818.96</Importo SAL><Importo Pagamenti>17703955.44</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>86.80%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>72.45%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
<row _id="931"><CUP>J97I13000330001</CUP><Data Generazione CUP>2013-04-29 00:00:00</Data Generazione CUP><Soggetto Responsabile>RFI S.p.A.</Soggetto Responsabile><Descrizione del Progetto>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE*TERRITORIO MULTIREGIONALE*ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE GALLERIE</Descrizione del Progetto><Descrizione Struttura Infrastruttura>TRATTA AV/AC BOLOGNA-FIRENZE</Descrizione Struttura Infrastruttura><Indirizzo>TERRITORIO MULTIREGIONALE</Indirizzo><DescrizioneIntervento>ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE GALLERIE</DescrizioneIntervento><Natura>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</Natura><Categoria>ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</Categoria><Settore>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO</Settore><SottoSettore>FERROVIE</SottoSettore><Tipologia>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Tipologia><Stato Progetto>Attivo</Stato Progetto><Anno Decisione>2013</Anno Decisione><Anno Delibera xsi:nil="true" /><Delibera Cipe xsi:nil="true" /><Flg Legge Obiettivo>N</Flg Legge Obiettivo><Loc. Stato>ITALIA</Loc. Stato><Regione>EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA</Regione><Provincia xsi:nil="true" /><Comune>0</Comune><Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates>[[11.038156,44.525654],[11.126326,43.450791]]</Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates><Importo Finanziato>9000000</Importo Finanziato><Costo Progetto>9000001.00</Costo Progetto><Progettazone Preliminare xsi:nil="true" /><Progettazione Definitiva xsi:nil="true" /><Progettazione Esecutiva xsi:nil="true" /><DIL (Data Inizio Lavori)>2010-01-01 00:00:00</DIL (Data Inizio Lavori)><Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale xsi:nil="true" /><Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale xsi:nil="true" /><Data Ultimazione Lavori Effettiva xsi:nil="true" /><Entrata in Esercizio xsi:nil="true" /><Sommatoria Sospensioni xsi:nil="true" /><Fase>Affidamento lavori</Fase><Data Superamento/Conclusione Fase>2010-05-26 00:00:00</Data Superamento/Conclusione Fase><Stato Fase>Affidamento</Stato Fase><Data Inizio Stato>2010-02-16 00:00:00</Data Inizio Stato><Collaudo Eseguito>N</Collaudo Eseguito><Ultima Data Evento>2017-03-27 00:00:00</Ultima Data Evento><Costo Attuale>9000001.00</Costo Attuale><3.1 Costo Lavori Attuale xsi:nil="true" /><4.1 Costo Oneri Attuali>54975.00</4.1 Costo Oneri Attuali><3.3 Costo Lavori SALizzabili>8240009.00</3.3 Costo Lavori SALizzabili><3.4 costo lavori svolti da personale interno>277351.00</3.4 costo lavori svolti da personale interno><Costo Somme a Disposizione Attuali>705017.00</Costo Somme a Disposizione Attuali><1. Progettazione e studi>0.00</1. Progettazione e studi><2. Acquisizione aree o immobili>0.00</2. Acquisizione aree o immobili><3.2 lavori a carico del concessionario xsi:nil="true" /><3.5. Lavori non SAL-lizzabili>203091.00</3.5. Lavori non SAL-lizzabili><4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario>0.00</4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario><5. Servizi di consulenza>0.00</5. Servizi di consulenza><6. Interferenze>0.00</6. Interferenze><7. Imprevisti>0.00</7. Imprevisti><8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza>0.00</8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza><9. IVA residua>0.00</9. IVA residua><10. Altro>0.00</10. Altro><Fonte Altra pubblica>9000000.00</Fonte Altra pubblica><Fonte Comunale>0.00</Fonte Comunale><Fonte Comunitaria>0.00</Fonte Comunitaria><Fonte Privata>0.00</Fonte Privata><Fonte Provinciale>0.00</Fonte Provinciale><Fonte Regionale>0.00</Fonte Regionale><Fonte Statale>0.00</Fonte Statale><Totale Fonti Copertura>9000000.00</Totale Fonti Copertura><Importo SAL>8585095.29</Importo SAL><Importo Pagamenti>2635102.34</Importo Pagamenti><ExtraCosti>0.00</ExtraCosti><IAL indice avanzamento lavori>100.15%</IAL indice avanzamento lavori><indice avanzamento finanziario>31.01%</indice avanzamento finanziario><Percentuale Finanziamento Pubblico>100.00</Percentuale Finanziamento Pubblico></row>
</data>
